承攬合同未簽協議書

甲方（定作人）：姓名：__________身份證號：__________地址：__________聯系電話：__________乙方（承攬人）：姓名：__________身份證號：__________地址：__________聯系電話：__________鑒于甲方有[具體承攬事項]的需求，乙方具備完成該承攬事項的能力與資質，雙方經友好協商，就乙方為甲方提供承攬服務事宜，在平等、自愿、公平的基礎上達成如下約定：一、承攬事項乙方負責按照甲方要求完成[詳細描述承攬事項內容，如制作特定規格的家具、完成某項工程的裝修等]。二、承攬要求1.質量標準：乙方應嚴格按照[具體標準，如行業標準、甲方提供的設計圖紙等]完成承攬事項，確保工作成果符合[明確的質量要求]。2.時間要求：乙方應在[起始日期]開始工作，并于[結束日期]前完成全部承攬工作并交付給甲方。若因乙方原因導致工期延誤，每延誤一天，乙方應按照[具體金額或承攬報酬的一定比例]向甲方支付違約金。三、報酬及支付方式1.報酬：甲方應向乙方支付的承攬報酬為人民幣______元（大寫______元整）。此報酬為完成本承攬事項的全部費用，包含但不限于乙方的人工費用、材料費用、設備費用、運輸費用、稅費等所有相關費用。2.支付方式：-預付款：合同簽訂后[X]個工作日內，甲方向乙方支付承攬報酬的______%作為預付款，即人民幣______元（大寫______元整）。-進度款：在乙方完成承攬工作的______%后，甲方向乙方支付承攬報酬的______%，即人民幣______元（大寫______元整）。-尾款：乙方完成全部承攬工作并經甲方驗收合格后[X]個工作日內，甲方向乙方支付剩余的承攬報酬，即人民幣______元（大寫______元整）。四、材料及設備1.材料提供：由[乙方/甲方]負責提供完成承攬事項所需的材料。若由乙方提供材料，乙方應確保材料的質量符合本合同約定的質量標準，并提供材料的合格證明文件。如因材料質量問題導致工作成果出現質量問題，乙方應承擔全部責任。2.設備提供：乙方應自行提供完成承攬事項所需的設備，并負責設備的運輸、安裝、調試及維護，確保設備能夠正常運行以滿足工作需要。五、驗收1.乙方完成承攬工作后，應及時通知甲方進行驗收。甲方應在收到通知后的[X]個工作日內組織驗收。2.驗收標準以本合同約定的承攬要求為準。如乙方的工作成果不符合驗收標準，乙方應負責無償返工直至符合標準，由此產生的費用由乙方自行承擔，且返工期間不計入工期。六、權利與義務1.甲方權利義務-有權對乙方的工作過程進行監督檢查，但不得妨礙乙方的正常工作。-按照本合同約定向乙方支付承攬報酬。-為乙方提供完成承攬事項所需的必要協助和條件，如提供相關資料、場地等。2.乙方權利義務-按照本合同約定獲取承攬報酬。-按照本合同約定的時間、質量標準完成承攬事項，并向甲方交付工作成果。-在工作過程中，遵守國家法律法規及相關安全規定，采取必要的安全措施，確保工作安全。如因乙方原因發生安全事故，乙方應承擔全部責任。-對在工作過程中知悉的甲方商業秘密、技術秘密等予以保密，不得向任何第三方泄露。未經甲方書面同意，乙方不得將本承攬事項轉包或分包給第三方。七、違約責任1.若甲方未按照本合同約定向乙方支付報酬，每逾期一天，應按照未支付金額的______%向乙方支付違約金。逾期超過[X]天的，乙方有權解除本合同，并要求甲方支付已完成工作對應的報酬及違約金。2.若乙方未按照本合同約定的時間、質量標準完成承攬事項，乙方應承擔違約責任，向甲方支付相當于承攬報酬______%的違約金。如因乙方違約給甲方造成損失的，乙方還應賠償甲方因此遭受的全部損失。3.如一方違反本合同約定的保密義務或擅自轉包、分包承攬事項，違約方應向對方支付相當于承攬報酬______%的違約金，并賠償對方因此遭受的全部損失。八、爭議解決如雙方在本合同履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方