




版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
工程承攬合同免責協議書?甲方(承攬方):姓名:______________________身份證號碼:________________聯系方式:________________地址:____________________乙方(定作方):公司名稱:________________統一社會信用代碼:__________法定代表人:________________聯系方式:________________地址:____________________鑒于甲方將[具體工程名稱]的承攬工作交由乙方完成,為明確雙方權利義務,根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規規定,經雙方友好協商,達成如下免責協議:一、工程內容及要求1.工程名稱:[具體工程名稱]2.工程地點:[詳細地址]3.工程內容及要求:甲方應按照乙方提供的工程圖紙、技術要求及其他相關資料,完成[詳細工程內容描述,包括但不限于具體的施工項目、材料規格、質量標準等]。工程質量應符合國家現行相關標準及乙方要求,達到[具體質量驗收標準]。工程期限:自合同簽訂之日起[X]個工作日內完成全部工程內容。甲方應合理安排施工進度,確保按時完工。如因不可抗力或乙方原因導致工期延誤,工期相應順延。二、雙方權利義務(一)甲方權利義務1.權利:有權要求乙方按照合同約定提供必要的協助和支持,包括但不限于提供施工場地、協調周邊關系等。在工程承攬過程中,有權對乙方的工作進行監督和檢查,提出合理的意見和建議。2.義務:按照乙方要求及相關規范完成工程承攬工作,確保工程質量和進度。自行承擔完成工程所需的人工、設備、材料等費用,但乙方提供的材料除外。遵守施工現場的安全規定,采取必要的安全防護措施,確保施工安全。因甲方原因導致的安全事故,由甲方承擔全部責任。在工程完工后,負責清理施工現場,恢復場地原狀。按照本協議約定保守乙方的商業秘密和技術秘密,不得向任何第三方泄露。(二)乙方權利義務1.權利:有權要求甲方按照合同約定的質量標準和期限完成工程承攬工作。在甲方完成工程承攬工作后,有權對工程進行驗收,如發現質量問題,有權要求甲方進行整改。2.義務:按照合同約定向甲方支付工程承攬費用。向甲方提供工程所需的圖紙、技術要求等相關資料,并對資料的準確性和完整性負責。協助甲方解決工程承攬過程中遇到的問題,如協調設計變更、提供技術支持等。在甲方施工過程中,如因乙方原因導致工程變更或工期延誤,應承擔相應責任。三、工程承攬費用及支付方式1.工程承攬費用:本工程承攬費用總計為人民幣[X]元(大寫:[大寫金額])。此費用為固定總價,包含完成本工程所需的全部費用,除因乙方原因導致的工程變更外,不再調整。2.支付方式:合同簽訂后,乙方支付甲方工程承攬費用的[X]%作為預付款,即人民幣[X]元(大寫:[大寫金額])。工程進度達到[具體進度節點]后,乙方支付甲方工程承攬費用的[X]%,即人民幣[X]元(大寫:[大寫金額])。工程完工并經乙方驗收合格后,乙方支付甲方剩余工程承攬費用,即人民幣[X]元(大寫:[大寫金額])。甲方應在每次申請付款前向乙方提供合法有效的發票,否則乙方有權拒絕付款且不承擔任何違約責任。四、驗收標準及方式1.驗收標準:工程質量應符合國家現行相關標準及乙方要求,達到[具體質量驗收標準]。2.驗收方式:工程完工后,甲方應提前[X]個工作日通知乙方進行驗收。乙方應在接到甲方驗收通知后的[X]個工作日內組織相關人員進行驗收。驗收合格后,雙方應簽署驗收報告。如驗收不合格,乙方有權要求甲方在規定的期限內進行整改,直至達到驗收標準。整改費用由甲方承擔,且整改期間不計入工期。五、違約責任1.甲方違約責任:如甲方未按照合同約定的質量標準和期限完成工程承攬工作,每逾期一天,應按照工程承攬費用的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]天的,乙方有權解除合同,并要求甲方返還已支付的預付款,同時甲方應按照工程承攬費用的[X]%向乙方支付違約金。如甲方提供的工程成果不符合質量標準,乙方有權要求甲方無償返工、整改或采取其他補救措施,直至達到質量標準。如因甲方原因導致乙方遭受損失的,甲方應承擔全部賠償責任。甲方違反本協議約定保守乙方商業秘密和技術秘密的,應向乙方支付違約金人民幣[X]元,并賠償乙方因此遭受的全部損失。2.乙方違約責任:如乙方未按照合同約定向甲方支付工程承攬費用,每逾期一天,應按照未支付金額的[X]%向甲方支付違約金。如因乙方原因導致工程變更或工期延誤,乙方應承擔由此給甲方造成的全部損失。乙方違反本協議約定的其他義務,應向甲方支付違約金人民幣[X]元,并賠償甲方因此遭受的全部損失。六、免責條款1.因不可抗力因素導致一方無法履行本協議約定的義務,該方不承擔違約責任。但應在不可抗力事件發生后的[X]個工作日內通知對方,并提供相關證明文件。2.如因第三方原因導致一方無法履行本協議約定的義務,該方應及時通知對方,并協助對方采取措施減少損失。在查明原因后,如該方對損失的發生不存在過錯,則不承擔違約責任。3.本協議約定的免責條款僅適用于因本協議履行過程中產生的直接損失,不包括間接損失、可得利益損失及精神損害賠償等。七、爭議解決本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。雙方在履行本協議過程中如發生爭議,應首先通過友好協商解決;協商不成的,任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協議自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。2.本協議未盡事宜,可由雙方另行簽訂補充協議。補充協議與本協議具有同等法律效力,如補充協議與本協議不一致的,以補充協議為準。甲方(簽字/蓋章):_
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 數據庫設計與實施試題及答案
- 快速記憶技巧與公路工程試題及答案
- 超市多元化支付方式與金融科技創新考核試卷
- 學會識別公路工程考試試題及答案技巧
- 保健食品行業供應鏈金融創新考核試卷
- 金屬加工中的金屬成形技術考核試卷
- 谷物加工中的谷物粉碎與磨粉工藝考核試卷
- 谷物磨制工藝在食品產業可持續發展中的應用考核試卷
- 行政組織理論的實務應用與2025年試題及答案
- 冷鏈公司飯堂管理制度
- 生成式人工智能對高校畢業生就業的影響及對策分析
- 小學脊柱側彎教育
- 大數據技術在媒體運營中的價值試題及答案
- 2025年五金采購合同與價格明細
- 【初中生物】光合作用(第1課時)課件-2024-2025學年人教版生物學七年級下冊
- 2025年高考語文古詩詞鑒賞主題閱讀與理解試題
- 樸樸北森測評試題及答案
- 中鐵建設面試試題及答案
- 2025年消控室考核試題及答案
- 衛健系統2025年上半年安全生產工作總結
- 餐廳食材驗收培訓
評論
0/150
提交評論