項目承攬合同協(xié)議書?甲方（定作人）：姓名：__________________身份證號碼：__________________地址：__________________聯(lián)系方式：__________________乙方（承攬人）：名稱：__________________統(tǒng)一社會信用代碼：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯(lián)系方式：__________________鑒于甲方有[項目名稱]的承攬需求，乙方具備完成該項目的專業(yè)能力和資質(zhì)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方委托乙方承攬[項目名稱]事宜達成如下協(xié)議：一、項目內(nèi)容及要求1.項目名稱：[項目名稱]2.項目地點：[詳細地點]3.項目內(nèi)容及具體要求：[詳細描述項目所包含的具體工作內(nèi)容，例如：設(shè)計方案、制作工藝、安裝要求、質(zhì)量標準等][如有特殊要求，需逐一明確說明，如使用特定材料、遵循特定行業(yè)規(guī)范等]二、承攬報酬及支付方式1.承攬報酬：雙方約定本項目的承攬報酬為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。2.支付方式：預付款：合同簽訂后[X]個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付承攬報酬的[X]%作為預付款，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。進度款：在項目完成[具體階段，如主體結(jié)構(gòu)完工、設(shè)備安裝調(diào)試完成等]后，經(jīng)甲方驗收合格，甲方向乙方支付承攬報酬的[X]%，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。尾款：項目整體竣工驗收合格后[X]個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付剩余承攬報酬，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。乙方應在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕付款且不承擔任何違約責任。三、雙方權(quán)利與義務（一）甲方權(quán)利與義務1.權(quán)利：有權(quán)對乙方的工作進度、質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，提出意見和建議。對乙方完成的工作成果有驗收權(quán)，如發(fā)現(xiàn)工作成果不符合合同約定，有權(quán)要求乙方返工或采取其他補救措施，直至達到合同要求。按照本合同約定的時間和方式支付承攬報酬。2.義務：向乙方提供開展工作所需的相關(guān)資料和文件，并對資料的真實性、完整性負責。協(xié)助乙方協(xié)調(diào)與項目相關(guān)的外部關(guān)系，為乙方工作創(chuàng)造必要的條件。在乙方工作過程中，因甲方原因?qū)е乱曳焦ぷ餮诱`或增加工作量的，應承擔相應責任，并根據(jù)實際情況給予乙方合理的補償。（二）乙方權(quán)利與義務1.權(quán)利：有權(quán)要求甲方按照本合同約定提供相關(guān)資料和文件，并協(xié)助協(xié)調(diào)外部關(guān)系。按照本合同約定獲得承攬報酬。在工作過程中，有權(quán)根據(jù)實際情況對工作方案提出合理的調(diào)整建議，但需提前通知甲方并征得甲方同意。2.義務：按照國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準以及本合同約定的要求，組織專業(yè)人員進行項目承攬工作，確保工作質(zhì)量和進度。自行提供完成項目所需的設(shè)備、材料、工具等，并對其質(zhì)量和安全性負責。在工作過程中，應接受甲方的監(jiān)督檢查，積極配合甲方的工作，按照甲方的合理要求及時調(diào)整工作方案和進度。妥善保管甲方提供的資料和文件，不得擅自泄露或用于與本項目無關(guān)的其他用途。項目完成后，負責清理現(xiàn)場，恢復原狀。對工作成果承擔質(zhì)量保證責任，在質(zhì)量保證期內(nèi)，如因乙方原因?qū)е鹿ぷ鞒晒霈F(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應負責免費修復或更換；如給甲方造成損失的，乙方應承擔相應的賠償責任。質(zhì)量保證期自項目整體竣工驗收合格之日起計算，[具體質(zhì)保期限]。四、項目進度1.乙方應在合同簽訂后[X]個工作日內(nèi)制定詳細的項目工作計劃，并提交給甲方審核。甲方應在收到后的[X]個工作日內(nèi)給予書面答復，如無異議，則該計劃作為雙方執(zhí)行項目進度的依據(jù)。2.乙方應按照經(jīng)甲方審核同意的項目工作計劃，合理安排工作進度，確保項目按時完成。各階段工作的具體時間節(jié)點如下：[詳細列出項目各階段的預計開始時間和完成時間]3.如因乙方原因?qū)е马椖窟M度延誤，乙方應采取有效措施加快進度，并承擔由此給甲方造成的損失。如因甲方原因或不可抗力因素導致項目進度延誤，雙方應協(xié)商解決，順延相應的工期。五、質(zhì)量標準及驗收1.質(zhì)量標準：乙方完成的工作成果應符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準以及本合同約定的質(zhì)量要求。具體質(zhì)量標準如下：[詳細描述各項工作內(nèi)容對應的質(zhì)量標準，如設(shè)計精度、制作工藝標準、安裝牢固程度等]2.驗收程序：乙方自檢：乙方在完成每一階段工作后，應首先進行自檢，自檢合格后向甲方提交書面的自檢報告。甲方驗收：甲方在收到乙方的自檢報告后，應在[X]個工作日內(nèi)組織相關(guān)人員進行驗收。驗收合格的，雙方簽署驗收文件；如驗收不合格，甲方應向乙方提出書面整改意見，乙方應在接到整改意見后的[X]個工作日內(nèi)完成整改，并重新提交驗收申請。如乙方未在規(guī)定時間內(nèi)完成整改或整改后仍不符合要求，甲方有權(quán)扣除相應的承攬報酬，并要求乙方承擔違約責任。整體竣工驗收：項目全部完成后，乙方應向甲方提交整體竣工驗收申請。甲方應在收到申請后的[X]個工作日內(nèi)組織全面驗收。整體竣工驗收合格的，雙方簽署整體竣工驗收報告，視為乙方完成本項目承攬工作；如整體竣工驗收不合格，乙方應按照甲方的要求進行整改，直至達到驗收標準，由此產(chǎn)生的費用由乙方自行承擔，且乙方應承擔逾期交付的違約責任。六、保密條款1.雙方應對在履行本合同過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密及其他敏感信息予以保密。未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向第三方披露或用于本合同以外的其他目的。2.本條款的保密期限為自本合同生效之日起[X]年。七、違約責任1.甲方違約責任：若甲方未按照本合同約定的時間和方式支付承攬報酬，每逾期一日，應按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)暫停工作，并要求甲方支付已完成工作對應的報酬及違約金，同時甲方應承擔乙方因此遭受的損失。若甲方違反本合同約定，未向乙方提供相關(guān)資料、文件或協(xié)助乙方協(xié)調(diào)外部關(guān)系，導致乙方工作延誤或無法正常開展的，甲方應承擔相應責任，并根據(jù)實際情況給予乙方合理的補償。2.乙方違約責任：若乙方未按照本合同約定的質(zhì)量標準完成工作成果，乙方應負責免費返工或采取其他補救措施，直至達到合同要求。如因乙方原因?qū)е录追皆馐軗p失的，乙方應承擔全部賠償責任。若乙方未按照本合同約定的時間完成項目工作，每逾期一日，應按照承攬報酬的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方返還已支付的預付款項，同時乙方應按照承攬報酬的[X]%向甲方支付違約金，承擔甲方因此遭受的損失。若乙方擅自將本項目工作轉(zhuǎn)包或分包給第三方，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方返還已支付的預付款項，同時乙方應按照承攬報酬的[X]%向甲方支付違約金，承擔甲方因此遭受的損失。若乙方違反本合同的保密條款，應向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[X]元，并賠償對方因此遭受的全部損失。如乙方的違約行為給對方造成的損失超過違約金金額的，乙方還應繼續(xù)賠償對方超出部分的損失。八、爭議解決本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.本合同未盡事宜