建筑施工合同補充協議書_第1頁
建筑施工合同補充協議書_第2頁
建筑施工合同補充協議書_第3頁
建筑施工合同補充協議書_第4頁
建筑施工合同補充協議書_第5頁
已閱讀5頁,還剩2頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

建筑施工合同補充協議書?甲方(全稱):______________________法定代表人:____________________地址:__________________________聯系方式:____________________乙方(全稱):______________________法定代表人:____________________地址:__________________________聯系方式:____________________鑒于甲乙雙方于______年____月____日簽訂了[建筑施工合同名稱](以下簡稱"原合同"),為了進一步明確雙方的權利義務,確保工程順利進行,經雙方友好協商,依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,就原合同未盡事宜達成如下補充協議:一、工程概況1.工程名稱:[具體工程名稱]2.工程地點:[詳細地址]3.工程內容及規模:[對工程具體施工范圍、建筑結構、建筑面積等進行詳細描述]4.工程立項批準文號:[如有]5.資金來源:[資金來源情況說明]二、雙方權利義務(一)甲方權利義務1.權利有權對工程質量、進度、安全等進行監督檢查,提出意見和建議。按照本補充協議及原合同的約定,對乙方提交的工程款項支付申請進行審核,并有權要求乙方提供相關證明材料。在乙方違反本補充協議或原合同約定時,有權采取相應的措施,包括但不限于要求乙方限期整改、暫停支付工程款等。2.義務按照本補充協議及原合同的約定,及時向乙方支付工程款。負責協調施工現場周邊關系,為乙方施工創造良好的外部環境。向乙方提供施工所需的相關資料和文件,并保證其真實性和完整性。對乙方提交的施工方案、技術措施等進行審核,并在合理期限內給予答復。(二)乙方權利義務1.權利按照本補充協議及原合同的約定,要求甲方支付工程款。根據工程實際情況,合理調整施工進度計劃,但應提前通知甲方,并征得甲方同意。在甲方未按照本補充協議及原合同約定履行義務時,有權要求甲方承擔違約責任。2.義務嚴格按照本補充協議及原合同約定的工程內容、質量標準、施工規范等進行施工,確保工程質量達到合格標準。制定詳細的施工進度計劃,并按照計劃組織施工,確保工程按時竣工。如因乙方原因導致工程延誤,應承擔相應的違約責任。負責施工現場的安全管理工作,制定安全管理制度,采取安全防護措施,確保施工安全。如發生安全事故,應承擔全部責任。按照國家有關規定和本補充協議及原合同的約定,妥善保管施工過程中形成的各種資料和文件,并在工程竣工后及時移交甲方。遵守國家法律法規及施工現場所在地的有關規定,文明施工,保護環境。三、工程價款及支付方式(一)工程價款1.原合同價款:[原合同約定的工程價款金額]2.本補充協議增加(或減少)的價款:[詳細說明增加或減少價款的具體項目及金額]3.工程總價款:[本補充協議及原合同約定的工程總價款金額](二)支付方式1.預付款:甲方在本補充協議簽訂后______日內,向乙方支付工程總價款的______%作為預付款,即人民幣______元。2.工程進度款:乙方每月______日前向甲方提交當月已完工程進度報表及工程款支付申請,甲方在收到后______日內審核完畢,并支付當月已完工程價款的______%。3.竣工驗收款:工程竣工并通過驗收后______日內,甲方向乙方支付至工程總價款的______%。4.質量保證金:工程總價款的______%作為質量保證金,在工程竣工驗收合格滿______年后,如無質量問題,甲方在______日內一次性無息支付給乙方。四、工程變更1.雙方同意,在工程施工過程中,如因設計變更、現場條件變化等原因需要對工程內容、規模、標準等進行變更的,雙方應簽訂書面變更協議。變更協議作為本補充協議及原合同的組成部分,與本補充協議及原合同具有同等法律效力。2.工程變更價款的確定原則:合同中已有適用于變更工程的價格,按合同已有的價格變更合同價款;合同中只有類似于變更工程的價格,可以參照類似價格變更合同價款;合同中沒有適用或類似于變更工程的價格,由乙方提出適當的變更價格,經甲方確認后執行。如雙方對變更價格不能達成一致意見,可按照本補充協議約定的爭議解決方式處理。五、工期及工期延誤1.工期本工程總工期為______天,自______年____月____日開工,至______年____月____日竣工。上述工期為預計工期,實際開工日期以甲方書面通知為準,竣工日期相應順延。2.工期延誤因以下原因造成工期延誤的,經甲方確認后,工期相應順延:不可抗力;設計變更;甲方未按照本補充協議及原合同約定提供施工條件或支付工程款;甲方同意的其他原因。因乙方原因造成工期延誤的,乙方應承擔違約責任,每延誤一天,按照工程總價款的______%向甲方支付違約金。如因乙方原因導致工程延誤超過______天的,甲方有權解除本補充協議及原合同,并要求乙方賠償因此給甲方造成的全部損失。六、質量及質量保修1.質量標準本工程的質量標準為[具體質量標準,如國家現行的施工驗收規范及質量檢驗評定標準的合格等級]。乙方應嚴格按照質量標準組織施工,確保工程質量達到合格標準。2.質量保修乙方應按照國家有關規定和本補充協議及原合同的約定,對工程質量承擔保修責任。保修期限自工程竣工驗收合格之日起計算,具體保修期限如下:[基礎工程、主體結構工程等重要部位的保修期限];[屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏等保修期限];[電氣管線、給排水管道、設備安裝工程等保修期限];[其他工程的保修期限]。在保修期限內,乙方應在接到甲方的保修通知后______小時內派人到達現場進行維修。如乙方未按照約定時間派人維修的,甲方有權自行或委托第三方進行維修,維修費用由乙方承擔。質量保修期滿后,乙方應繼續對工程提供質量保證服務,甲方如有需要,乙方應按照甲方的要求提供相應的服務,費用由雙方另行協商確定。七、違約責任1.若甲方未按照本補充協議及原合同約定支付工程款,每逾期一天,應按照未支付金額的______%向乙方支付違約金。2.若乙方未按照本補充協議及原合同約定的工程內容、質量標準、施工規范等進行施工,導致工程質量不合格或延誤工期的,乙方應承擔全部責任,并按照本補充協議及原合同的約定承擔相應的違約責任。3.如一方違反本補充協議的其他約定,應承擔因此給對方造成的全部損失。4.任何一方違反本補充協議約定,違約方應承擔守約方為實現債權而支付的所有費用,包括但不限于訴訟費、律師費、差旅費等。八、爭議解決本補充協議在履行過程中發生的爭議,由雙方協商解決;協商不成的,任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本補充協議自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,與原合同具有同等法律效力。本補充協議與原合同約定不一致的,以本補充協議為準。2.本補充協議一式______份,甲乙雙方各執______份,具有同

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論