現(xiàn)實案例實訓4月28日，省一建會同監(jiān)理、建設單位形成一致意見，把場地內(nèi)庫存鋼筋退貨，7、8、9號樓局部已施工的鋼筋撤除退場。就此，該次鋼筋不合格一事，還造成了一建停工18天，勞務分包隊伍向一建索賠：誤工費、機械租賃費、周轉材料租賃費及攤銷費、勞務管理人員工資、管理費、鋼筋撤除費、返工費、機械使用費等共計260萬元。與此同時，中聯(lián)創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)公司亦向甲方發(fā)出通知函，要求：甲方撤除已使用的不合格鋼筋，不合格鋼筋全部退場，承擔本次所發(fā)生的檢測費用，更換不負責任的實驗室和鋼筋供貨商，后續(xù)工程所用鋼筋由開發(fā)商另行委托檢測，費用由一建承擔，且依據(jù)施工合同約定，一建應承擔工期逾期違約金3060萬元。2021年10月10日，多裕公司向中原區(qū)法院提出訴訟，請求法院判令一建支付欠款724萬。問題：1、省一建應該如何回應？2、省一建的責任和義務？多裕的責任？3、針對不合格的鋼筋以及多裕提供虛假的鋼筋質(zhì)量說明書和標牌，該如何處理？4、哪些法律依據(jù)？事實調(diào)查：1〕目前工地所有鋼筋是否符合鋼材采購時所約定的標準？2〕實際發(fā)生的損失和將來發(fā)生的損失：包括實際使用的鋼材數(shù)量、相應的價格。勞務公司索賠的相關資料，建設單位索賠通知單據(jù)，商譽受到影響的相關材料。3〕采購是否按照招標程序選擇的材料供給商？4〕鋼筋使用之前是否送檢，鋼筋密度檢測結果？5〕告知：保證所提供資料真實。處理意見：

1、針對鋼材欠款問題，提出欠款多少的證據(jù)。其中，爭議焦點應該是圍繞退貨的價款如何計算、利息是否支付以及如何計算？2、針對鋼材質(zhì)量不合格引起的損害賠償問題。證據(jù)焦點應該是哪些損害賠償可以得到賠償：省一建的實際損失、勞務公司的索賠、開發(fā)商的罰款、商譽損失？3、收集相關證據(jù)，找出對應的法律依據(jù)。2、鋼材是否存在質(zhì)量問題，是否屬于不合格產(chǎn)品？?標準化法??建設工程質(zhì)量管理條例?建筑材料質(zhì)量必須符合國家規(guī)定的標準。GB1499.2-2007?鋼筋混凝土用鋼第2局部：熱軋帶肋鋼筋?質(zhì)量偏差的規(guī)定，檢測報告及證明資料。3、鋼材供給商是否應該承擔買受人的損失？?產(chǎn)品質(zhì)量法?第三十六條銷售者銷售的產(chǎn)品的標識應當符合本法第二十七條的規(guī)定。第三十七條銷售者不得偽造產(chǎn)地，不得偽造或者冒用他人的廠名、廠址。第三十八條銷售者不得偽造或者冒用認證標志等質(zhì)量標志。第三十九條銷售者銷售產(chǎn)品，不得摻雜、摻假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品。第四十二條由于銷售者的過錯使產(chǎn)品存在缺陷，造成人身、他人財產(chǎn)損害的，銷售者應當承擔賠償責任。第六十四條違反本法規(guī)定，應當承擔民事賠償責任和繳納罰款、罰金，其財產(chǎn)缺乏以同時支付時，先承擔民事賠償責任?！竞贤s定不明時的履行】?合同法?第六十二條當事人就有關合同內(nèi)容約定不明確，依照本法第六十一條的規(guī)定仍不能確定的，適用以下規(guī)定：〔一〕質(zhì)量要求不明確的，按照國家標準、行業(yè)標準履行；沒有國家標準、行業(yè)標準的，按照通常標準或者符合合同目的的特定標準履行。4、訴求賠償?shù)慕?jīng)濟損失范圍、計算及證據(jù)：?合同法?第一百一十一條【瑕疵履行】質(zhì)量不符合約定的，應當按照當事人的約定承擔違約責任。受損害方根據(jù)標的的性質(zhì)以及損失的大小，可以合理選擇要求對方承擔修理、更換、重作、退貨、減少價款或者報酬等違約責任。第一百一十二條【履行、補救措施后的損失賠償】當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，在履行義務或者采取補救措施后，對方還有其他損失的，應當賠償損失。第一百一十三條【損害賠償?shù)姆秶慨斒氯艘环讲宦男泻贤x務或者履行合同義務不符合約定，給對方造成損失的，損失賠償額應當相當于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益。反訴狀反訴人：河南省第一建筑工程集團有限責任公司法定代表人，地址，，被反訴人：鄭州多裕貿(mào)易法定代表人，地址，，反訴請求：1、判令被反訴人賠償反訴人經(jīng)濟損失？元。2、判令被反訴人承擔本案全部訴訟費用。由于鋼材質(zhì)量不合格，中聯(lián)創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)公司因此終止了進一步與反訴人合作的時機，在新工程的招標工作中，直接把反訴人遞交的投標文件廢除，反訴人制作投標文件等已經(jīng)花費了萬元？。反訴人是河南省最大的建筑施工企業(yè)之一，有著良好的商業(yè)信譽。被反訴人不按照合同約定質(zhì)量標準供貨，以次充好，違反了?合同法?和?產(chǎn)品質(zhì)量法?等相關法律的規(guī)定，依法應該對反訴人的損失做出賠償。為此，特向貴院提起反訴，請求依法判決，支持反訴人的上述反訴請求。此致二七區(qū)人民法院反訴人：河南省第一建筑工程集團有限責任公司2021年11月日第二組證據(jù)二：伍號院一期鋼筋問題專題會議紀要〔2021年4月17日、18日、23日、28日〕；證據(jù)三：工程暫停令〔2021年4月15日〕、工程復工令〔2021年5月8日〕。證據(jù)三：關于鄭州多裕貿(mào)易向我公司提供不合格鋼筋一事的處理決議〔2021年4月29日〕；證據(jù)四：關于橄欖城伍號院使用不合格鋼筋及工期嚴重滯后給我公司造成重大損失的通知函〔2021年5月22日〕；證明事項：由于鋼材不合格，工程被責令停工18天；鄭州多裕貿(mào)易接受河南省第一建筑工程集團有限責任公司的處理決議，即：停止供貨，剩余鋼材貨款另行結算，鄭州多裕公司承擔省一建的一切損失。第三組〔重點〕證據(jù)一：中聯(lián)創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)扣款通知單及費用支出清單〔2021年10月30日〕；證據(jù)二：鋼筋檢測費發(fā)票〔2021年4月21日〕；證據(jù)三：施工用水計量表〔2021年4月6日〕證據(jù)四：用電量統(tǒng)計表〔2021年4月—8月〕證據(jù)五：2021年4月份橄欖城伍號院工地工資單〔2021年4月〕；證據(jù)六：物資采購方案表，地下室上部筏板配筋開料表、標準件銷售單〔2021年5月25日〕；證據(jù)七：鄭州市宏基勞務公司賠償協(xié)議〔260萬元〕？？。〔日期〕證據(jù)八：追趕18天工期的趕工費用元?！沧C據(jù)？〕證據(jù)九：新建工程投標文件〔沒有提交〕？？證明事項：由于鋼材假冒偽劣給被告造成經(jīng)濟損失？元。備注：1、鋼材檢測費：共計18850元。包括：12850元〔包括9950元檢測費，2900元雜費支出，由中聯(lián)創(chuàng)檢測，從工程款扣除〕；6000元〔由第二工程部直接支付〕。2、額外增加的費用：管理人員工資48892元，管理人員生活費5292元：3、施工區(qū)及生活區(qū)水電費19121.31元；