2025河南華隆建設工程有限公司合同協議合同編號：合同名稱及編號本合同為（工程名稱）建設工程施工合同，合同編號為。本合同由以下雙方于年月日在河南省鄭州市簽訂。合同雙方甲方（發包方）：河南華隆建設工程有限公司地址：河南省鄭州市區路號法定代表人：聯絡方式：乙方（承包方）：地址：法定代表人：聯絡方式：合同背景和依據根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關法律法規，甲乙雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，就工程的施工承包事宜達成一致，并簽訂本合同。工程概況工程名稱：工程地點：工程范圍：（包括但不限于建筑、安裝、裝飾裝修等）工程性質：工程規模：承包方式：（包括但不限于包工包料、包工不包料等）合同金額：（大寫：）元，人民幣（￥：元）工程內容和要求工程內容：建筑部分：安裝部分：裝飾裝修部分：質量標準：執行國家及地方頒發的建筑工程施工質量驗收規范及標準，具體包括但不限于《建筑結構工程施工質量驗收規范》（GB50202）、《建筑安裝工程施工質量驗收規范》（GB50203）、《建筑裝飾裝修工程施工質量驗收規范》（GB50210）等。工程質量等級為：材料設備要求：所有材料設備需符合國家相關質量標準及環保要求，提供相關質量證明文件及檢測報告。甲方提供的材料設備，乙方需簽字確認；乙方提供的材料設備，需經甲方驗收合格后方可使用。施工要求：乙方應嚴格按照設計圖紙、施工方案及合同約定進行施工，不得擅自更改設計。乙方應采取有效措施，確保施工期間的安全，遵守相關安全規范及操作規程。工期要求和延誤責任總工期：天，自年月日開工，至年月日竣工。工期順延情況：由于甲方原因導致的停工（如未能按時提供施工場地、材料設備等），工期相應順延，甲方需承擔由此造成的損失。由于不可抗力因素（如自然災害、戰爭等）導致的停工，工期相應順延，雙方另行協商解決。延誤責任：除上述情況外，乙方未按合同約定工期完成施工的，每延誤一天，需向甲方支付違約金元。質量和檢驗質量檢驗：工程施工過程中，甲方有權對工程質量和材料設備進行抽查，乙方應予以配合。工程竣工后，乙方需提供完整的竣工資料，甲方應在個工作日內組織驗收。質量保證金：乙方需繳納質量保證金，金額為合同總金額的%，即人民幣元，用于保證工程質量和售后服務。質量保證金在工程竣工驗收合格后日內退還，不計利息。工程款支付支付方式：工程款按階段支付，具體為：付款方式：銀行轉賬/支票等。逾期支付責任：甲方未能按合同約定支付工程款的，每逾期一天，需向乙方支付違約金元。雙方的責任和義務甲方責任：按時提供施工場地、材料設備及施工條件。按時支付工程款。協助乙方辦理相關施工手續。乙方責任：按照合同約定完成施工任務，確保工程質量和工期。服從甲方的監督和管理，積極配合甲方進行驗收和資料整理。負責施工期間的安全生產，承擔相應的安全責任。合同的變更和解除變更：在施工過程中，如需對合同內容進行變更，雙方應協商一致并簽訂書面補充協議。解除：如因不可抗力因素導致合同無法履行，雙方可協商解除合同，并結算已完工程的費用。如一方嚴重違約導致合同無法履行，另一方有權解除合同，并要求違約方賠償損失。違約責任任何一方未履行合同義務或履行義務不符合約定的，需承擔相應的違約責任。違約金不足以彌補損失的，違約方需賠償對方遭受的實際損失。爭議的解決因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方應通過友好協商解決。協商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。合同的生效、份數及其他條款本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式份，甲乙雙方各執份，具有同等法律效力。本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。簽署地點和日期本合同于年月日在