甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUMEPERSONAL

科萬物業裝修工程合同工期延誤與違約責任協議甲方（采購方）：甲方名稱：科萬物業甲方地址：______甲方聯系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（供應方）：乙方名稱：______乙方地址：______乙方聯系方式：______法定代表人（如有）：______一、工期延誤與違約責任1.工期延誤若乙方未能按照合同約定的時間完成工程，導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。2.違約責任（1）若乙方因自身原因導致工期延誤，應向甲方支付合同總價_____%的違約金。（2）若工期延誤導致甲方遭受其他損失，乙方應承擔相應的賠償責任。（3）若乙方故意拖延工期，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔合同總價_____%的違約金及所有損失賠償。二、違約責任1.乙方未能按照合同約定提供合格材料，導致工程出現質量問題，乙方應承擔相應的違約責任。2.乙方未能按照合同約定完成工程，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔合同總價_____%的違約金及所有損失賠償。3.乙方在工程過程中，若出現重大安全事故，乙方應承擔全部責任，并賠償甲方因此遭受的損失。三、工期延誤與違約責任履行1.乙方應在合同約定的工期延誤或違約發生后______個工作日內，向甲方支付違約金。2.若乙方未能按照約定支付違約金，甲方有權采取法律手段追究乙方的違約責任。四、爭議解決1.雙方在履行合同過程中發生的爭議，應友好協商解決。2.若協商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、雙方權利與義務1.甲方權利與義務權利：有權對乙方提供的工程進度和工期延誤情況進行監督和檢查。有權要求乙方在合同規定的時間內完成工程，并達到約定的質量標準。義務：為乙方提供必要的施工條件和協助，包括但不限于施工場地、水電供應等。按照合同約定支付工程款項。2.乙方權利與義務權利：有權要求甲方按照合同約定提供施工圖紙和技術資料。有權在工程進度和工期延誤的情況下，要求甲方承擔相應的責任。義務：按照合同約定的時間、質量和標準完成工程。保證施工過程中的安全和環境保護。六、工期延誤與違約責任1.工期延誤若乙方未能按照合同約定的時間完成工程，導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。2.違約責任（1）若乙方因自身原因導致工期延誤，應向甲方支付合同總價_____%的違約金。（2）若工期延誤導致甲方遭受其他損失，乙方應承擔相應的賠償責任。七、付款方式與期限1.預付款合同簽訂后的______個工作日內（具體時長），甲方支付給乙方合同總價的______%作為預付款，即______元（大寫：______）。2.進度款（如有）根據工程進度，在乙方按照甲方要求完成一定階段的工程后，甲方支付相應比例的進度款。具體支付比例和時間由雙方另行書面約定。3.尾款在乙方完成所有工程且經甲方驗收合格后的______個工作日內（具體時長），甲方支付合同總價的尾款，即合同總價的______%，金額為______元（大寫：______）。八、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照合同約定支付工程款項，每逾期一天，應按照未支付金額的______%向乙方支付違約金。如甲方無故變更工程內容或要求，導致工程延誤或增加成本，應承擔相應的責任。2.乙方違約責任若乙方未按照合同約定的時間、質量和標準完成工程，每逾期一天，應按照合同總價的______%向甲方支付違約金；逾期超過______天（具體時長），甲方有權解除合同，并要求乙方返還已支付的款項，同時乙方應承擔甲方因此遭受的全部損失。如乙方提供的工程不符合合同要求，應負責免費修復或更換，并按照合同總價的______%向甲方支付違約金；如因工程質量問題給甲方造成損失，乙方應承擔全部賠償責任。九、合同的變更與解除1.變更本合同的任何變更需經雙方書面協商一致，并簽訂書面變更協議。變更協議作為本合同的組成部分，具有與本合同同等的法律效力。2.解除除本合同約定的解除條件外，經雙方協商一致，可以解除本合同。若一方出現嚴重違約行為，另一方有權解除本合同，并要求違約方承擔相應的違約責任。十、不可抗力1.定義本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害（如地震、洪水等）、戰爭、政府行為（如政策調整、禁令等）等。2.責任免除在不可抗力事件發生期間，雙方應互相通知，并提供相關證明文件。因不可抗力導致無法履行合同義務的一方不承擔違約責任，但應盡力采取措施減少損失。如果不可抗力事件持續超過______天（具體時長），雙方應協商解決合同的履行問題，如變更合同內容或解除合同等。十一、爭議解決1.協商本合同履行過程中發生的爭議，雙方應通過友好協商解決。2.訴訟若協商不成，雙方同意將爭議提交合同簽訂地的人民法院進行訴訟解決。十二、保密條款1.保密內容雙方應對在合同履行過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密以及其他機密信息（包括但不限于材料價格、工程設計方案等）予以保密。2.保密期限保密期限自合同簽訂之日起至合同履行完畢后______年（具體時長）止。十三、合同生效與有效期1.生效本合同自雙方代表簽字（或蓋章）之日起生效。2.有效期本合同有效期自生效之日起至雙方權利義務履行完畢之日止。甲方代表（簽字）