加工承攬安全施工協議書?甲方（定作人）：姓名：__________________身份證號碼：__________________地址：__________________聯系電話：__________________乙方（承攬人）：公司名稱：__________________統一社會信用代碼：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯系電話：__________________鑒于甲方有[加工承攬具體項目名稱]的需求，乙方具備完成該項目的能力和資質，雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就乙方為甲方提供加工承攬服務并確保施工安全事宜，達成如下協議：一、加工承攬服務內容及要求（一）服務內容乙方負責按照甲方要求，完成[詳細描述加工承攬的標的物，如制作[具體產品名稱]，包括但不限于原材料采購、加工、組裝、調試等工作，直至交付符合甲方質量標準的成品。]（二）服務要求1.質量標準：乙方應嚴格按照國家及行業現行的相關質量標準以及甲方提供的技術要求、設計圖紙、樣品等進行加工承攬。所交付的工作成果必須符合[列舉具體的質量標準，如尺寸精度、材質要求、外觀質量等]，并經甲方驗收合格。2.工期要求：乙方應在本協議簽訂之日起[具體工期天數]個工作日內完成全部加工承攬工作，并交付甲方。如因乙方原因導致工期延誤，每逾期一天，乙方應按照合同總金額的[X%]向甲方支付違約金。逾期超過[X]天的，甲方有權解除合同，并要求乙方返還已支付的款項，同時乙方應按照合同總金額的[X%]向甲方支付違約金。因不可抗力或甲方原因導致工期延誤的，乙方應及時通知甲方，并提供相關證明文件，工期相應順延。3.原材料供應：由[明確原材料供應方，如甲方提供或乙方自行采購]。若由甲方提供原材料，甲方應按照乙方要求的時間和數量將原材料交付至乙方指定地點。乙方應對甲方提供的原材料進行妥善保管，如因乙方保管不善導致原材料損壞或丟失，乙方應負責賠償。若由乙方自行采購原材料，乙方應確保所采購的原材料符合國家及行業標準，并向甲方提供原材料的質量證明文件。二、雙方權利與義務（一）甲方權利與義務1.權利有權對乙方的加工承攬工作進行監督檢查，提出意見和建議。有權在乙方違反本協議約定或質量不符合要求時，要求乙方整改或返工，直至達到合同要求。有權在乙方嚴重違約時，解除本協議，并要求乙方承擔相應的違約責任。2.義務按照本協議約定向乙方支付加工承攬費用。向乙方提供開展加工承攬工作所需的技術要求、設計圖紙、樣品等資料，并確保資料的準確性和完整性。協助乙方解決加工承攬過程中遇到的與甲方相關的問題，如協調原材料供應、提供場地等。（二）乙方權利與義務1.權利有權要求甲方按照本協議約定支付加工承攬費用。有權要求甲方提供開展加工承攬工作所需的技術要求、設計圖紙、樣品等資料。在加工承攬過程中，如因甲方提供的資料不準確或其他甲方原因導致乙方損失的，有權要求甲方賠償。2.義務按照本協議約定的質量標準、工期要求完成加工承攬工作，并向甲方交付合格的工作成果。負責制定安全施工方案，并確保施工過程符合國家及地方有關安全生產的法律法規、標準規范的要求。對施工現場的安全負責，配備必要的安全防護設施和勞動保護用品，對施工人員進行安全教育培訓，提高施工人員的安全意識和操作技能。在施工過程中發生安全事故時，應立即采取措施進行救援，防止事故擴大，并及時通知甲方。同時，按照國家有關規定向相關部門報告事故情況，配合有關部門進行調查處理。遵守甲方施工現場的各項規章制度，接受甲方的監督檢查。未經甲方書面同意，不得擅自將加工承攬工作轉包或分包給第三方。妥善保管甲方提供的原材料及其他財物，如有丟失、損壞應負責賠償。按照國家及地方有關規定，為施工人員繳納工傷保險等社會保險費用。三、安全施工要求（一）安全責任劃分1.乙方對施工現場的安全負總責，應建立健全安全生產管理制度，落實安全生產責任制，確保施工安全。2.甲方有權對乙方施工現場的安全進行監督檢查，提出整改意見。乙方應按照甲方要求及時整改，消除安全隱患。3.因乙方原因導致安全事故發生的，乙方應承擔全部法律責任和經濟賠償責任。因甲方原因導致安全事故發生的，甲方應承擔相應的法律責任和經濟賠償責任。但乙方對安全事故的發生存在過錯的，應根據過錯程度減輕甲方的責任。（二）安全防護措施1.乙方應根據施工特點和安全要求，為施工人員配備必要的安全防護用品，如安全帽、安全帶、安全鞋、防護手套等，并確保其質量符合國家標準。2.在施工現場設置明顯的安全警示標志，對危險區域進行隔離防護，防止無關人員進入。3.對施工現場的電氣設備、機械設備等進行定期檢查和維護，確保其安全運行。如發現安全隱患，應立即停止使用，并進行維修或更換。（三）安全教育培訓1.乙方應在施工前對施工人員進行安全教育培訓，培訓內容包括安全生產法律法規、安全操作規程、安全事故案例分析等。培訓時間不得少于[X]小時，并做好培訓記錄。2.對新入場的施工人員，應進行專門的三級安全教育培訓，經考試合格后方可上崗作業。3.定期組織施工人員進行安全演練，提高施工人員的應急處置能力。（四）安全檢查與隱患排查1.乙方應定期對施工現場進行安全檢查，每天進行班前、班中、班后安全檢查，每周進行一次全面的安全檢查，每月進行一次專項安全檢查。對檢查中發現的安全隱患，應立即采取措施進行整改，并做好記錄。2.建立安全隱患排查治理臺賬，對安全隱患的排查、整改情況進行詳細記錄。對重大安全隱患，應立即停止施工，制定專項整改方案，經甲方同意后進行整改。整改完成后，應組織驗收，確保安全隱患得到徹底消除。（五）應急預案制定與演練1.乙方應制定施工現場安全事故應急預案，明確應急救援的組織機構、職責分工、應急響應程序、救援措施等內容。應急預案應報甲方備案。2.定期組織施工人員進行應急預案演練，演練頻率不得少于每半年一次。通過演練，檢驗應急預案的可行性和有效性，提高施工人員的應急處置能力。四、加工承攬費用及支付方式（一）加工承攬費用本合同加工承攬費用為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。此費用為固定總價，包含乙方完成加工承攬工作所需的全部費用，除本協議約定的調整情況外，不因任何因素調整。（二）支付方式1.合同簽訂后，甲方支付乙方合同總金額的[X%]作為預付款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。2.乙方完成全部加工承攬工作，并經甲方驗收合格后，甲方支付乙方合同總金額的[X%]，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。3.剩余合同總金額的[X%]作為質量保證金，在質保期屆滿后，如無質量問題，甲方一次性無息支付給乙方。質保期為自甲方驗收合格之日起[具體質保期天數]天。乙方應在甲方每次付款前向甲方提供合法有效的發票，否則甲方有權拒絕付款且不承擔任何違約責任。五、違約責任（一）甲方違約責任1.若甲方未按照本協議約定按時支付加工承攬費用，每逾期一天，應按照未支付金額的[X%]向乙方支付違約金。2.若甲方未按照本協議約定向乙方提供開展加工承攬工作所需的技術要求、設計圖紙、樣品等資料，導致乙方無法按時完成工作或工作成果不符合要求的，甲方應承擔相應的責任，并賠償乙方因此造成的損失。（二）乙方違約責任1.若乙方未按照本協議約定的質量標準、工期要求完成加工承攬工作，應按照本協議相關約定承擔違約責任。2.若乙方違反本協議約定將加工承攬工作轉包或分包給第三方，甲方有權解除本協議，并要求乙方返還已支付的款項，同時乙方應按照合同總金額的[X%]向甲方支付違約金。3.若乙方在施工過程中違反安全施工要求，導致安全事故發生，乙方應承擔全部法律責任和經濟賠償責任。如給甲方造成損失的，乙方應負責賠償甲方的全部損失。4.若乙方未按照本協議約定妥善保管甲方提供的原材料及其他財物，如有丟失、損壞應負責賠償。5.若乙方未按照國家及地方有關規定為施工人員繳納工傷保險等社會保險費用，甲方有權要求乙方補繳，并承擔相應的法律責任。如因乙方未繳納社會保險費用導致施工人員發生工傷事故，乙方應承擔全部賠償責任。六、爭議解決本協議在履行過程中如發生爭議，雙方應首先友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。本協議一式兩份，甲乙