機器承攬合同協議書模板

機器承攬合同協議書甲方（定作人）：姓名：____________________身份證號：________________地址：____________________聯系電話：________________乙方（承攬人）：公司名稱：________________統一社會信用代碼：__________地址：____________________聯系電話：________________鑒于甲方有機器相關工作需求，乙方具備完成該工作的能力和資質，雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規，達成如下協議：一、承攬工作內容1.乙方按照甲方要求，為甲方[具體機器工作內容，如制造一臺定制規格的機床、維修甲方指定的機器設備等]。2.乙方應按照雙方約定的技術標準、質量要求和操作規程進行工作，確保機器工作成果符合甲方使用需求。二、工作期限1.本承攬工作自____年__月__日起開始，至____年__月__日完成交付。2.如因不可抗力或甲方原因導致工作延誤，乙方應及時通知甲方，工作期限相應順延；如因乙方自身原因導致延誤，乙方應承擔相應責任，且不得向甲方主張任何額外費用。三、機器及材料提供1.機器：由[乙方/甲方]負責提供完成承攬工作所需的機器設備，并確保機器設備性能良好，符合工作要求。在工作期間，乙方應對其提供的機器設備進行妥善維護和保養，因設備故障導致的工作延誤或質量問題，由乙方承擔責任。2.材料：完成承攬工作所需的材料由[乙方/甲方]提供。若由乙方提供材料，乙方應保證材料的質量符合國家相關標準和雙方約定的質量要求，并提供材料合格證明文件。甲方有權對材料進行檢驗，如發現材料不合格，乙方應及時更換。若由甲方提供材料，甲方應按照乙方要求的時間和規格提供材料，因甲方材料供應不及時導致工作延誤的，工作期限順延。四、報酬及支付方式1.甲方應向乙方支付的承攬報酬為人民幣______元（大寫：____________________）。此報酬包含乙方完成承攬工作所需的人工費用、設備費用、材料費用、運輸費用、稅費等所有費用。2.支付方式：甲方分以下階段向乙方支付報酬：-在本合同簽訂后____個工作日內，甲方向乙方支付報酬的____%作為預付款，即人民幣______元（大寫：____________________）；-在工作完成____%，經甲方檢驗合格后____個工作日內，甲方向乙方支付報酬的____%，即人民幣______元（大寫：____________________）；-在工作全部完成并經甲方驗收合格后____個工作日內，甲方向乙方支付剩余報酬，即人民幣______元（大寫：____________________）。3.乙方應在甲方每次付款前，向甲方提供合法有效的發票，否則甲方有權拒絕付款且不承擔任何違約責任。五、工作成果交付及驗收1.乙方應在工作完成后及時通知甲方進行驗收。交付地點為[具體交付地點]。乙方應負責將工作成果運輸至交付地點，運輸過程中發生的損壞、滅失等風險由乙方承擔。2.甲方應在接到乙方驗收通知后的____個工作日內組織驗收。驗收標準按照雙方約定的技術標準、質量要求進行。如驗收合格，甲方應簽署驗收合格報告；如驗收不合格，乙方應按照甲方要求進行整改，直至驗收合格，整改費用由乙方自行承擔。整改期限不計入工作期限，因整改導致工作延誤的，乙方應承擔相應責任。六、雙方權利與義務（一）甲方權利與義務1.有權對乙方的工作過程進行監督和檢查，提出合理的意見和建議。2.按照本合同約定向乙方支付報酬。3.為乙方開展工作提供必要的協助和便利條件，如提供工作場地、相關技術資料等（如有需要）。（二）乙方權利與義務1.按照本合同約定獲取報酬。2.嚴格按照甲方要求和相關技術標準、質量要求進行工作，確保工作質量和進度。3.未經甲方書面同意，不得將承攬工作轉包或分包給第三方。4.在工作過程中，妥善保管甲方提供的材料、設備及技術資料，不得擅自使用、泄露或損壞。工作完成后，將剩余材料、設備及技術資料及時歸還甲方。5.負責工作現場的安全管理，承擔工作過程中的安全責任。如因乙方原因導致安全事故發生，乙方應承擔全部法律責任和經濟賠償責任。6.在工作完成后，按照甲方要求清理工作現場，保持現場整潔。七、保密條款1.雙方應對在履行本合同過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密等予以保密。未經對方書面同意，任何一方不得向第三方披露或使用對方的保密信息。2.本條款的保密期限為自本合同生效之日起____年。八、違約責任1.若甲方未按照本合同約定向乙方支付報酬，每逾期一日，應按照未支付金額的____%向乙方支付違約金。逾期超過____日的，乙方有權解除本合同，并要求甲方支付已完成工作對應的報酬及違約金。2.若乙方未按照本合同約定的工作期限完成工作，每逾期一日，應按照承攬報酬的____%向甲方支付違約金。逾期超過____日的，甲方有權解除本合同，并要求乙方返還已支付的預付款項，同時乙方應按照承攬報酬的____%向甲方支付違約金。如因乙方逾期交付導致甲方遭受其他損失的，乙方應承擔全部賠償責任。3.若乙方完成的工作成果不符合雙方約定的質量要求，乙方應負責無償返工直至合格。如經兩次返工后仍不合格或因乙方原因導致無法返工的，甲方有權拒收工作成果，乙方應返還甲方已支付的全部款項，并按照承攬報酬的____%向甲方支付違約金。如因工作成果質量問題給甲方造成其他損失的，乙方應承擔全部賠償責任。4.若一方違反本合同約定的保密條款，應向對方支付違約金人民幣______元，并賠償對方因此遭受的全部損失。5.任何一方違反本合同約定的其他條款，應承擔因此給對方造成的全部損失。九、爭議解決如雙方在本合同履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。十、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等