建筑安裝工程承包合同協議常用版樣板5篇_第1頁
建筑安裝工程承包合同協議常用版樣板5篇_第2頁
建筑安裝工程承包合同協議常用版樣板5篇_第3頁
建筑安裝工程承包合同協議常用版樣板5篇_第4頁
建筑安裝工程承包合同協議常用版樣板5篇_第5頁
已閱讀5頁,還剩16頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

建筑安裝工程承包合同協議常用版樣板5篇篇1發包方:XX有限公司承包方:XX建筑安裝公司根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建筑安裝工程協商一致,訂立本合同。一、工程概況1.工程名稱:XX有限公司工業廠房及配套設施建設2.工程地點:XX市XX區XX路XX號3.承包范圍:本工程包括工業廠房、辦公樓、宿舍樓及配套設施的建設。具體內容包括但不限于土建工程、安裝工程、裝飾工程等。4.承包方式:包工包料,即承包方負責所有材料的采購和施工。5.工期:自合同簽訂之日起算,總工期為XX個月。二、合同價款及支付方式1.合同總價款:人民幣XX元(大寫:XX元整)。2.支付方式:(1)合同簽訂后,發包方支付合同總價款的XX%作為預付款。(2)承包方完成工程量達到XX%時,發包方支付合同總價款的XX%作為進度款。(3)工程竣工驗收合格后,發包方支付合同總價款的XX%作為尾款。(4)質保期滿后,發包方支付合同總價款的XX%作為質保金。3.銀行賬戶信息:發包方開戶行:XX銀行XX分行賬號:XXXXXX承包方開戶行:XX銀行XX支行賬號:XXXXXX三、雙方權利和義務1.發包方的權利和義務:(1)提供施工所需的水源、電源及施工場地。(2)按時支付合同約定的款項。(3)監督承包方的施工質量和進度。2.承包方的權利和義務:(1)按照合同約定的質量、進度完成工程。(2)負責所有材料的采購和施工。(3)確保施工安全,防止事故發生。(4)配合發包方的監督和管理。四、工程質量及驗收標準1.工程質量標準:符合國家相關質量標準及發包方要求。2.驗收標準:按照設計圖紙及合同約定的質量標準進行驗收。3.驗收程序:由發包方組織相關人員進行驗收,驗收合格后出具驗收報告。五、違約責任及糾紛解決方式1.違約責任:(1)發包方未按時支付合同款項的,每逾期一天,需支付合同總價款XX%的違約金。(2)承包方未按時完成工程的,每逾期一天,需支付合同總價款XX%的違約金。2.糾紛解決方式:雙方友好協商解決,協商不成的,任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。六、其他約定事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同一式貳份,雙方各執壹份,具有同等法律效力。3.未盡事宜,雙方可另行簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。4.在施工過程中,如遇到設計變更或工程量增加,雙方需另行簽訂書面協議,明確變更內容及價格。5.雙方在履行合同過程中,如遇到不可抗力因素導致合同不能履行的,需及時通知對方,并協商解決。6.承包方在施工過程中,需嚴格遵守國家相關法律法規及發包方的各項規章制度,如因承包方違規操作造成的一切后果,由承包方自行承擔。7.發包方需對承包方的施工進度和施工質量進行監督和管理,如發現承包方存在施工質量問題或未按合同約定進度施工的,發包方有權要求承包方限期整改或采取其他必要措施。8.雙方在履行合同過程中,如發生爭議或糾紛的,應首先通過友好協商解決;協商不成的,任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。9.本合同所涉及的所有費用(包括但不限于材料費、人工費、管理費等)均已包含在合同總價款中,發包方無需另行支付其他費用。10.除本合同另有約定外,承包方在施工過程中所使用的一切機械設備、工具及耗材均由承包方自行提供并承擔相關費用。11.在施工過程中,如因承包方原因導致工程延期或質量不達標的,承包方需承擔相應的違約責任并賠償發包方的全部損失。12.本合同未盡事宜可參照《中華人民共和國合同法》及相關法律法規執行。發包方(蓋章):XX有限公司法定代表人(簽字篇2發包方(簡稱甲方):xxx,電話:xxx,郵箱:xxx承包方(簡稱乙方):xxx,電話:xxx,郵箱:xxx根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定,結合工程實際情況,就工程施工承包給乙方的有關事宜,經協商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱:xxx2.工程地點:xxx3.工程承包方式:xxx4.工程范圍和內容:xxx第二條合同工期1.本合同工期為xxx天,從xxxx年xx月xx日開始施工,到xxxx年xx月xx日完工。2.乙方在合同簽訂后,應做好施工準備,及時開工。甲方對乙方的施工準備及開工情況可以進行督查。第三條合同價款及支付方式1.本合同價款為人民幣xxx元(¥xxx)。乙方應在本合同簽訂后7個工作日內向甲方提交合同總金額的XX%作為履約保證金。履約保證金在項目竣工驗收合格后返還。2.支付方式:甲方在簽訂合同后XX個工作日內支付乙方合同總金額的XX%作為預付款。剩余款項按照施工進度分期支付。具體支付時間和金額按照雙方協商確定的項目進度款支付計劃執行。第四條工程質量及驗收1.乙方應嚴格按照施工圖紙、施工規范及技術要求施工,確保工程質量達到合格標準。甲方有權對施工質量進行監督,并提出改進意見。2.工程竣工驗收時,甲方應組織相關人員進行驗收,并提出驗收意見。驗收不合格的,乙方應按要求進行整改,直至驗收合格。第五條違約責任及賠償損失1.乙方在施工中若存在質量問題或未能按時完成施工任務,應承擔相應的違約責任。甲方有權要求乙方進行整改或采取其他必要措施進行補救。2.因乙方原因導致工程交付遲延的,乙方應賠償甲方因此造成的損失。甲方有權從應付乙方的款項中扣除相應的損失費用。第六條爭議解決及法律適用1.本合同的解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。甲、乙雙方因本合同發生爭議時,應首先通過友好協商解決;協商不成的,任何一方可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。2.訴訟期間,雙方應繼續履行本合同中未涉訴部分的條款。第七條合同生效及終止1.本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。合同生效后,雙方應認真履行本合同所規定的義務。合同終止需雙方協商同意。2.乙方在承包期內不得擅自轉包或分包工程。如有違反,甲方有權解除合同并要求乙方承擔相應的違約責任。第八條其他約定事項1.雙方在本合同簽訂前所達成的任何口頭或書面協議均視為本合同的補充條款,具有與本合同相同的法律效力。雙方在執行本合同過程中所產生的任何爭議或糾紛,也應按照本合同的規定進行解決。2.本合同未盡事宜,雙方可協商補充或修改。經過協商達成的補充或修改協議與本合同具有同等法律效力。但補充或修改協議必須采用書面形式,并經雙方簽字或蓋章后生效。3.乙方在承包期內應嚴格遵守國家法律法規和甲方的規章制度,自覺維護甲方的利益和形象。如有違反,甲方有權按照相關法律法規和規章制度對乙方進行處理。4.本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效,具有法律效力。雙方應認真履行本合同所規定的義務和權利,確保工程的順利進行和雙方的合法權益得到保障。篇3發包方(甲方):_________承包方(乙方):_________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定,結合工程實際情況,就工程施工承包給乙方的有關事宜,經協商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱:_________2.工程地點:_________3.工程承包方式:_________4.工程范圍和內容:_________第二條合同工期1.本合同工期為:_________天。自甲方發出開工通知之日起算。2.乙方應在合同工期內完成全部工作。如因乙方原因造成工期延誤,乙方應承擔相應的違約責任。第三條工程質量1.乙方應確保工程質量達到甲方要求。如因乙方原因造成工程質量問題,乙方應承擔相應的賠償責任。2.甲方有權對工程質量進行監督,并提出改進意見。乙方應積極改進,提高工程質量。第四條合同價款1.本合同價款為:_________元。該價款已包含完成工程所需的全部費用。2.乙方應確保工程費用合理,并提供相應的票據和憑證。甲方有權對乙方提供的票據和憑證進行審核。第五條付款方式1.甲方應在合同簽訂后向乙方支付合同價款的30%作為預付款。2.乙方應按合同約定完成工程,并提交驗收申請。甲方在收到驗收申請后,應及時組織驗收。驗收合格后,甲方應支付合同價款的剩余款項。3.乙方應在收到款項后向甲方提供正式的發票和憑證。第六條違約責任1.如因乙方原因造成工期延誤或工程質量問題,乙方應承擔相應的違約責任。違約金按合同價款的10%計算。2.如甲方未按時支付合同價款或提出合理要求,甲方應承擔相應的違約責任。違約金按合同價款的10%計算。第七條合同生效與終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同生效后,雙方應認真履行合同條款。如有違約行為,違約方應承擔相應的法律責任。2.本合同在以下情況下可以終止:雙方協商同意;或一方有嚴重違約行為,另一方有權提出終止合同。合同終止后,雙方應盡快進行結算并清理現場。第八條爭議解決1.如雙方在合同履行過程中發生爭議,應首先通過友好協商解決。協商不成的,任何一方可以向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中,雙方應尊重法院判決,并履行相應的法律義務。2.爭議解決期間,雙方應繼續履行合同中與爭議無關的其他條款。如因爭議影響工程進展或質量,雙方應協商采取相應措施予以解決。第九條其他條款1.乙方應嚴格遵守施工現場的安全、衛生、環保等規定,確保施工順利進行并符合相關要求。如因乙方原因導致施工現場出現安全問題或違規行為,乙方應承擔相應的法律責任。2.甲方有權對施工現場進行監督和檢查,并提出改進意見。乙方應積極改進,提高施工現場管理水平。3.本合同未盡事宜,雙方可協商補充。補充協議與本合同具有同等法律效力。如有其他未盡事宜,按照國家相關法規處理。4.本合同一式四份,甲乙雙方各執兩份。具有同等法律效力。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。如有違約行為或爭議發生,雙方應友好協商解決;協商不成的,任何一方可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟解決爭議。篇4發包方(甲方):[公司名稱]承包方(乙方):[公司名稱]根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定,結合工程實際情況,就工程施工承包給乙方的有關事宜,經協商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱:[工程名稱]2.工程地點:[工程地點]3.工程承包方式:[承包方式]4.工程范圍和內容:[范圍和內容]第二條合同工期1.本合同工期為[工期]天,從[開工日期]算起。2.因甲方原因影響開工,工期可順延。3.因乙方原因影響開工,工期不予順延。第三條質量標準1.乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的有關規范、規程進行施工,并接受甲方代表的監督檢查。2.乙方應按工程進度和甲方要求,及時提供關于工程質量的技術資料等。隱蔽工程未經甲方專業人員檢查不得進行下一道工序。3.工程竣工時,乙方應及時向甲方代表提交工程竣工報告。甲方代表收到報告后,一周內組織有關人員進行檢查驗收。驗收合格后,雙方簽署竣工驗收證書。驗收中如發現有不符合設計要求及質量標準的工程項目,需要返工的,由乙方負責修好再進行檢驗。竣工日期以最后驗收合格的日期為準。4.甲方在檢查驗收過程中,對已經隱蔽的管線工程和設備、構件單位工程質量提出疑問或發現質量問題,要求乙方挖開檢查而乙方不挖開的,甲方可以委托有關單位處理,其費用由乙方負責。5.工程質量監督部門對工程質量的評定與甲方代表的意見不一致時,應服從甲方代表的意見。若甲方代表的決定違反有關法規或標準時,乙方有權要求甲方代表予以解釋或向上級主管部門反映。6.乙方按合同承包范圍提交的設計圖紙和施工方案等,必須經甲方代表審查同意后方可實施。7.乙方在施工中發生質量事故,應及時報告甲方代表和監理部門,共同分析原因、教訓,采取有效措施防止事故再次發生。8.乙方在施工中應嚴格工序管理,做好隱蔽工程的檢查驗收工作,確保工程質量合格。9.乙方應積極配合甲方進行質量回訪和質量投訴的處理工作。10.乙方應嚴格遵守施工合同和招標文件規定的其他要求。11.工程質量保修期為[保修期]年。保修期內如發生質量問題或缺陷,乙方應積極配合甲方進行修復和處理。保修期結束后,如無質量問題或缺陷,甲方應支付保修金。保修金為合同價的[保修金比例]%。第四條合同價款及支付方式1.本合同價款為[合同價款]元。具體支付方式如下:(1)開工前[開工前支付比例]%的預付款;(2)工程進度款:每月按完成的工程量計算進度款,次月支付;(3)工程竣工結算款:工程竣工驗收合格后一周內支付至合同價的[結算款支付比例]%;(4)質量保證金:工程竣工驗收合格后一周內支付至合同價的[質量保證金額度]%。保修期滿后無質量問題或缺陷,退還質量保證金。2.支付方式:銀行轉賬。開戶銀行:[開戶銀行名稱];賬號:[銀行賬號]。第五條材料設備供應及保管1.工程所需材料、設備由乙方自行采購、運輸和保管。甲方有權對材料設備進行檢驗,如不符合要求或規格型號有誤,甲方可以拒絕使用并要求乙方重新采購。材料設備運輸和保管過程中發生的損壞、丟失等損失由乙方自行承擔。2.乙方應建立健全材料設備管理制度,確保材料設備的安全和有效使用。甲方代表有權對材料設備管理制度進行檢查和監督。如發現違規行為或安全隱患,甲方代表有權要求乙方進行整改或停止使用相關材料設備。整改費用由乙方自行承擔。3.對于需要甲供的材料設備,乙方應在施工前向甲方提交詳細的材料設備需求計劃表,并確保材料的規格型號符合設計要求和質量標準。甲方將按照合同約定進行供應,并確保供應的材料設備按時、準確送達施工現場。在材料設備供應過程中發生的損壞、丟失等損失由甲方承擔。但如因乙方原因導致的材料設備損壞、丟失等損失,則應由乙方自行承擔。此外,乙方在施工中應注意材料設備的節約和合理利用,避免浪費和不必要的消耗。對于可以回收的材料設備,應及時進行回收和處理,確保施工環境的整潔和資源的有效利用。4.乙方在材料設備管理過程中應嚴格遵守環保、安全等方面的法律法規和標準規范。如因材料設備管理不善導致環境污染、安全事故等問題的發生,將依法承擔相應的法律責任。同時,也應積極配合甲方的相關管理和監督工作,共同確保施工質量和安全。5.甲方與乙方共同對材料設備進行驗收和確認其質量、規格型號是否符合要求以及數量是否準確等事項;對于不符合要求的材料設備;甲方有權拒絕篇5發包方(甲方):_________承包方(乙方):_________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定,結合工程實際情況,就工程施工承包給乙方的有關事宜,經協商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱:_________2.工程地點:_________3.工程承包方式:_________4.工程范圍和內容:_________第二條合同工期1.本合同工期為:_________年_________月_________日開工,至_________年_________月_________日竣工。2.如遇下列情況,乙方可向甲方提出書面申請,經甲方同意,可順延工期:(1)因天災或人力不可抗拒的原因被迫停工的;(2)因甲方提出變更計劃或變更施工圖而被迫停工的;(3)因甲方延期支付工程款而影響工程進度的。第三條工程價款及支付方式1.本合同工程價款為:_________元(大寫:_________元)。2.支付方式:銀行轉賬支付。乙方在簽訂合同時向甲方提供收據。甲方在簽訂合同后30日內向乙方支付工程款的XX%;全部工程竣工驗收合格后XX日內結清全部款項。3.乙方在收到款項后,應當提供正式的發票。否則,甲方有權拒絕支付款項。第四條雙方職責1.甲方職責:(1)辦理相關建設手續,確保工程順利進行;(2)提供施工所需的圖紙和設計資料;(3)負責監督施

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論