/2025年監理工程師（土木建筑目標控制）題庫綜合試題（B卷）單選題(共800題)1、建設單位負責采購的主要設備進場后，應由（）三方共同進行開箱檢查。A.建設單位、供貨單位、施工單位B.供貨單位、施工單位、項目監理機構C.建設單位、施工單位、項目監理機構D.供貨單位、設計單位、施工單位【答案】C2、根據建筑安裝工程費用相關規定，規費中住房公積金的計算基礎是（）。A.定額人工費B.定額材料費C.定額機械費D.分部分項工程費【答案】A3、為了確保建設工程進度總目標的實現，當某工程項目按建筑工程管理(CM)方法實施時，監理工程師應在業主的委托授權下負責（）方面的監督、管理與協調工作。A.施工招標和施工B.設計和施工招標C.設計和施工D.設計、施工招標和施工【答案】C4、在施工試驗室檢查中，（）應審查施工單位定期提交的影響工程質量的計量設備的檢查和檢定報告。A.總監理工程師B.專業監理工程師C.監理員D.建設單位現場負責人【答案】B5、按工程質量事故等級分類，造成3人以上10人以下死亡的工程質量事故屬于（）。A.一般事故B.較大事故C.重大事故D.特別重大事故【答案】B6、根據《施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201),有關工程計量程序的下列情況正確的是（）。A.監理人應在收到承包人提交的工程量報告后7天內，完成對承包人提交的工程量報告的審核B.發包人認為需要進行現場計量核實的，在計量前24小時通知承包人，承包人應為計量提供便利條件并派人參加C.監理人對工程量有異議的，必須要求承包人共同進行復核或抽檢D.承包人認為發包人核實的計量結果有誤時，應在收到計量結果通知后的7天內向發包人提出書面意見【答案】A7、(2020年真題試卷)根據《建設工程工程量清單計價規范》,編制招標控制價時，總承包服務費應按照（）計算。A.省級或行業建設主管部門規定或參考相關規范B.國家統一規定或參考相關規范C.工程所在地同類項目總承包服務費平均水平D.招標控制價編制單位咨詢潛在投標人的報價【答案】A8、編制工程項目總進度計劃是屬于（）的進度控制任務。A.決策階段B.設計準備階段C.設計階段D.施工階段【答案】B9、根據《建設工程施工合同(示范文本)》,除專用合同條款另有約定外，承包人向監理人報送上月20日至當月19日已完成工程量的時間為每月（）日。A.20B.21C.25D.28【答案】C10、(2020年真題試卷)根據《城市軌道交通建設工程驗收管理暫行辦法》,城市軌道交通建設工程所包含的單位工程驗收合格且通過相關專項驗收后，方可組織項目工程驗收，項目工程驗收合格后，建設單位應組織（）個月的不載客試運行。A.1B.2C.3D.6【答案】C11、（）在質量手冊和作業文件間起承上啟下的作用。A.質量記錄B.質量計劃C.作業指導書D.程序文件【答案】D12、根據《清單計價規范》,對于投標報價審核時，投標企業可以根據擬建工程的具體施工方案進行列項的清單是（）。A.分部分項工程量清單B.措施項目清單C.其他項目清單D.規費項目清單【答案】B13、“組織應當關注和理解顧客當前和未來的需求，滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望”,體現了質量管理的（）原則。A.關系管理B.全員參與C.改進D.以顧客為關注焦點【答案】D14、關于BIM的價值及作用，下列說法錯誤的是（）。A.用于工程設計B.實現集成項目交付IPOC.實現三維設計D.以上說法都不對【答案】D15、下列流水施工參數中，用來表達流水施工在空間布置上開展狀態的參數是（）。A.施工過程和流水強度B.流水強度和工作面C.流水段和施工過程D.工作面和流水段【答案】D16、已知某進口設備到岸價為1200萬元，銀行財務費、外貿手續費合計為55萬元。關稅、增值稅稅率分別為22%、13%,無消費稅則該進口設備抵岸價為（）萬元。B.1519C.1709D.1716【答案】C17、分部工程的劃分應按（）確定。A.專業性質、工程材料B.主要工種、材料、施工工藝C.獨立施工條件、施工程序D.工程部位、專業性質【答案】D18、根據《標準施工招標文件》中通用條款規定，承包人通常只能獲得工期補償，但不能得到費用和利潤補償的事件是（）。A.異常惡劣的氣候條件B.承包人遇到不利物質條件C.法律變化引起的價格調整D.發包人要求承包人提前竣工【答案】A19、關于投資收益率指標的以下說法中，正確的是（）。A.計算投資收益率需要選擇正常年份B.投資收益率指標受到投資規模的限制C.計算總投資收益率、確定總投資時，需要考慮鋪底流動資金D.投資收益率就是總投資收益率【答案】A20、涉及結構的質量缺陷，建設工程所有人應當立即向當地建設行政主管部門報告，采取防范措施，由（）提出保修方案。A.建設單位B.原設計單位C.施工單位D.監理單位【答案】B21、某企業連續3年每年初從銀行借入資金500萬元，年利率8%,按年計息，第3年末一次性還本付息，則第3年末應還本付息（）萬元。A.1893.30B.1753.06C.1623.20D.1620.00【答案】B22、根據《建筑工程施工質量驗收統一標準》,下列不屬于分項工程劃分依據的是（）。A.主要工種B.施工工藝C.施工特點D.設備類別【答案】C23、對于某些混凝土結構表面蜂窩、麻面，經調查分析可進行剔鑿、抹灰等處理，此屬于工程質量事故處理方案中的（）。A.返工處理B.不做處理C.修補處理D.結構處理【答案】C24、極差的作用是（）。A.用數據變動的幅度來反映其分散狀況的特征值B.反映數據變異程度的特征性C.表示數據的相對離散波動程度D.表示數據的代表性【答案】A25、關于正當防衛與緊急避險，下列哪一選項是正確的?A.甲販賣毒品，乙搶劫甲的毒品，甲在反抗中將乙打傷的，由于販賣毒品屬于違法行為，所以甲不成立正當防衛B.甲發現乙正在偷越國(邊)境，遂將乙打成重傷，阻止了乙偷越國(邊)境的，甲的行為成立正當防衛C.甲遭乙追殺，情急之下奪過丙的摩托車騎上就跑，丙被摔骨折，甲的行為成立緊急避險D.魚塘邊工廠倉庫著火，甲用水泵從乙的魚塘抽水救火，致魚塘中價值2萬元的魚苗死亡。倉庫中價值2萬元的商品因滅火及時未被燒毀。由于保護的利益等于犧牲的利益，故甲不成立緊急避險【答案】C26、需要組織專家進行安全專項施工方案論證的是（）。A.開挖深度3.5m的基坑的土方開挖工程B.施工高度60m的建筑幕墻安裝工程C.架體高度15m的懸挑腳手架工程D.搭設高度30m的落地式鋼管腳手架工程【答案】B27、工程網絡計劃中，工作之間因資源調配需要而確定的先后順序關系屬于（）關系。A.組織B.搭接C.工藝D.平行【答案】A28、對檢驗批基本質量起決定性作用的主控項目，必須全部符合有關（）的規定。A.檢驗技術規程B.專業驗收規范C.統一驗收標準D.工程監理規范【答案】B29、質量管理體系是文件化的管理體系，（）是實施質量管理體系要素的描述，對所需要的各個職能部門的活動規定了所需要的方法。A.質量手冊B.程序文件C.作業文件D.質量記錄【答案】B30、某項目建筑安裝工程費，設備施工器具購置費合計為7000萬元，建設期2年，分期投入4000萬和3000萬。建設期內預計年平均價格總水平上浮率為5%,建設期貸款利息為735萬元。工程建設其他費用為400萬元。基本預備費率為10%,流動資金為800萬元，則該項目的靜態投資為（）萬元。A.8948.5B.8140C.8940D.9748.5【答案】B31、ISO質量管理體系明確了七項質量管理原則，其中（）是組織的永恒目標。A.鼓勵全員參與B.堅持與供方互利的關系C.不斷改善管理的系統方法D.持續改進【答案】D32、在組織建組設織工及程計流劃水安施排工需時要，而根將據計施劃工任務劃分成的子項稱為（）。A.流水節拍B.施工段C.工作面D.施工過程【答案】D33、關于政府投資項目設計概算批準后是否允許調整的說法，正確的是（）。A.一律不得調整，確需調整的，須另行單獨立項B.一律不得調整，需要增加投資的，由項目單位自籌C.一律不得調整，需調整時，須說明理由并向原批準部門備案D.一律不得調整，需調整時，需經原批準部門同意并重新審批【答案】D34、檢察院對孫某盜竊案提起公訴，法院決定適用簡易程序審理該案。下列關于法院的審理程序，哪些說法是正確的?A.如果孫某委托了辯護人，應當通知辯護人出庭B.法庭宣告判決前，應當聽取孫某的最后陳述C.如果在案件審理過程中，孫某當庭對起訴指控的犯罪事實予以否認的，法院應當裁定轉為普通程序D.適用普通程序審理后，如果再次發現案件符合簡易程序的審理條件，則可以轉為簡易程序審理【答案】A35、設備可采取市場采購、向制造廠商訂貨或招標采購等方式進行采購，主要體現在編制的設備采購與設備監造工作計劃中的質量的要求以及（）。A.采購方式的選擇B.采購廠商的選擇C.采購方案的修訂D.采購方案的編制或審查【答案】D36、某公司申請銀行貸款200萬元，月利率1.5%,貸款期限為5個月，按復利計算，一次性還款，到期后應還款（）萬元。A.215.46B.215.00C.203.02D.203.00【答案】A37、工程施工過程中，某組混凝土標準試件的立方體抗壓強度測值分別為31.5MPa36.0MPa41.5MPa,則該組試件的試驗結果為（）MPa。B.36.3C.36.0D.31.5【答案】C38、下列建設工程項目，經有關部門批準，哪些可以不進行設計招標?I.涉及國家安全、國家秘密的；Ⅱ,涉及搶險救災的；Ⅲ.主要工藝、技術采用特定專利、專有技術或者建筑藝術造型有特殊要求的；IV.設計單項合同估算價低于100萬元的（）A.I、IⅡ、ⅢB.I、Ⅲ、IVC.Ⅱ、Ⅲ、IVD.I、IⅡ、IV【答案】A39、某建筑工程的主體結構中，模板分項工程質量應由（）組織項目專業技術負責人等進行驗收。A.專業監理工程師B.總監理工程師C.施工單位項目負責人D.建設單位現場代表【答案】A40、質量檢驗時，將總體中的抽樣單元按某種次序排列，在規定的范圍內隨機抽取一個或一組初始單元，然后按一套規則確定其他樣本單元的抽樣方法稱為（）。A.完全隨機抽樣B.分層隨機抽樣C.系統隨機抽樣D.多階段抽樣【答案】C41、估算建設工程投資時，需要預留項目實施中可能發生，但難以預料的工程量增加的費用，該費用屬于（）。A.建筑安裝工程費B.勘察設計費C.基本預備費D.工程保險費【答案】C42、某擬建項目的生產能力比已建的同類項目的生產能力增加3倍。按生產能力指數法計算，擬建項目的投資額將增加（）倍。(已知n=0.6,cf=1.1)B.1.53C.2.13D.2.53【答案】B43、下列關于總時差與自由時差的描述中錯誤的是（）。A.對于同一項工作而言，總時差不會超過自由時差B.TF=LF-EF=LS-ESC.工作的自由時差是指在不影響其緊后工作最早開始時間的前提下，本工作可利用的機動時間D.工作的總時差是指在不影響總工期的前提下，本工作可以利用的機動時間【答案】A44、下列措施中，屬于施工階段投資控制組織措施的是（）。A.編制投資控制工作流程B.參與合同修改C.審核竣工結算D.對變更方案進行技術經濟分析【答案】A45、關于項目資本金性質或特征的說法，正確的是（）。A.項目資本金是由投資者實繳的出資額B.負債后于項目資本金受償C.投資者可以轉讓其出資D.各種經營性項目不實行資本金制度【答案】C46、某工程網絡計劃中，工作D三項緊后工作的最早開始時間分別為16、18和19。工作D的最早開始時間為5,持續時間為9,則工作D的自由時差為（）。A.2B.3C.4D.5【答案】A47、《質量管理體系要求》指的是（）。A.ISO9000:2015B.ISO9001:2015C.ISO9004:2009D.ISO10001:2007【答案】B48、工作之間由于組織安排需要或資源(勞動力、原材料、施工機具等)調配需要而規定的先后順序關系稱為（）。A.工藝關系B.組織關系C.施工關系D.進度關系【答案】B49、物資需求計劃編制中，確定建設工程各計劃期需求量的主要依據是（）。A.年度施工進度計劃B.分部分項工程作業計劃C.物資儲備計劃D.施工總進度計劃【答案】A50、下列費用中，應列入其他項目清單的是（）A.專業工程暫估價B.安全文明施工費C.二次搬運費D.夜間施工增加費【答案】A51、在工程勘察實施過程中應設置報驗點，必要時監理工程師對其進行（）A.旁站監理B.現場巡視C.監督指導D.平行檢測【答案】A52、對于可分期分批建設并投入使用的大型建設項目，確定施工進度分解目標、安排各項工程進度計劃時應遵循的原則是（）。A.盡早提供可動用單元B.盡早安排主體工程C.盡量推遲附屬配套工程D.盡量推遲規模較大的主體工程【答案】A53、企業增資擴股屬于（）籌措方式。A.新設項目法人資本金B.信貸融資C.既有項目法人資本金D.債券融資【答案】C54、法定的國家級檢測機構出具的檢測報告，在國內具有（）的性質。A.一般裁定B.權威裁定C.最終裁定D.最高裁定【答案】C55、下列選項不屬于項目監理機構對工程施工質量實施控制的主要依據的是（）。A.施工現場質量管理制度B.控制施工作業活動質量的技術規程C.工程勘察設計文件D.有關質量管理方面的法律法規、部門規章與規范性文件【答案】A56、項目監理機構批準工程延期的根本原則是（）。A.項目監理機構對施工現場進行了詳細考察和分析B.延期事件發生在非關鍵線路上，且延長時間未超過總時差C.工作延長的時間超過其相應總時差，且由承包單位自身原因引起D.延期事件是由承包單位自身以外的原因造成的【答案】57、建立質量管理體系首先要明確企業的質量方針，質量方針是組織的最高管理者正式發布的該組織總的（）。A.質量要求B.質量水平C.質量宗旨和方向D.質量策劃【答案】C58、關于平行施工組織方式的說法，正確的是（）。A.專業工作隊能夠保持連續施工B.單位時間內投入的資源量較均衡C.能充分利用工作面且工期短D.專業工作隊能夠最大限度地搭接施工【答案】C59、工程保修階段監理單位應完成的工作不包括下列（）。A.定期回訪B.協調聯系C.界定責任D.實施維修【答案】D60、某項工作是由三個同類性質的分項工程合并而成的，各分項工程的工程量Qi和產量定額Si分別是：Q1=240m3,S1=30m3/工日；Q2=360m3,S2=60m3/工日；Q3=720m3,S3=80m3/工日。其綜合時間定額為（）工日/m3。A.0.013B.0.015C.0.017D.0.020【答案】C61、工作A有B、C兩項緊后工作，A、B之間的時間間隔為3天，A、C之間的時間間隔為2天，則工作A的自由時差是（）天。A.1B.2C.3D.5【答案】B62、關于投資收益率指標的以下說法中，正確的是（）。A.計算投資收益率需要選擇正常年份B.投資收益率指標受到投資規模的限制C.計算總投資收益率、確定總投資時，需要考慮鋪底流動資金D.投資收益率就是總投資收益率【答案】A63、下列影響工程進度的因素中，屬于組織管理因素的是（）。A.不合理的施工方案B.計劃安排不周密C.施工安全措施不當D.施工設備不配套，選型失當【正確答案】B64、(2022年真題試卷)在地質條件相近，樁型和施工條件相同情形下，采用單樁高應變動測法檢測樁基礎時，檢測數量不宜少于總樁數的 （）,且不應少于5根。A.1%B.2%C.3%D.5%【答案】D65、何單位在竣工驗收后幾個月內，應當向城市規劃行政主管部門報送竣工資料?（）A.建設單位，3個月B.建設單位，6個月C.施工單位，3個月D.施工單位，6個月【答案】B66、對原材料按原包裝的箱、盒進行隨機抽數后，對抽到的箱、盒作全數檢驗，這種抽樣方法是（）A.完全隨機抽樣B.分層抽樣C.等距抽樣D.整群抽樣【答案】D67、除國務院建設行政主管部門確定的限額以下的小型工程外，工程施工許可證應在工程（）向工程所在地縣級以上人民政府建設行政主管部門申請領取。A.開工前，由施工單位B.招標前，由建設單位C.招標前，由施工單位D.開工前，由建設單位【答案】D68、建設工程采用依次施工組織方式的特點是（）。A.能夠均勻使用施工資源B.有利于資源供應的組織C.專業工作隊能夠連續施工D.能夠充分利用工作面進行施工【答案】B69、靜態投資包括建筑安裝工程費、設備和工器具購置費、工程建設其他費用和（）。A.基本預備費B.未明確項目準備金C.漲價預備費D.建設期貸款利息【答案】A70、施工進度控制工作細則是對建設工程（）中有關進度控制內容的進一步深化和補充。A.施工組織設計B.監理規劃C.總進度計劃D.施工方案【答案】B71、為驗證結構的安全性，業主委托某科研單位對模擬結構進行破壞性試驗，由此產生的費用屬于（）。A.建設單位管理費B.建筑安裝工程費用C.工程建設其他費用中的研究試驗費D.工程建設其他費用中的咨詢費【答案】C72、在施工過程中，遇到有經驗的承包人無法合理預見的地質條件變化，導致費用增加如工期延誤時，監理人處理承包人索賠的正確做法是（）A.可批復增加的費用和延誤的工期，不批復利潤補償B.可批復增加的費用，不批復延誤的工期和利潤補償C.可批復增加的工期，不批復增加的費用和利潤補償D.可批復增加的費用、延誤的工期和利潤補償【答案】A73、估算工程量單價合同結算工程價款的主要依據是投標單價和（）。A.工程量清單中提供的工程量B.承包人投標書中填報的工程量C.按合同及設計文件要求實際完成的工程量D.工程標底計算所依據的工程量【答案】C74、下列選項中，屬于監理工程師控制建設工程進度的技術措施的是（）。A.建立工程進度報告制度及進度信息溝通網絡B.協調合同工期與進度計劃之間的關系C.加強風險管理，預測風險因素并提出預防措施D.審查承包商提交的進度計劃，使承包商在合理的狀態下施工【答案】D75、我國工程建設實行“政府監督、社會監理與檢測、（）”的質量管理與保證體系。A.企業自控B.企業監控C.人民監督D.依法治理【答案】A76、(2020年真題試卷)工程網絡計劃中，關鍵工作是指（）的工作。A.自由時差為零B.持續時間最長C.總時差最小D.與后續工作的時間間隔為零【答案】C77、工程質量事故經技術處理后符合《建筑工程施工質量驗收統一標準》規定的，經過檢查或必要的鑒定后，（）應予以驗收確認。A.監理機構B.事故調查組C.業主項目負責人D.質量監督工程師【答案】A78、某建設項目選定項目投資、產品價格、產品成本和產量四個不確定性因素，各按±10%的變化幅度分析其對項目總投資收益率的影響，分析數據見下表。<br>A.項目投資B.產品價格C.產品成本D.產量【答案】B79、在建設項目的設計階段，進行限額設計目標設置的關鍵環節是（）A.合理劃分各專業、各單位工程和分部分項工程B.準確分解投資限額數量C.多層次控制設計工作D.提高投資估算的合理性和準確性【答案】D80、編制單位工程施工進度計劃時，確定工作項目持續時間需要考慮每班工人數量。限定每班工人數量上限的因素是（）。A.工作項目工程量B.最小勞動組合C.人工產量定額D.最小工作面【答案】D81、下列建設工程進度計劃體系中，明確各種設計文件、主要設備、施工單位、水電路日期的是（）。A.工程項目一覽表B.工程項目總進度計劃C.投資計劃年度分配表D.工程項目進度平衡表【答案】D82、某分項工程招標工程量清單數量為1000m2,施工中由于設計變更調整為1200m,該分項工程招標控制價單價為300元/m2。投標報價單價為360元/m2,根據《建設工程工程量清單計價規定》,該分項工程的結算款為（）元。A.420000B.429000C.431250D.432000【答案】C83、某工程采用的進口設備擬由設備成套公司供應，則成套公司的服務費在估價時應計入（）。A.建設管理費B.設備原價C.進口設備抵岸價D.設備運雜費【答案】D84、工程與其周圍生態環境協調，與所在地區經濟環境協調以及與周圍已建工程相協調，以適應可持續發展要求的特性，是指的（）。A.與環境的協調性B.經濟性C.可靠性D.適用性【答案】A85、關于贏得值法及其應用的說法，正確的是（）。A.贏得值法有四個基本參數和三個評價指標B.投資(進度)績效指數反映的是相對偏差C.投資(進度)績效指數僅適合對同一項目作偏差分析D.進度偏差為正值，表示進度延誤【答案】B86、異節奏流水施工是指在有節奏流水施工中，各施工過程的（）各自相等而不同施工過程之間的（）不盡相等的流水施工。A.流水節拍、流水節拍B.流水強度、流水節拍C.流水步距、流水步距D.流水節拍、流水步距【答案】A87、(2019年真題試卷)某進口設備，裝運港船上交貨價(FOB)為50萬美元，到岸價(CIF)為51萬美元，關稅稅率為10%,增值稅稅率為13%,美元的銀行外匯牌價為：1美元=6.72元人民幣，則該進口設備的增值稅為人民幣（）。A.43.680B.44.554C.48.048D.49.009【答案】D88、按計劃期分解施工進度控制目標是指（）分解。A.按各承包單位的交叉施工方案及前后銜接條件B.按工程項目的進展階段：基礎、結構、內外裝修C.按年度、季度、月度等時間D.按資金、材料供應【答案】C89、在施工過程中發現文物，導致費用增加和工期延誤，承包人提出索賠，監理人處理該索賠的正確做法是（）。A.可批復增加的費用、延誤的工期和相應利潤B.可批復延誤的工期，不批復增加的費用和利潤C.可批復增加的費用，不批復延誤的工期和利潤D.可批復增加的費用和延誤的工期，不批復利潤【答案】D90、下列選項中，屬于工程保修階段投資控制的主要工作是（）。A.總監理工程師組織專業監理工程師對工程變更費用及工期影響做出評估B.分析可能發生索賠的原因，制定防范對策C.非施工單位原因造成的工程質量缺陷，應核實施工單位申報的修復工程費用，并應簽認工程款支付證書D.審查費用索賠報審表【答案】C91、監理工程師控制物資供應進度的工作內容包括（）。A.辦理物資運輸有關手續B.履行物資供應合同中的義務C.確定物資供應中標單位D.審查物資供應情況分析報告【正確答案】D92、(2020年真題試卷)工程網絡計劃中某工作的實際進度偏差影響總工期時，可通過壓縮（）的工作持續時間來進行調整。A.總時差最小B.自由時差最小C.總時差最大D.自由時差最大【答案】A93、（）是指根據價值工程對象選擇應考慮的各種因素，憑借分析人員的經驗集體研究確定選擇對象的一種方法。A.ABC分析法B.強制確定法C.因素分析法D.價值指數法【答案】C94、工程保修階段監理單位的主要工作是（）。A.編制保修實施細則B.保修責任界定C.審查保修實施方案D.編制保修資料【答案】B95、根據《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500-2013),不能列入其他項目清單的是（）。A.專業工程暫估價B.計日工C.總承包服務費D.總承包人自行分包管理費【答案】D96、在施工過程中，如果擬采用的新工藝、新技術、新材料，不符合現行強制性標準規定的，應當由（）提請建設單位組織專題技術論證，報批準標準的建設行政主管部門或者國務院有關主管部門審定。A.監理單位B.施工單位C.工程質量監督機構D.擬采用單位【答案】D97、在工程建設中，經濟制裁屬于進度控制常見因素的（）。A.政策因素B.社會環境因素C.資金因素D.組織管理因素【答案】B98、下列各項活動中，屬于監理工程師控制物資供應進度活動的是（）A.審查物資供應情況分析報告B.確定物資供應分包方式C.辦理物資運輸手續D.確定物資供應分包合同清單【答案】A99、根據《建設工程工程量清單計價規范》GB50500-2013的規定，關于招標控制價的說法正確的是（）。A.招標控制價由分部分項工程費、措施項目費、其他項目費、規費和稅金組成，不應包括招標文件中要求投標人承擔的風險費用B.國有資金投資項目的招標人可在招標文件中編制招標控制價或標底C.招標控制價應在招標時公布，可以上調或下浮D.招標人應將招標控制價報工程所在地工程造價管理機構備查【答案】D100、國家機構實行工作責任制原則，下列哪些選項體現了這一原則A.全國人大和地方各級人大都由民主選舉產生B.每一人大代表都要受到原選舉單位的監督C.人民法院和人民檢察院都實行集體負責制D.中央軍委對全國人大及其常委會負責【答案】B101、某建設項目工程費用為7000萬元，工程建設其他費用為2000萬元，基本預備費為500萬元。項目前期年限1年，建設期2年，各年度完成靜態投資額的比例分別為60%與40%,年均投資價格上漲率為6%。則該項目建設期第二年價差預備費為（）萬元。A.444.96B.451.63C.564.54D.595.90【答案】D102、關于侵犯公民人身權利罪的認定，下列哪些選項是正確的?A.乙讓自己的妹妹甲給自己買一瓶農藥，準備少喝一點，佯裝死亡嚇唬丙，但乙不小心喝多了搶救無效死亡，甲成立過失致人死亡罪B.甲、乙系好友，某日乙告訴甲打算殺丙，甲讓乙不要太極端，將丙打殘即可，乙覺得甲說的有道理，將丙打成重傷，甲的行為屬于緊急避險C.老人乙讓其兒子甲將其送往外地乞討，甲的行為不構成遺棄罪D.甲欺騙乙，謊稱其子女需要移植眼角膜，乙獻出眼角膜，但乙將眼角膜改作他用，甲成立故意傷害罪【答案】C103、質量是指“一組固有特性滿足要求的程度”,其中“要求”是指（）的需要和期望。A.供方和需方B.組織和個人C.明示和隱含D.一般和特殊【答案】C104、監理工程師在協助業主進行物資供應決策時，應進行的工作是（）。A.編制物資供應招標文件B.提出物資供應分包方式C.確定物資供應單位D.簽訂物資供應合同【答案】B105、(2022年真題試卷)某地下工程，計劃到11月份累計開挖土方2萬m3,預算單價95元/m3,經確認，到11月份實際累計開挖土方2.5萬m3,實際單價90元/m3,該工程此時的進度績效指數為（）。A.0.80B.0.95C.1.06D.1.25【答案】D106、旁站是指在關鍵部位或關鍵工序施工過程中由（）在現場進行的監督活動。A.總監理工程師B.專業監理工程師C.總監理工程師代表D.監理人員【答案】D107、在網絡計劃的費用優化過程中，縮短持續時間的工作應是（）。A.直接費用率最小的關鍵工作B.直接費用率最大的關鍵工作C.直接費用率最小的非關鍵工作D.直接費用率最大的非關鍵工作【答案】A108、工程施工過程中，質量事故處理方案的輔助決策方法不包括（）。A.試驗驗證B.定期觀測C.方案比較D.檢查驗收【答案】D109、任何建筑產品在適用、耐久、安全、可靠、經濟以及與環境協調性方面都必須達到基本要求。但不同專業的工程，其環境條件、技術經濟條件的差異使其質量特點有不同的（）。A.側重面B.選擇范圍C.內在界限D.內在關系【答案】A110、在建設工程進度計劃執行過程中，當出現的進度偏差影響到后續工作或總工期而需要采取進度調整措施時，應當首先（）。A.確定可調整進度的范圍B.確定可利用的資源數量C.分析所采取措施的成本D.分析比較各種措施的優劣【答案】A111、采用列表比較法進行實際進度與計劃進度的比較，下列說法正確的是（）。A.如果工作尚有總時差大于原有總時差，說明該工作實際進度拖后B.如果工作尚有總時差小于原有總時差，說明該工作實際進度超前C.如果工作尚有總時差小于原有總時差，且為負值，則實際進度影響總工期D.如果工作尚有總時差與原有時差相等，則說明實際進度超前【答案】C112、在投資方案財務評價中，獲利能力較差的方案是（）。A.內部收益率小于基準收益率，凈現值小于零B.內部收益率小于基準收益率，凈現值大于零C.內部收益率大于基準收益率，凈現值小于零D.內部收益率大于基準收益率，凈現值大于零【答案】A113、在正式運行階段進行內部審核時，重點在（）。A.普遍性B.適用性C.符合性D.獨立性【答案】C114、建筑工程施工質量驗收時，分部工程的驗收應由（）組織。A.建設單位負責人B.總監理工程師C.施工項目負責人D.專業監理工程師【答案】B115、根據《建設工程安全生產管理條例》,下列達到一定規模的危險性較大的分部分項工程中，需由施工單位組織起專家對專項施工方案進行論證、審查的是（）。A.起重吊裝工程B.腳手架工程C.高大模板工程D.拆除、爆破工程【答案】C116、工程施工工期應自（）中載明的開工日期起計算。A.工程開工報審表B.施工組織設計報審表C.施工控制測量成果報驗表D.工程開工令【答案】D117、對于無緊后工作的工作，其自由時差等于計劃工期與本工作（）之差。A.最早開始時間B.最早結束時間C.最遲開始時間D.最遲結束時間【答案】B118、某新建項目建設期為3年，分年均衡進行貸款，第一年貸款600萬元，第二年貸款400萬元，第三年貸款200萬元，年利率10%。建設期內利息當年支付，則建設期第三年貸款利息為（）萬元。A.110.0B.120.0C.121.3D.234.3【答案】A119、某雙代號網絡計劃中，工作M的最早開始時間和最遲開始時間分別為第12天和第17天，其持續時間為5天。工作M有3項緊后工作，它們的最早開始時間分別為第21天、第24天和第28天，則工作M的自由時差和總時差分別為（）天。A.1,4B.3,3C.4;5D.5;5【答案】C120、建設工程質量是指工程滿足相關標準規定和（）要求的程度。A.合同約定B.設計單位C.施工單位D.質量監督機構【答案】A121、未經（）簽字，建筑材料、建筑構配件和設備不得在工程上使用或者安裝，施工單位不得進行下一道工序的施工。未經（）簽字，建設單位不撥付工程款，不進行竣工驗收。A.監理工程師、總監理工程師B.監理工程師、監理工程師C.總監理工程師、監理工程師D.總監理工程師、總監理工程師【答案】A122、抹灰工程中抹灰用的石灰膏熟化期不應少于（）。A.3dB.5dC.10dD.15d【答案】D123、(2021年真題試卷)項目監理機構應在（）后編制工程質量評估報告。A.單位工程完工B.竣工驗收交付使用C.竣工預驗收合格D.竣工驗收【答案】C124、工程總費用由直接費和間接費組成，隨著工期的縮短，直接費和間接費的變化規律是（）。A.直接費減少，間接費增加B.直接費和間接費均增加C.直接費增加，間接費減少D.直接費和間接費均減少【答案】C125、某化工項目，設計的年產量為10萬噸，預計單位產品售價為500元/噸(已扣除銷售稅金及附加、增值稅),正常生產年份單位產品變動成本為300元/噸，年產量盈虧平衡點為5萬噸。若單位產品變動成本上升為340元/噸，其他數值保持不變，則產量盈虧平衡點的生產能力利用率為（）A.29.41%B.33.33%C.50.00%D.62.50%【答案】D126、防水混凝土工程施工時，迎水面防水混凝土的保護層厚度不得小于（）。A.5mmB.25mmC.35mmD.50mm【答案】D127、設計單位可以通過招投標、設計方案競賽、建設單位直接委托等方式選擇和委托。采用邀請招標方式的，招標人應當向（）個以上設計單位發出招標邀請書。A.2B.3C.4D.5【答案】B128、根據世界銀行和國際咨詢工程師聯合會的規定，下列選項中，屬于項目直接建設成本的是（）。A.建礦費用B.勘測費用C.場地費用D.海洋保險費【答案】C129、在施工階段，監理工程師進行質量檢驗與控制所依據的有關質量管理方面的行政法規是（）。A.《中華人民共和國建筑法》B.《中華人民共和國節約能源法》C.《建筑工程施工許可管理辦法》D.《民用建筑節能條例》【答案】D130、2015年5月，中國進口的鋼材部件大量激增，商務部擬采取保障措施。有關保障措施的說法，下列選項正確的是A.必須在進口的產品對國內產業造成實質損害時，反傾銷措施才可采取B.保障措施的調查只能是商務部依職權發起C.商務部需確定進口產品數量增加與國內產業損害是否存在因果關系。D.保障措施的實施期限最長不超過10年【答案】C131、有A,B兩項連續工作其最早開始時間分別為4天和10天，持續時間分別為4天和5天，則A工作的自由時差是（）天。A.2B.3C.4D.5【答案】A132、建設工程組織流水施工時，其特點之一是（）。A.單位時間內投入的勞動力較少B.專業工作隊能夠連續施工C.能夠充分地利用工作面進行施工D.施工現場的組織、管理比較簡單【答案】B133、下列施工進度計劃調整措施中，屬于經濟措施的是（）。A.改善外部配合條件B.采用更先進的施工方法C.增加勞動力和施工機械的數量D.對所采取的技術措施給予相應的經濟補償【答案】D134、在不影響投標總報價的前提下，將某些分部分項工程的單價定得比正常水平高一些，某些分部分項工程的單價定得比正常水平低一些，這種報價方法為（）A.多方案報價法B.突然降價法C.先虧后盈法D.不平衡報價法【答案】D135、由于保修工作千差萬別，（）應根據具體項目的工作量決定保修期間的具體工作計劃，并根據相關合同約定具體決定工作方式和資料留存。A.建設單位B.設計單位C.施工單位D.監理單位【答案】D136、采購過程中的質量控制主要是采購方案的審查及其工作計劃中質量要求的確定。設備安裝單位直接從市場上采購設備時，采購方案最終應獲得（）的批準。A.設計單位現場代表B.總承包單位C.監理單位總監理工程師D.建設單位137、在建設工程施工階段，由于承包商自身的原因造成工期延誤時，監理工程師對承包商修改后的進度計劃的批準意味著（）。A.同意延長施工合同工期B.免除承包商的誤期損失賠償C.確認承包商在合理的狀態下施工D.同意支付承包商趕工的全部額外開支【答案】C138、在工程設計過程中，影響進度的主要因素之一是（）。A.地下埋藏文物的處理B.設計合同的計價方式C.設計各專業之間的協調配合程度D.施工承發包模式的選擇【答案】C139、關于聯合試運轉費的說法，正確的是（）。A.聯合試運轉費包括單機的調試費B.聯合試運轉費包括無負荷聯動試運轉費用C.聯合試運轉費應為聯合試運轉所發生費用的凈支出D.聯合試運轉支出主要是材料費、不包含人工費140、以下單層房屋層高相同的非黏土墻(240mm厚)哪一個單價(元/m2)最高?（）A.框架間內墻B.普通外墻C.框架間外墻D.普通內墻【答案】A141、施工組織設計在實施過程中，施工單位如需做較大的變更，項目監理機構應（）。A.校驗修改部分B.簡化審批程序C.增加審批程序D.按程序重新審查【答案】D142、我國現行建設工程總投資構成中流動資金屬于（）。A.建設投資B.動態投資C.靜態投資D.流動資產投資【答案】D143、工程建設活動中，（）直接影響項目的決策質量和設計質量。A.項目可行性研究B.工程施工C.工程勘察D.工程竣工驗收【答案】A144、建設單位負責采購設備時，控制質量的首要環節是（）。A.編制設備監造方案B.選擇合格的供貨廠商C.確定主要技術參數D.選擇適宜的運輸方式【答案】B145、（）在質量手冊和作業文件間起承上啟下的作用。A.程序文件B.質量計劃C.作業指導書D.質量記錄【答案】A146、雙代號網絡計劃中，工作A有兩項緊前工作B和C,他們的持續時間分別為5d,5d,7d。工作B和C的最早開始時間為第5d和第7d,則工作A的最早完成時間為（）d。A.14B.18C.19D.20【正確答案】C147、生產性建設工程項目總投資包括（）。A.建設投資和建設期利息B.建設投資.建設期利息和流動資金C.靜態投資和動態投資D.固定資產投資和無形資產投資【正確答案】B148、國外工料測量師在立約后階段的投資控制任務是（）。A.對擬建項目做出初步的經濟評價B.根據建筑師和工程師提供的建設工程的規模、場址、技術協作條件，對各種擬建方案制定初步估算C.就工程的招標程序、合同安排、合同內容等提出建議D.回顧、分析項目管理和執行情況【答案】D149、某分部工程有3個施工過程，各分為4個施工段組織加快的成倍節拍流水施工，各施工過程的流水節拍分別為6天、4天和8天。則該分部工程的流水施工工期是（）天。A.18B.24C.34D.42【答案】B150、某工程網絡計劃中，工作D三項緊后工作的最早開始時間分別為16、18和19。工作D的最早開始時間為5,持續時間為9,則工作D的自由時差為（）。A.2B.3C.4D.5【答案】A151、監造的設備從制造廠運往安裝現場前，項目監理機構應檢查（）,并審查設備運輸方案。A.運輸安全措施B.設備包裝質量C.海關及保險手續D.起重和加固方案【答案】B152、個體工商戶王全對縣工商局拒絕向其頒發營業執照的行為不服，向市工商局申請行政復議，市局駁回了王全的復議請求。王全不服而起訴。下列哪一選項說法是錯誤的?A.本案被告為縣工商局B.本案中法院既要審查縣工商局行為的合法性，又要審查市局復議程序的合法性C.如果法院判決責令縣局限期向王全頒發營業執照，則應當判決撤銷市局的復議決定D.如果經法院審查認為縣局行為合法，市局復議決定違反法定程序的，應當判決確認復議決定違法，同時判決駁回王全關于縣局頒發營業執照的訴訟請求【答案】A153、對于按照規定需要驗收的危大工程，施工單位、監理單位應當組織相關人員進行驗收。驗收合格的，經（）及總監理工程師簽字確認后，方可進入下一道工序。A.施工單位項目技術負責人B.建設單位項目負責人C.施工單位項目經理D.專業監理工程師【答案】A154、(2021年真題試卷)根據《工程質量安全手冊(試行)》,關于混凝土分項工程施工的說法，正確的是（）。A.泵送混凝土的坍落度小于14cm時，可以少量加水B.樓板后澆帶的模板支撐體系應按規定單獨設置C.混凝土應在終凝時間內澆筑完畢D.混凝土振搗棒每次插入振動的時間不少于15s【答案】B155、在制定檢驗批的抽樣方案時，應考慮合理分配生產方風險和使用方風險，對于主控項目兩類風險的合理控制范圍是（）。A.α5%,β5%B.α5%,β10%C.α5%D.α1%,β10%p【答案】A156、某企業年初從金融機構借款3000萬元，月利率1%,按季復利計息，年末一次性還本付息，則該企業年末需要向金融機構支付的利息為（）萬元。A.360.00B.363.61C.376.53D.380.48【答案】C157、某進口設備，按人民幣計算的離岸價位2000萬元，國外運費160萬元，國外運輸保險費9萬元，銀行財務費8萬元。則該設備進口關稅的計算基數是（）萬元。A.2000B.2160C.2169D.2177【答案】C158、世界銀行貸款期限一般較長，最長可達（）年。A.10B.20C.30D.40【答案】C159、單樁靜承載力試驗，在同一條件下，試樁數不宜少于總樁數的（）%,并不應少于（）根，工程總樁數50根以下不少于2根。A.1,3B.2,3C.3,4D.4,4【答案】A160、根據抽樣檢驗分類方法，屬于計數型抽樣檢驗的質量特性有（）。A.幾何尺寸B.重量C.標高D.焊點的不良數【答案】D161、則，建設項目工程總承包方進行總進度目標論證時，其工作順序應為（）。A.①—(②--③-⑥—④-—⑤B.①-③②-⑥-④-⑤C.①③--②-⑤④--⑥D.①-④-⑥-⑤③②【正確答案】D162、施工過程中，由于涉及變更導致某分項工程實際施工的特征與招標工程量清單中的項目特征描述不一致時，該分項工程應按（）結算價款。A.招標工程量清單中的工程量和投標文件中的綜合單價B.實際施工的工程量和投標文件中的綜合單價C.招標工程量清單中的工程量和發承包雙方重新確定的綜合單價D.實際施工的工程量和發承包雙方重新確定的綜合單價【答案】D163、根據《建設工程監理規范》,監理規劃應由（）審批。A.監理單位法定代表人B.監理單位技術負責人C.總監理工程師代表D.總監理工程師【答案】B164、某勞務派遣單位與勞動者甲簽訂一勞務派遣合同，下列關于勞務派遣的做法，下列錯誤的是?A.勞務派遣單位與勞動者簽訂了一年的勞動合同B.勞務派遣單位提前收取了勞動者的培訓費用C.在勞務派遣單位工作不滿的情況下，勞動者如果無工作，應同樣支付與平時一致的工資D.勞務派遣單位跨地區派遣勞動者的，被派遣勞動者享有的勞動報酬和勞動條件，按照用工單位所在地的標準執行【答案】A165、在設備制造的質量控制內容中，下列（）不屬于設備制造過程中的質量控制。A.加工作業條件的控制B.工序產品的檢查與控制C.審查設備制造的工藝方案D.不合格零件的處置【答案】C166、當實際施工進度發生拖延時，為加快施工進度而采取的組織措施可以是（）。A.重新劃分施工段，增加工作面B.采用先進施工方法，減少施工過程的數量C.明確計劃任務，實行包干獎勵D.改進施工工藝，縮短工藝技術間歇時間【答案】A167、在成本管控方面，運用BIM技術工程量精算功能，能夠優化資源配置，達到項目成本管控目的。下列最準確的說法是（）。A.利用BIM技術可以準確算出實際的消耗量B.利用BIM技術不可能算出實際的消耗量C.利用BIM技術算出的實際用量就是消耗量D.利用BIM技術可以算出消耗的可控范圍【答案】D168、(2018年真題試卷)根據《建設工程工程量清單計價規范》,分部分項工程項目清單中的分項工程項目名稱順序碼的數位是（）。A.三至四位B.五至六位C.七至九位D.十至十二位【答案】C169、(2020年真題試卷)在工程勘察階段，監理單位可進行的工作是（）。A.協助建設單位編制勘察任務書B.編寫《勘察方案》C.參與建設工程質量事故分析D.編寫《勘察細則》【答案】A170、甲偶然翻動造紙廠內的碎紙堆時，發現紙堆下面有碎幣(后查證屬報廢的貨幣碎片),拿回家后將貨幣碎片粘貼成殘幣10元、50元、100元若干張，合計5000余元，并以該錢被老鼠咬破為由將粘貼的殘幣帶到某銀行兌換。關于本案，下列哪一選項是正確的?A.甲僅成立偽造貨幣罪B.甲僅成立變造貨幣罪C.甲成立偽造貨幣罪與詐騙罪想象競合D.甲成立偽造貨幣罪與詐騙罪數罪并罰【答案】C171、用于工程的由（）采購的主要設備應經建設單位、施工單位和項目監理機構共同進行開箱檢查。并經三方在開箱檢查記錄上簽字，合格的方可使用。A.建設單位B.施工單位C.安裝單位D.代理商【答案】A172、工程網絡計劃中，關鍵工作是指（）的工作。A.自由時差為零B.持續時間最長C.總時差最小D.與后續工作的時間間隔為零【答案】C173、工程發生質量事故后，應由（）簽發《工程暫停令》。A.建設單位項目負責人B.總監理工程師C.施工單位項目經理D.設計負責人【答案】B174、關于工程項目質量控制系統特性的說法，正確的是（）。A.工程項目質量控制系統是監理單位質量管理體系的子系統B.工程項目質量控制系統是一個永久性的質量控制工作體系C.工程項目質量控制系統是監理單位建立的質量控制工作體系D.工程項目質量控制系統隨項目管理機構的解體而消失【答案】D175、下列關于建設工程合同的說法，其中錯誤的是哪一種?（）A.建設工程合同可以采取合同書、信件、電子郵件等形式B.建設工程合同可以采取電報、傳真、口頭合同等形式C.建設工程合同包括勘察、設計和施工合同D.建設工程合同不得與法律、法規相違背【答案】B176、(2020年真題試卷)關于工程監理單位的說法，正確的是（）。A.工程監理單位代表政府部門對施工質量實施監督管理B.工程監理單位代表施工單位對施工質量實施監督管理C.工程監理單位可將專業性較強的業務轉讓給其他監理單位D.工程監理單位選派具備相應資格的總監理工程師進駐施工現場【答案】D177、某分部工程有3個施工過程，分為4個施工段組織流水施工。各施工過程的流水節拍分別為3天、5天、4天、3天，3天、4天、4天、2天和4天、3天、4天、4天，則流水施工工期為（）天。A.20B.21C.22D.24【答案】D178、下列各項中，不屬于策劃與準備中的是（）。A.貫標決策B.建立領導班子C.組織結構調整方案D.建立工作班子【答案】C179、根據《建設工程監理規范》,工程施工采用新技術、新工藝時，不符合現行強制性標準規定的，應由（）組織必要的專題論證。A.施工單位B.監理單位C.建設單位D.設計單位【答案】C180、在某工程單代號搭接網絡計劃中，關鍵線路是指（）的線路。A.工作的持續時間總和最大B.相鄰兩項工作之間的時距之和最大C.相鄰兩項工作之間時間間隔全部為零D.相鄰兩項工作之間的時距全部為零【答案】C181、某工程項目產生穩定的維護工地清潔費用，則監理工程師宜采用的維護工地清潔計量方式是（）。A.均攤法B.憑據法C.估價法D.分解計量法【答案】A182、下列（）屬于有關質量管理方面的部門規章。A.《建筑法》B.《消防法》C.《民用建筑節能條例》D.《建筑工程施工許可管理辦法》【答案】D183、由于承包方原因，監理工程師下令工程暫停，導致承包商工期延誤和費用增加，則停工期間承包商（）。A.不能索賠工期、成本、利潤B.可以索賠工期和成本、不能索賠利潤C.可以索賠工期、不能索賠成本和利潤D.可以索賠成本、不能索賠工期和利潤【答案】A184、下列關于中標人的投標報價和合同價關系的表述中，正確的是（）A.合同價應低于中標人的投標報價B.中標人的投標報價扣除下浮比例后等于合同價C.中標人的投標報價是簽訂合同的價格依據D.合同價等于中標人的投標報價與標底價格的平均值【答案】C185、總監理工程師對專業監理工程師的審查意見進行審核，簽認后報建設單位審批，體現了施工階段投資控制中（）的主要工作。A.進行工程計量和付款簽證B.對完成工程量進行偏差分析C.審核竣工結算款D.處理施工單位提出的工程變更費用【答案】A186、某購房人從銀行貸款50萬元，貸款期限10年，按月等額還本付息，貸款年利率6%,每月計息一次，其每月應向銀行還款的數額為（）元。A.4917B.5551C.7462D.7581【答案】B187、通過縮短某些工作的持續時間調整施工進度計劃時，其主要特點是（）。A.在非關鍵線路上縮短工作持續時間B.采用平行作業方式加快施工進度C.不改變工作之間的先后順序關系D.保持網絡計劃中關鍵工作不變【答案】C188、根據《建設工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201,監理人應在收到承包人提交的工程量報告后（）天內完成對承包人提交的工程量報表的審核并報送發包人。A.7B.14C.21D.28【答案】A189、關于價值工程的說法，錯誤的有（）。A.價值工程強調選擇最低壽命周期成本的產品B.價值工程的核心是對產品進行功能分析C.價值工程產品的壽命周期成本由生產成本和使用成本組成D.價值工程是以提高產品的價值為目標【答案】A190、下列建筑安裝工程費中，屬于可以計量的措施項目費的是（）。A.施工機具使用費B.安全文明施工費C.腳手架工程費D.社會保險費【答案】C191、經項目監理機構對竣工資料及工程實體預驗收合格后，由總監理工程師簽署工程竣工報驗單并向建設單位提交（）。A.監理總結報告B.質量評估報告C.監理驗收報告D.質量檢驗報告【答案】B192、監理工程師按委托監理合同要求對設計工作進度進行監控時，其主要工作內容有（）。A.編制階段性設計進度計劃B.定期檢查設計工作實際進展情況C.協調設計各專業之間的配合關系D.建立健全設計技術經濟定額【答案】B193、工程開工前，施工單位向監理機構報送的施工控制測量成果報驗表，應經施工單位（）簽字。A.項目經理B.技術負責人C.項目技術負責人D.測量負責人【答案】C194、下列有關BIM數據文件和數據庫多種形式數據交互常用格式無錯誤的是（）。A.IFCCSVB.DWGIFC.SATPNGD.EXESAT【答案】B195、在工程網絡計劃實施過程中，如果發現某項工作進度出現拖延，則受影響的工作必然是該工作的（）。A.先行工作B.先做工作C.后續工作D.后做工作【答案】C196、大型設備基礎在設備安裝就位前，監理工程師應按規定程序對其進行質量驗收，土建施工部門應提交（）供監理工程師審查。A.混凝土強度測試報告B.基礎預壓及沉降觀測記錄C.施工依據及質量控制資料D.基礎預埋件的規格清單【答案】B197、監理工程師控制物資供應進度的工作內容包括（）。A.審查物資供應情況分析報告B.履行物資供應合同中的義務C.確定物資供應分包方式D.負責業主方供應物資的訂貨【答案】A198、考慮到組成單位工程的各部分是由不同工人用不同工具和材料完成的，又可以把單位工程進一步分解為（）。A.獨立工程B.單元工程C.分項工程D.分部工程【答案】D199、混凝土結構工程施工中，受動力荷載作用的結構構件，當設計無具體要求時，其縱向受力鋼筋的接頭不宜采用：（）A.綁扎接頭B.焊接接頭C.冷擠壓套筒接頭D.錐螺紋套筒接頭【答案】B200、某工程施工至2013年12月底，經分析，已完成工作預算投資為100萬元；已完成工作實際投資為1.15萬元；計劃工程預算投資為110萬元。則該工程的進度偏差為（）A.超前15萬元B.延誤15萬元C.超前10萬元D.延誤10萬元【答案】D201、某項工作是由三個同類性質的分項工程合并而成的，各分項工程的工程量Qi和產量定額Si分別是：Q1=240m3,S1=30m3/工日；Q2=360m3,S2=60m3/工日；Q3=720m3,S3=80m3/工日。其綜合時間定額為（）工日/m3。A.0.013B.0.015C.0.017D.0.020【答案】C202、根據《建設工程施工合同(示范文本)》,當合同中沒有適用或類似于變更工程的價格時，變更價格由（）確認后，作為結算的依據。A.承包人提出，經工程師B.承包人提出，經發包人C.工程師提出，經發包人D.發包人提出，經工程師【答案】A203、設置防水混凝土變形縫需要考慮的因素中不包括（）。A.結構沉降變形B.結構伸縮變形C.結構滲漏水D.結構配筋率【答案】D204、在施工階段，為了確保進度控制目標的實現，監理工程師需要編制（）。A.工程項目總進度計劃B.周(旬)施工作業計劃C.監理進度計劃D.分部分項工程施工進度計劃【答案】C205、施工單位編制的施工組織設計應經施工單位（）審核簽認后，方可報送項目監理機構審查。A.法定代表人B.技術負責人C.項目負責人D.項目技術負責人【答案】B206、已知某進口設備到岸價為1200萬元，銀行財務費、外貿手續費合計為55萬元。關稅、增值稅稅率分別為22%、13%,無消費稅則該進口設備抵岸價為（）萬元。A.1255B.1519C.1709D.1716【答案】C207、在監理工作開展過程中，項目監理機構每日填寫監理日志。監理日志要及時交（）審查。A.建設單位項目負責人B.總監理工程師C.專業監理工程師D.監理員【答案】B208、砌筑砂漿試塊標準養護（）d后進行強度試驗。A.7B.14C.21D.28【答案】D209、承包人在合同履行期間發現設計變更與招標工程量清單任一項目的特征描述不符，且該變化引起該項目的工程造價增減變化的，應按照（）,重新確定相應工程量清單項目的綜合單價。A.招標工程量清單項目特征B.已標價工程量清單項目特征C.實際施工的項目特征D.發承包雙方協商的項目特征【答案】C210、根據《建設工程工程量清單計價規范》GB50500—2013,因不可抗力事件導致的損害及其費用增加，應由承包人承擔的是（）。A.工程本身的損害B.承包人的施工機械損壞C.工程所需的修復費用D.發包方現場的人員傷亡【答案】B211、在施工過程中，當分部工程達到驗收條件時，應由（）組織驗收。A.專業監理工程師B.總監理工程師C.施工單位項目負責人D.建設單位現場代表【答案】B212、編制單位工程施工進度計劃時，確定工作項目持續時間需要考慮每班工人數量。限定每班工人數量上限的因素是（）。A.工作項目工程量B.最小勞動組合C.人工產量定額D.最小工作面【答案】D213、當某項工作實際進度拖延的時間超過其總時差而需要調整進度計劃時，應考慮該工作的（）。A.資源需求量B.后續工作的限制條件C.自由時差的大小D.緊后工作的數量【正確答案】B214、（）是我國使用較廣的一種非破損檢測方法。A.回彈法B.超聲回彈綜合法C.鉆芯法D.后裝拔出法【答案】B215、某公司發行票面額為3000萬元的優先股股票，籌資費率為3%,股息年利率為15%,則其資金成本率為（）。A.10.31%B.12.37%C.14.12%D.15.46%【答案】D216、某應納消費稅的進口設備到岸價為1800萬元，關稅稅率為20%,消費稅稅率為10%,增值稅稅率為13%,則該臺設備進口環節增值稅額為（）萬元。A.316.80B.345.60C.380.16D.312.00【答案】D217、根據《混凝土結構工程施工質量驗收規范》,鋼筋運到施工現場后，應進行的主要力學性能試驗是（）。A.抗拉強度和抗剪強度試驗B.冷彎試驗和耐高溫試驗C.屈服強度和疲勞強度試驗D.拉力試驗和彎曲性能試驗【答案】D218、關于地下防水工程施工的說法，正確的是（）。A.主要施工人員應持有施工企業頒發的執業資格證書或防水專業崗位證書B.設計單位應編制防水工程專項施工方案C.防水材料必須經具備相應資質的檢測單位進行抽樣檢驗D.防水材料的品種、規格、性能等必須符合監理單位的要求【答案】C219、(2017年真題試卷)監理單位質量管理體系持續改進的核心是提高企業質量管理體系的（）。A.科學性和價值B.有效性和效率C.創造性和價值D.管理水平和效率【答案】B220、(2020年真題試卷)卓越績效模式強調以系統的觀點來管理整個組織及關鍵過程，這種系統管理的基本方法是（）。A.反饋方法B.過程方法C.評價方法D.監督方法【答案】B221、在設備制造過程中，大部分設備都可采用的質量監控方式為（）。A.駐廠監造B.定點監控C.跟蹤監控D.巡回監控【答案】B222、設置標底進行招標的.建設工程，其標底價格一般應控制在（）以內。A.招標人期望價格B.社會平均價格C.招標控制價格D.批準的總概算價格【答案】D223、某工程網絡計劃中，工作D有兩項緊后工作，最早開始時間分別為第21天和第20天，工作D的最早開始時間為第12天，持續時間為3天，則工作D的自由時差為（）天。A.5B.4C.3D.2【答案】A224、施工方案應當由（）組織編制，并經（）審批簽字后提交項目監理機構。A.施工單位項目經理；施工單位項目技術負責人B.施工單位項目經理；施工單位技術負責人C.施工單位項目技術負責人；施工單位技術負責人D.施工單位項目技術負責人；施工單位項目經理【答案】C225、李某申請公開自己的社保信息，社保局拒絕公開，李某遂提起了訴訟，關于本案，下列哪些說法是正確的?A.本案可以適用簡易程序B.本案應有審判員和陪審員組成合議庭進行審理C.社保局須對拒絕公開的根據以及履行法定告知和說明理由義務的情況舉證D.法院應在立案之日起45日內審結，有特殊情況需延長的經批準可以延長【答案】A226、單代號搭接網絡計劃中，時距是指相鄰兩項工作之間的（）。A.時間間隔B.時間差值C.機動時間D.搭接時間【答案】B227、采用工程量清單方式招標時，由（）負責工程量清單準確性和完整性。A.招標人B.投標人C.評標委員會D.項目業主【答案】A228、工程質量控制應堅持（）的原則。即工程質量應積極主動地對影響質量的各種因素加以控制，而不是消極被動地處理出現的質量問題。A.以人為核心B.以預防為主C.質量第一D.質量達到標準【答案】B229、監理單位在責任期內，不按監理合同約定履行監理職責，給建設單位或其他單位造成損失的，應承擔（）責任。A.違法B.法律C.違約D.連帶【答案】C230、在監理工程師發出的書面文件中，屬于指令文件的是（）A.監理工作聯系單B.備忘錄C.會議紀要D.監理工程師通知【答案】D231、(2017年真題試卷)對于可分期分批建設并投入使用的大型建設項目，確定施工進度分解目標、安排各項工程進度計劃時應遵循的原則是（）。A.盡早提供可動用單元B.盡早安排主體工程C.盡量推遲附屬配套工程D.盡量推遲規模較大的主體工程【答案】A232、關于工程量清單的說法，正確的是（）。A.招標文件中工程量清單的準確性和完整性由工程量清單編制單位負責B.招標文件中分項工程項目清單的項目名稱一般以工程實體名稱命名C.招標文件中分部分項工程量清單的項目編碼前10位按現行計量規范的規定設置D.投標人不得對招標文件中的措施項目清單進行調整【答案】B233、(2019年真題試卷)非節奏流水施工具有的特點是（）。A.各施工過程在各施工段的流水節拍相等B.相鄰施工過程的流水步距相等C.專業工作隊數等于施工過程數D.各專業工作隊在施工段之間沒有空閑時間【正確答案】C234、關于刑事證據規則的表述，下列哪一選項是正確的?A.“證明證人可信品行的證據，只能在該證人的誠信已受到攻擊時才能采納”,這一規定體現了傳聞證據規則B.“依法應當出庭作證的證人沒有正當理由拒絕出庭或者出庭后拒絕作證，其庭前證言真實性無法確認的，不得作為定案根據”,這一規定體現了意見證據規則C.“不得強迫任何人證實自己有罪”,這一規定體現了關聯性規則D.“書證的副本、復制件不能反映原件及其內容的，不能作為定案的根據”,這一規定體現了最佳證據規則【答案】D235、下列建設工程進度控制因素中，屬于業主因素的是（）。A.地下埋藏文物的保護、處理B.合同簽訂的遺漏條款、表達失當C.施工現場不能及時提供D.特殊材料及新材料的不合理使用【答案】C236、(2022年真題試卷)根據《建筑砂漿基本性能試驗方法標準》,同一驗收批砌筑砂漿試塊強度平均值應不小于設計強度等級值的（）倍。A.1.05B.1.10C.1.15D.1.20【答案】B237、工程質量形成過程中，設計的（）決定了工程建設的成敗，是建設工程的安全、適用、經濟與環境保護等措施得以實現的保證。A.嚴密性、合理性B.嚴密性、科學性C.科學性、合理性D.合理性、準確性【答案】A238、從質量驗收的角度劃分，某城市的廣播電視塔應劃分為一個（）。A.分項工程B.分部工程C.單位工程D.單項工程【答案】C239、關于凈現值指標的說法，正確的是（）。A.該指標能夠直觀地反映項目在運營期內各年的經營成果B.該指標可直接用于不同壽命期互斥方案的比選C.該指標小于零時，項目在經濟上可行D.該指標大于等于零時，項目在經濟上可行【答案】D240、在施工方案的審查中，對施工單位的內部審批程序是否完善、簽章是否齊全的審查，屬于（）。A.程序性審查B.內容性審查C.內部性審查D.外部性審查【答案】A241、美國建筑協會(AIA)定義建筑信息模型中數據細致程度(LOD)的概念，分LOD100,LOD200,LOD300,LOD400,LOD500五個等級，LOD400所達到的要求是（）。A.整合設計模型B.搭建模型C.建造加工D.維護維修【答案】C242、總進度目標的論證步驟主要包括：(1)項目的工作編碼；(2)編制總進度計劃；(3)進度計劃系統的結構分析；(4)調查研究和收集資料；(5)編制各層進度計劃；(6)項目結構分析。正確的順序是（）。A.4-6-3-1-5-2B.4-3-6-1-5-2C.4-6-3-1-2-5D.4-3-6-1-2-5【答案】A243、當采用S形曲線比較法時，如果按實際進度描出的點位于計劃S形曲線的右側，則該點與計劃S形曲線的垂直距離表明實際進度比計劃進度（）。A.超前的時間B.拖后的時間C.超額完成的任務量D.拖欠的任務量【答案】D244、根據住房和城鄉建設部發布的《工程質量安全手冊(試行)》,項目監理機構安全生產的監理行為不滿足的要求是的（）。A.按規定編制監理規劃和安全監理大綱B.按規定審查施工組織設計中的安全技術措施或者專項施工方案C.按規定審核各相關單位資質、安全生產許可證、“安管人員”安全生產考核合格證書和特種作業人員操作資格證書并做好記錄D.發現安全事故隱患嚴重且施工單位拒不整改或者不停止施工的，應及時向政府主管部門報告【答案】A245、根據《建設工程監理規范》,下列工程資料中，需要建設單位簽署審批意見的是（）。A.監理規劃B.施工組織設計C.工程暫停令D.超過一定規模的危險性較大的分部分項工程專項施工方案【答案】D246、工程建設活動中，形成工程實體質量的決定性環節在（）階段。A.工程設計B.工程施工C.工程決策D.工程竣工驗收【答案】B247、司法過程離不開多方當事人的訴訟參與。司法裁判，必須是受到判決影響的有關各方參與下，通過提出證據并進行理性說服和辯論，以此為基礎促進裁判的制作。這體現了司法的哪一特點?A.獨立性B.被動性C.交涉性D.程序性【答案】C248、下列實木復合地板的說法中，正確的是（）。A.大面積鋪設時應連續鋪設B.相鄰板材接頭位置應錯開，間距不小于300mmC.不應采用粘貼法鋪設D.不應采用無龍骨空鋪法鋪設【答案】B249、在某工程網絡計劃中，已知工作M的總時差和自由時差分別為5d和2d,監理工程師檢查時發現該工作的實際進度拖后2d,則工作M的實際進度（）。A.既不影響總工期，也不影響其后續工作的正常進行B.不影響總工期，但會將其緊后工作的開始時間推遲2dC.會將其緊后工作的開始時間推遲2d,并使總工期延長2dD.會將其緊后工作的開始時間推遲4d,并使總工期延長4d【答案】A250、某實行招標的工程，招標文件與中標人投標文件中的合同價款不一致時，簽訂書面合同時確定合同價款應以（）為準。A.有利于招標人的約定B.招標人和投標人重新談判的結果C.中標人投標文件D.招標文件【答案】C251、關于公證機構和公證員的法律責任，下列哪些表述是正確的?A.公證員在履行公證職責過程中，嚴重不負責任，出具的公證書有重大失實，造成嚴重后果的，以出具證明文件重大失實罪追究刑事責任B.公證機構及其公證員因過錯給當事人、公證事項的利害關系人造成損失的，由公證機構承擔相應的賠償責任；公證機構賠償后，可以向承辦公證員追償C.公證機構對存在錯誤的公證書，經當事人、利害關系人申請仍不糾正或補正的，人民法院應當認定公證機構存在過錯D.公證機構或公證員泄露在執業活動中知悉的商業秘密或者個人隱私的，人民法院應當認定公證機構存在過錯【答案】A252、工程質量事故發生后，事故調查組已展開工作的，監理工程師應（）A.積極參與事故調查B.要求施丁單位提供相應證據C.回避參與事故調查D.積極協助客觀提供相應證據【答案】D253、監理單位接受建設單位委托對工程項目實施全過程監理時，在設計準備階段需要（）。A.向施工單位提供有關工期的信息B.進行環境及施工現場條件的調查和分析C.審查工程項目建設總進度計劃D.進行工程項目工期目標的論證和決策【答案】B254、工程施工過程中，同一項目重復利用同一抽樣對象已有檢驗成果的實施方案時，應事先報（）認可。A.建設單位B.設計單位C.施工單位D.項目監理機構【答案】D255、某分項工程招標工程量清單數量為1000m2,施工中由于設計變更調整為1200m,該分項工程招標控制價單價為300元/m2。投標報價單價為360元/m2,根據《建設工程工程量清單計價規定》,該分項工程的結算款為（）元。A.420000B.429000C.431250D.432000【答案】C256、項目監理機構發現施工單位未按審查通過的工程設計文件施工的，總監理工程師應（）。A.簽發監理通知單B.簽發工作聯系單C.簽發工程暫停令D.提交監理報告【答案】C257、某雙代號網絡計劃中(以“d”為單位),工作K的最早開始時間為6,工作持續時間為4;工作M的最遲完成時間為22,工作持續時間為10;工作N的最遲完成時間為20,工作持續時間為5。已知工作K只有M、N兩項緊后工作，工作K的總時差為（）d。A.2B.3C.4D.5【答案】A258、施工單位從銀行貸款2000萬元，月利率為0.8%,按月復利計息，兩月后應一次性歸還銀行本息共計（）萬元。A.2008.00B.2016.00C.2016.09D.2032.13【答案】D259、質量目標通常依據組織的（）制定。A.質量意識B.質量方針C.質量計劃D.質量需求【答案】B260、將彩色石子直接拋到砂漿層，并使它們黏結在一起的施工方法是（）。A.水刷石B.斬假石C.干粘石D.彈涂【答案】C261、關于工程網絡計劃中關鍵線路的說法，正確的是（）A.工程網絡計劃中至少有一條關鍵線路B.關鍵線路指總持續時間最短的線路C.關鍵線路在網絡計劃執行過程中不會轉移D.關鍵線路上工作的總時差必然為零【答案】A262、根據《建設工程施工合同(示范文本)》,除專用合同條款另有約定外，承包人向監理人報送上月20日至當月19日已完成工程量的時間為每月（