一級建造師《建設工程法規及相關知識》預測試卷四(含答案)

［單選題］1.某施工單位法定代表人授權市場合約部經理趙某參加某工程招標活

)動，這個行為屬于()。

A.指定代理

B.委托代理

C.法定代理

D.表見代理

參考答案：B

參考解析：本題考核的是委托代理。

委托代理按照被代理人的委托行使代理權。因委托代理中，被代理人是以意思

表示的方法將代理權授予代理人的，故又稱“意定代理”或“任意代理”。

［單選題］2.關于土地所有權的說法，正確的是()。

A.草地的承包期為30年至70年

B.無居民的海島、礦藏、山嶺、森林屬于國家所有

C.林地的承包期為30年至50年

D.農村集體經濟組織實行家庭承包經營為基礎、統分結合的雙層經營體制

參考答案：D

參考解析：草地的承包期為30年至50年。林地的承包期為30年至70年。AC

選項錯。

【無居民海島】、【礦藏】、水流、海域屬于國家所有。集體所有的不動產包

括法律規定屬于集體所有的土地和【森林】、【山嶺］、草原、荒地、灘涂

等。B選項錯。

農村集體經濟組織實行家庭承包經營為基礎、統分結合的雙層經營體制。D選項

正確。

［單選題］3.甲施工企業與乙簽訂了機動車買賣合同，該車輛所有權自()時發生

移轉。

A.交付

B.合同成立

C.合同生效

D.車輛完成登記

參考答案：A

參考解析：本題考查的是動產物權的設立和轉讓。

動產物權的設立和轉讓，自交付時發生效力，但法律另有規定的除外。船舶、

航空器和機動車等物權的設立，變更轉讓和消滅，未經登記不得對抗善意第三

人。登記僅為對抗要件，不是生效要件。也就是不登記也生效，只是不能對抗

善意第三人。

蕊題］4.關于物權的設立、轉讓，下列說法中錯誤的是()。

A.動產物權以占有和交付為公示手段

B.動產物權的設立和轉讓，除法律另有規定外，自交付時發生效力

C.設立不動產物權，自實際占有不動產時發生效力

D.依法屬于國家所有的自然資源，所有權可以不登記

參考答案：C

參考解析：動產物權以占有和交付為公示手段。A選項正確。

動產物權的設立和轉讓，自交付時發生效力，但法律另有規定的除外。B選項正

確。

不動產物權的設立、變更、轉讓和消滅，經依法登記，發生效力；未經登記，

不發生效力，但法律另有規定的除外。不動產物權的設立、變更、轉讓和消

滅，依照法律規定應當登記的，自記載于不動產登記簿時發生效力。C選項錯。

依法屬于國家所有的自然資源，所有權可以不登記。D選項正確。

［單選題］5.在施工合同中，就施工行為而言，債權人是()。

A.建設單位

B.設計單位

C.施工企業

D.監理單位

參考答案：A

參考解析：本題考查的是施工合同之債。對于完成施工任務，建設單位是債權

人，施工單位是債務人，對于支付工程款，則相反。

［單選題］6.下列事項中，屬于專利權保護對象的是()。

A.施工企業的名稱或標志

B.施工企業編制的投標文件

C.施工企業編制的施工方案

D.施工企業發明的新技術

參考答案：D

參考解析：我國《專利法》保護的是發明創造專利權，并規定發明創造是指發

明、實用新型和外觀設計。

［單選題］7.保證合同是()訂立的合同。

A.保證權人與債務人

B.債務人和保證人

C.債權人與保證人

D.債權人與債務人和保證人

參考答案：C

參考解析：本題考查的是建設工程保證擔保的方式和責任。保證人與債權人應

當以書面形式訂立保證合同。

［單選題］8.下列財產中，不能進行質押的是()。

A.匯票、支票、本票

B.債券、存款單

C.房屋的產權證書

D.黃金和珠寶

參考答案：C

參考解析：質押分為動產質押和權利質押。

可以質押的權利包括：

⑴匯票、本票、支票

⑵債券、存款單

⑶倉單、提單

(4)可以轉讓的基金份額、股權；

⑸可以轉讓的注冊商標專用權、專利權、著作權等知識產權中的財產權

(6)現有的以及將有的應收賬款

⑺法律、行政法規規定可以出質的其他財產權利。

［單選題］9.保險合同可分為財產保險合同和()。

A.非財產保險合同

B.人身保險合同

C.強制保險合同

D.自愿保險合同

參考答案：B

參考解析：保險合同分為財產保險合同、人身保險合同。

［單選題］10.關于建設工程一切險和安裝工程一切險的說法，正確的是()。

A.因為地震和臺風的損失，均不屬于該兩種保險理賠的范圍

B.在兩種保險的期限內，均包括一個試車考核期，該期限一般不超過3個月

C.安裝工程一切險對于舊設備不負考核期的保險責任

D.兩種保險都必須加保第三者責任險

參考答案：C

參考解析：A選項錯，地震、臺風原因造成的損失和費用，屬于自然事件，是保

險責任范圍，不管是建筑工程一切險還是安裝工程一切險，都應負責賠償。

B選項錯，安裝工程一切險的保險期內，一般應包括一個試車考核期。安裝工程

一切險的保險期內，一般應包括一個試車考核期。

C選項正確，安裝工程一切險對于舊機器設備不負考核期的保險責任，也不承擔

其維修期的保險責任。

D選項錯，建筑工程一切險/安裝工程一切險往往還加保第三者責任險，非必須

強制。

［單選題］1L個體工商戶經營所得，適用0。

A.比例稅率

B.5%?45%的超額累進稅率

C.5%?30%的超額累進稅率

D.5%?35%的超額累進稅率

參考答案：D

參考解析：個人所得稅的稅率：

⑴綜合所得，適用3%至45%的超額累進稅率；

⑵經營所得，適用5%至35%的超額累進稅率；

⑶利息、股息、紅利所得，財產租賃所得，財產轉讓所得和偶然所得，適用比

例稅率，稅率為2096。

［單選題］12,由于施工單位降低工程質量標準，造成工程倒塌。該行為構成()。

A.重大責任事故罪

B.重大勞動安全事故罪

C.工程重大安全事故罪

D.重大質量安全事故罪

參考答案：C

參考解析：工程重大安全事故罪，是指建設單位、設計單位、施工單位、工程

監理單位違反國家規定，降低工程質量標準，造成重大安全事故的行為。

11301104建設工程刑事責任的種類及承擔方式

2.刑事法律責任

甑有關安全髀機定'違章能

重大Ifi事蝌強令他人辭冒險幽魂罪

或強令胃險

重大芨妓全事蚪1死，3傷，100萬單位犯睪安全生產實施、安全生產條件

障虹顏里懶(例如偷工*

建重大安全事故罪1死，3傷，100萬單位犯睪

料)

葡1投標*略

［單選題］13.行政處分的種類包括()。

A.罰款

B.行政拘留

C.記大過

D.責令停產停業

參考答案：C

參考解析：行政處分的種類有：警告、記過、記大過、降級、撤職、開除。

行政處罰的種類有：

⑴警告；

⑵罰款

⑶沒收違法所得，沒收非法財物

(4)責令停產停業

⑸暫扣或者吊銷許可證，暫扣或者吊銷執照

（6）行政拘留

⑺法律、行政法規規定的其他行政處罰。

［單選題］14,刑事責任的承擔方式是刑事處罰，刑事處罰有主刑和附加刑，下列

不屬于附加刑的是（）

A.管制

B.罰金

C.沒收財產

D.剝奪政治權利

參考答案：A

參考解析：《刑法》規定，刑罰分為主刑和附加刑。

主刑包括：（1）管制；（2）拘役；（3）有期徒刑；［4）無期徒刑；（5）死刑。

附加刑包括：（1）罰金；（2）剝奪政治權利；（3）沒收財產；（4）驅逐出境。

［單選題］15.建筑公司總經理王某將列入工程概算的安全施工措施費用挪作他

用，導致工地因安全生產條件不符合國家規定造成6000萬元直接經濟損失，應

當認定為（）。

A.串通投標罪

B.工程重大安全事故罪

C.重大責任事故罪

D.重大勞動安全事故罪

參考答案：D

參考解析：重大勞動安全事故罪是指安全生產設施或者安全生產條件不符合國

家規定，因而發生重大傷亡事故或者造成其他嚴重后果的行為。

2,M事法律音仟

版有關安全管理噓,演指揮

itl牌娓強令姒凝躺典廄

癱令豁

全事耀1樂用100萬靴弱姓生祓ffi、甦生產鼾

雕工能量翩（瞅偷工解

這1大姓郭攵罪1樂晰,10明靴掘

料）

串酸標罪略

［單選題］16.建設工程開工后能否順利實施的關鍵是（）o

A.已經確定監理單位

B.有保證工程質量和安全的具體措施

C.建設資金的落實

D.已經辦理該建筑工程用地批準手續

參考答案：C

參考解析：建設資金的落實是建設工程開工后能否順利實施的關鍵。

［單選題］17.根據《建筑法》，建筑工程實行施工許可制度，辦理施工許可證的

申請單位是()。

A.施工企業

B.項目管理單位

C.建設單位

D.監理單位

參考答案：C

參考解析：《建筑法》規定，建設單位應當按照國家有關規定向工程所在地縣

級以上人民政府建設行政主管部門申請領取施工許可證。

［單選題］18.年齡超過65周歲的注冊建造師的()失效。

A.資格證書

B.注冊證書

C.本人印章

D.職稱證書

參考答案：B

參考解析：注冊建造師有下列情形之一的，其【注冊證書和執業印章】失效：

①聘用單位破產的；

②聘用單位被吊銷營業執照的；

③聘用單位被吊銷或者撤回資質證書的；

④已與聘用單位解除聘用合同關系的；

⑤注冊有效期滿且未延續注冊的；

⑥年齡超過65周歲的；

⑦死亡或不具有完全民事行為能力的；

⑧其他導致注冊失效的情形。

［單選題］19.關于建造師執業崗位范圍的表述，錯誤的是0。

A.發包方與注冊建造師受聘企業已解除承包合同，可以更換施工項目負責人

B.承包方同意更換項目負責人的，可以更換施工項目負責人

C.因非承包方原因致使工程項目停工超過120天，經建設單位同意，建造師可

以同時擔任兩個建設工程施工項目負責人

D.同一工程相鄰分段發包的，建造師可以同時擔任兩個建設工程施工項目負責

人

參考答案：B

參考解析：如發生下列情形之一的，應當辦理書面交接手續后更換施工項目負

責人：

⑴發包方與注冊建造師受聘企業已解除承包合同的；A選項符合。

⑵發包方同意更換項目負責人的；B選項錯。

⑶因不可抗力等特殊情況必須更換項目負責人的。

發生下列情形之一的除外：

⑴同一工程相鄰分段發包或分期施工的；D選項符合。

⑵合同約定的工程驗收合格的；

⑶因非承包方原因致使工程項目停工超過120天(含)，經建設單位同意的。C

選項符合。

［單選題］20.關丁注加建造師延續注冊的說法，正確的是()。

A.延續注冊申請應當在注冊有效期滿前3個月內提出

B.申請延續注冊只需要提供原注冊證書

C.延續注冊執業期間不能申請變更注冊

D.延續注冊有效期為3年

參考答案：D

參考解析：注冊有效期滿需繼續執業的，應當在注冊有效期屆滿30日前，按照

規定申請延續注冊。A選項錯。

申請延續注冊的，應當提交下列材料：

⑴注冊建造師延續注冊申請表；

⑵原注冊證書

⑶申請人與聘用單位簽訂的聘用勞動合同復印件或其他有效證明文件

(4)申請人注冊有效期內達到繼續教育要求的證明材料。

B選項錯。

在注冊有效期內，注冊建造師變更執業單位，應當與原聘用單位解除勞動關

系，并按照規定辦理變更注冊手續，變更注冊后仍延續原注冊有效期。C選項

錯。

延續注冊的，有效期為3年。D選項正確。

［單選題］21.依法必須招標的項目而不招標，或者以其他方式規避招標的，責令

改正，可以處()的罰款。

A.合同金額5%。以上10%。以下

B.1萬元以上3萬元以下

C.1萬元以上5萬元以下

D.1萬元以上10力元以卜

參考答案：A

參考解析：《招標投標法》規定，必須進行招標的項目而不招標的，將必須進

行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規避招標的，責令限期改正，可以

處項目合同金額5%。以上10%。以下的罰款。

［單選題］22.關于評標委員會，下列說法正確的是()o

A.評標委員會由招標人和投標人依法組建

B.評標委員會可以要求投標人對投標文件中含義不明確的內容作必要的澄清或

者說明

C.評標委員會應當向招標人提出口頭或書面評標報告，并推薦合格的中標候選

人

D.依法必須進行招標的項目，其評標委員會的成員人數為7人以上單數

參考答案：B

參考解析：《招標投標法》規定，評標由招標人依法組建的評標委員會負責，

評標委員會由招標人的代表和有關技術、經濟等方面的專家組成。故A有誤

評標委員會可以要求投標人對投標文件中含義不明確的內容作必要的澄清或者

說明，但是澄清或者說明不得超出投標文件的范圍或者改變投標文件的實質性

內容。故B正確

評標委員會完成評標后，應當向招標人提出書面評標報告，并推薦合格的中標

候選人。故C有誤

依法必須進行招標的項目，其評標委員會由招標人的代表和有關技術、經濟等

方面的專家組成，成員人數為5人以上單數，其中技術、經濟等方面的專家不

得少于成員總數的三分之二。故D有誤

［單選題］23.投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法律、行政法

規規定的，可以自知道或者應當知道之日起()日內向有關行政監督部門投訴。

A.5

B.7

C.10

D.15

參考答案：C

參考解析：《招標投標法實施條例》規定，投標人或者其他利害關系人認為招

標投標活動不符合法律、行政法規規定的，可以自知道或者應當知道之日起10

日內向有關行政監督部門投訴。投訴應當有明確的請求和必要的證明材料。

［單選題］24.下列評標委員會成員的行為，合法的是()。

A.開標后，根據投標人的具體情況制定合理的評標標準

B.投標人主動澄清的信息，應該認真聽取

C.個人對評標結果持反對意見但是又不書面說明理由的，視為同意評標結果

D.充分尊重和聽取招標人對于評標的建議

參考答案：C

參考解析：評標委員會應當按照【招標文件】確定的評標標準和方法，對投標

文件進行評審和比較。A選項錯。

評標委員會不得暗示或者誘導投標人作出澄清、說明，【不得接受投標人主動

提出的澄清】、說明。B選項錯。

評標委員會成員拒絕在評標報告上簽字又不書面說明其不同意見和理由的，視

為同意評標結果。C選項正確。

任何單位和個人不得非法干預、影響評標的過程和結果。D選項錯。

［單選題］25.甲、乙兩個同一專業施工單位組成施工聯合體投標某圖書館工程，

甲為施工總承包一級資質，乙為施工總承包二級資質，則下列說法錯誤的是

()O

A.該施工聯合體應按施工總承包二級資質確定等級

B.如果該施工聯合體中標，甲、乙應就各自承擔的工程與建設單位簽訂合同

C.如果該施工聯合體中標，甲、乙應就中標項目向建設單位承擔連帶責任

D.如果甲在同一招標項目中以自己名義單獨投標，相關投標均無效

參考答案：B

參考解析：由同一專業的單位組成的聯合體，按照資質等級【較低】的單位確

定資質等級。A選項正確。

聯合體中標的，聯合體各方應當【共同】與招標人簽訂合同，就中標項目向招

標人承擔【連帶】責任。B選項錯，C選項正確。

聯合體各方在同一招標項目中以自己名義單獨投標或者參加其他聯合體投標

的，相關投標均無效。D選項正確。

［單選題］26.全部國有資金投資的項目，施工單項合同估算價在()萬元人民幣以

上的，必須進行招標。

A.50

B.100

C.200

D.400

參考答案：D

參考解析：規定范圍內的項目，其勘察、設計、施工、監理以及與工程建設有

關的重要設備、材料等的采購達到下列標準之一的，必須招標：

⑴施工單項合同估算價在400萬元人民幣以上；

⑵重要設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在200萬元人民幣以上；

⑶勘察、設計、監理等服務的采購，單項合同估算價在100萬元人民幣以上。

同一項目中可以合并進行的勘察、設計、施工、監理以及與工程建設有關的重

要設備、材料等的采購，合同估算價合計達到以上規定標準的，必須招標。

［單選題］27.工程項目投標出現下列情形，投標有效的是()o

A.投標人發生合并、分立不再具備招標文件規定的資格條件的

B.資格預審后聯合體增減更換成員的

C.作為投標聯合體的次要成員在同一項目中單獨投標的

D.投標人在提交投標文件的截止時間前，修改已提交的投標文件，并書面通知

招標人

參考答案：D

參考解析：投標人發生合并、分立、破產等重大變化的，應當及時書面告知招

標人。投標人不再具備資格預審文件、招標文件規定的資格條件或者其投標影

響招標公正性的，其投標無效。A選項無效。

資格預審后聯合體增減、更換成員的，其投標無效。B選項無效。

聯合體各方在同一招標項目中以自己名義單獨投標或者參加其他聯合體投標

的，相關投標均無效。C選項無效。

投標人在招標文件要求提交投標文件的截止時間前，可以補充、修改或者撤回

已提交的投標文件，并書面通知招標人。補充、修改的內容為投標文件的組成

部分。D選項內容不屬于無效的投標情形，故本題答案為D選項。

［單選題］28,對于全部使用國有資金的項目，建設單位將建設工程肢解發包的，

可能受到的處罰不包括0

A.吊銷資質證書

B.暫停項目執行

C.暫停資金撥付

D.責令改正，處以罰款

參考答案：A

參考解析：《建設工程質量管理條例》規定，建設單位不得將建設工程肢解發

包。建設單位將建設工程肢解發包的，責令改正，處工程合同價款0.5%以上

1%以下的罰款；對全部或者部分使用國有資金的項目，并可以暫停項目執行或

者暫停資金撥付。

［單選題］29.甲建設單位與乙施工企業簽訂的施工合同履行完畢后，乙企業按照

交易習慣履行了通知、協助和保密義務。乙企業遵循的是合同的()

A.誠實信用原則

B.自愿原則

C.對等原則

D.公平原則

參考答案：A

參考解析：合同的訂立，應當遵循平等原則、自愿原則、公平原則、誠實信用

原則、合法原則等。其中，誠實信用原則主要包括：

⑴訂立合同時，不得有欺詐或其他違背誠實信用的行為；

⑵履行合同義務時，當事人應當根據合同的性質、目的和交易習慣，履行及時

通知、協助、提供必要條件、防止損失擴大、保密等義務；

⑶合同終止后，當事人應當根據交易習慣，履行通知、協助、保密等義務，也

稱為后契約義務。

［單選題］30.包工頭張某借用資質承攬工程。施工結束后，張某要求按照合同約

定支付工程款遭到對方拒絕，遂訴至法院。關于該案處理的說法，錯誤的是

Oo

A.合同無效，不應支付工程款

B.合同無效，但是如果竣工驗收合格，可以參照合同關于工程價款的約定折價

補償承包人

C.合同無效，且竣工驗收不合格，但經過修復后合格，應參照合同約定支付工

程款，修復費用由張某承擔

D.合同無效，且竣工驗收不合格，經過修復后同樣不合格，張某索要工程款

的，人民法院不予支持

參考答案：A

參考解析：《民法典》規定，建設工程施工合同無效，但是建設工程經驗收合

格的，可以參照合同關于工程價款的約定折價補償承包人。

建設工程施工合同無效，且建設工程經驗收不合格的，按照以下情形處理：

⑴修復后的建設工程經驗收合格的，發包人可以請求承包人承擔修復費用

⑵修復后的建設工程經驗收不合格的，承包人無權請求參照合同關于工程價款

的約定折價補償。

發包人對因建設工程不合格造成的損失有過錯的，應當承擔相應的責任。

［單選題］31,根據《民法典》規定，下列關于限制行為能力人訂立合同的表述，

錯誤的是()。

A.效力待定

B.經法定代理人追認有效

C.相對人催告法定代理人追認，法定代理人未作表示的，視為默認

D.純獲利益的合同無須法定代理人追認

參考答案：C

參考解析：《民法典》規定，限制民事行為能力人實施的【純獲利益的民事法

律行為】或者與其年齡、智力、精神健康狀況相適應的民事法律行為【有

效】；實施的其他民事法律行為【經法定代理人同意或者追認后有效】。相對

人可以催告法定代理人自收到通知之日起30日內予以追認。法定代理人未作表

示的，視為【拒絕追認】。

［單選題］32.某建設工程施工合同約定2017年11月20日竣工并在1個月內交

付發包方使用，后因承包方原因工期拖延3個月，但發包方在2018年1月20

日未經驗收實際占用了該工程，則該工程的竣工日期應為()O

A.2017年11月20日

B.2017年12月20日

C.2018年1月20日

D.2018年2月20日

參考答案：C

參考解析：《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題

的解釋》(法釋［2004］14號)規定，當事人對建設工程實際竣工日期有爭議的，

按照以下情形分別處理：

⑴建設工程經竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期；

⑵承包人已經提交竣工驗收報告，發包人拖延驗收的，以承包人提交驗收報告

之日為竣工日期；

⑶建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有建設工程之日為竣

工日期。故本題c選項符合題意。

［單選題］33.甲、乙兩公司為減少應納稅款，故意以低于實際成交的價格簽訂合

同。根據《民法典》，該合同為()合同。

A.無效

B.可變更、可撤銷

C.有效

D.效力待定

參考答案：A

參考解析：無效合同的特征是：

⑴具有違法性；

⑵具有不可履行性；

⑶自訂立之時就不具有法律效力。

《民法典》規定，具備下列條件的民事法律行為有效：

⑴行為人具有相應的民事行為能力；

⑵意思表示真實；

⑶不違反法律、行政法規的強制性規定，不違背公序良俗。

［單選題］34.勞動爭議調解委員會由職工代表、用人單位代表和工會代表組成，

勞動爭議調解委員會主任由()擔任。

A.職工代表

B.用人單位代表

C.工會代表

D.勞動行政部門

參考答案：C

參考解析：在用人單位內，可以設立勞動爭議調解委員會。勞動爭議調解委員

會由職工代表、用人單位代表和工會代表組成。勞動爭議調解委員會主任由工

會代表擔任。

［單選題］35.30歲女工王某已經懷孕5個月，可以對其進行的工作安排是()。

A.安排其從事孕期禁忌從事的勞動

B.安排其從事礦山井下、國家規定的第四級體力勞動強度的勞動

C.安排其延長工作時間和夜班勞動

D.安排其從事國家規定的第三級體力勞動強度的勞動

參考答案：C

參考解析：《勞動法》規定，禁止安排女職工從事礦山井下、國家規定的第四

級體力勞動強度的勞動和其他禁忌從事的勞動。

不得安排婦女在懷孕期間從事國家規定的第三級體力勞動強度的勞動以及其他

孕婦禁忌從事的活動。

禁止安排懷孕7個月以上的女職工，延長工作時間和夜班勞動。

［單選題］36.關于勞動合同訂立的說法，正確的是0。

A.試用期包含在勞動合同期限內

B.固定期限勞動合同不能超過10年

C.商業保險是勞動合同的必備條款

D.勞動關系自勞動合同訂立之日起建立

參考答案：A

參考解析：本題考核的是勞動合同訂立。

A選項正確，試用期包含在勞動合同期限內。勞動合同僅約定試用期的，試用期

不成立，該期限為勞動合同期限。

B選項錯，固定期限勞動合同可以是1年、2年，也可以是5年、10年，甚至更

長時間。固定期限勞動合同的期限并不限于10年。

C選項錯，勞動合同應當具備以下條款：

⑴用人單位的名稱、住所和法定代表人或者主要負責人；

⑵勞動者的姓名、住址和居民身份證或者其他有效身份證件號碼；

⑶勞動合同期限；

(4)工作內容和工作地點；

⑸工作時間和休息休假；

⑹勞動報酬；

⑺社會保險；

⑻勞動保護、勞動條件和職業危害防護；

⑼法律、法規規定應當納入勞動合同的其他事項。

勞動合同除上述規定的必備條款外，用人單位與勞動者可以約定試用期、培

訓、保守秘密、補充保險和福利待遇等其他事項。

D選項錯，勞動關系自用工之日起建立.

［單選題］37.關于用人單位經濟性裁員的說法，錯誤的是()。

A.經濟性裁員仍屬用人單位單方解除勞動合同

B.經濟性裁員時，如果某職工的家庭無其他就業人員，有需要撫養的老人或者

未成年人，應該優先留用

C.用人單位如果在6個月內重新招人，應該在同等條件下優先招用被裁減的人

員

D.裁減人員時、與本單位訂立無固定期限勞動合同員工，應當優先裁減

參考答案：D

參考解析：經濟性裁員仍屬用人單位單方解除勞動合同。A選項正確。

裁減人員時，應當優先留用下列三種人員：

⑴與本單位訂立較長期限的固定期限勞動合同的

⑵與本單位訂立無固定期限勞動合同的；D選項錯。

⑶家庭無其他就業人員，有需要扶養的老人或者未成年人的。B選項說法正

確。

用人單位在6個月內重新招用人員的，應當通知被裁減的人員，并在同等條件

下優先招用被裁減人員。C選項正確。

［單選題］38.某醫院與某衛生院簽訂了融資租賃合同，雙方約定，該醫院按照衛

生院選定的設備和生產廠家購買醫療設備租賃給衛生院，衛生院按約定支付租

金。本合同中該醫院（）O

A.享有買受人的權利但不承擔買受人的義務

B.向該衛生院承擔該設備的瑕疵擔保

C.既為出租人，又為買受人

D.承擔該設備的維修義務

參考答案：C

參考解析：本題考查的是融資租賃合同。

了解三方主體的關系，出賣人，買受人（出租人），承租人，本題中，醫院為買

受人（出租人），衛生院為承租人，提供設備的廠家為出賣人。

在融資租賃合同中，【出賣人（提供設備的廠家）】是向承租人履行交付標的

物和瑕疵擔保義務，而不是向買受人（出租人-醫院）履行義務，即【承租人（衛

生院）】享有買受人的權利但不承擔買受人的義務。AB選項錯。

出租人（醫院）是租賃行為的出租方，但在承租人選擇承租物和出賣人后，出

租人與出賣人之間構成了法律上的買賣關系，因而又是買受人（醫院）。C選項

正確。

承租人應當妥善保管、使用租賃物。承租人應當履行占有租賃物期間的維修義

務。D選項屬于承租人（衛生院）的義務。

［單選題］39.孫某承租了趙某的一套單元房。租用期間，該單元房安裝的太陽能

熱水器管道由于老化漏水，孫某遂通知了趙某，但多日未見修復。孫某便自行

請工人維修，并支付維修費300元。此修理費應由（）。

A.孫某負擔

B.雙方協商由誰負擔

C.趙某負擔

D.雙方各負擔一半

參考答案：C

參考解析：出租人應當按照約定將租賃物交付承租人，并在租賃期間保持租賃

物符合約定的用途。除當事人另有約定的外，出租人應當履行租賃物的維修義

務。承租人在租賃物需要維修時可以要求出租人在合埋期限內維修。出租人不

履行維修義務，承租人可以自行維修，維修費用由出租人負擔。因承租人的過

錯致使租賃物需要維修的，出租人不承擔以上規定的維修義務。

本題中太陽能熱水器管道由于老化漏水，不屬于承租人的過錯，維修費用應由

出租人趙某來承擔。

［單選題］40.倉儲合同中，保管人的義務是（）。

A.支付倉儲費用的義務

B.說明的義務

C.出具倉單的義務

D.按時提取倉儲物

參考答案：C

參考解析：本題考核的是倉儲合同中保管人的義務。

倉儲合同中保管人的義務包括：

⑴驗收的義務；

⑵出具倉單的義務；

⑶允許檢查或者提取樣品的義務；

(4)通知的義務；

⑸催告或做出必要處置的義務；

(6)損害賠償的義務。

ABD選項屬于存貨人的義務。

［單選題］41.甲公司將一批新設備交由乙公司試用，試用期滿后，乙公司未對是

否購買這批設備作出表示，則()。

A.甲公司可以認為乙公司拒絕購買這批設備

B.甲公司可以認為乙公司已決意購買這批設備

C.乙公司是否購買這批設備尚在考慮中

D.乙公司可以拒絕購買這批設備

參考答案：B

參考解析：試用買賣的買受人在試用期內可以購買標的物，也可以拒絕購買。

試用期屆滿，買受人對是否購買標的物未作表示的，視為購買。

［單選題］42.《環境噪聲污染防治法》規定，建筑施工過程中使用機械設備，可

能造成噪聲污染的，施工單位必須在工程開工15日前向縣級以上生態環境主管

部門申報。申報的內容不包括()0

A.施工場所和期限

B.可能產生的環境噪聲值

C.所采用的環境噪聲污染防治措施

D.項目所在地單位和居民的意見

參考答案：D

參考解析：《環境噪聲污染防治法》規定，在城市市區范圍內，建筑施工過程

中使用機械設備，可能產生環境噪聲污染的，施工單位必須在工程開工15日以

前向工程所在地縣級以上地方人民政府生態環境主管部門申報該工程的項目名

稱、施工場所和期限、可能產生的環境噪聲值以及所采取的環境噪聲污染防治

措施的情況。

建設項目可能產生環境噪聲污染的，建設單位必須提出環境影響報告書，規定

環境噪聲污染的防治措施，并按照國家規定的程序報生態環境主管部門批準。

環境影響報告書

中，應當有該建設項目所在地單位和居民的意見。D選項錯。

［單選題］43.根據《環境噪聲污染防治法》，下列情形中，必須公告附近居民的

夜間作業不包括()。

A.搶修搶險作業

B.趕工作業

C.因生產工藝上要求必須連續作業的

D.因特殊需求必須連續作業的

參考答案：B

參考解析：

搶修、搶除

申報時無需證明

生產工藝上穌連續作業需公告附近居民

特殊需要連續作業申報時需持(有關部門)證明

在城市市區噪聲敏感建筑物集中區域內，禁止夜間進行產生環境噪聲污染的建

筑施工作業，但搶修、搶險作業和因生產工藝上要求或者特殊需要必須連續作

業的除外。因特殊需要必須連續作業的，必須有縣級以上人民政府或者其有關

主管部門的證明。以上規定的夜間作業，必須公告附近居民。

故本題最符合題意的答案為B,B選項屬于禁止夜間作業的行為。

［單選題］44.根據《中華人民共和國循環經濟促進法》，發展循環經濟應當在技

術可行、經濟合理和有利于節約資源、保護環境的前提下，按照()的原則實

施。

A.無害化優先

B.減量化優先

C.資源化優先

D.經濟性優先

參考答案：B

參考解析：本題考查的是循環經濟的法律要求的內容：

2018年10月經修改后公布的《中華人民共和國循環經濟促進法》(以下簡稱

《循環經濟促進法》)規定，發展循環經濟應當在技術可行、經濟合理和有利于

節約資源、保護環境的前提下，按照減量化優先的原則實施。

故答案選B

［單選題］45.根據《綠色施工導則》，關于施工圖紙會審中節能規定的說法，正

確的是0。

A.應審核節材與材料資源利用的相關內容，達到材料損耗率比定額損耗率降低

10%

B.根據施工進度、庫存情況等合理安排材料的采購、進場時間和批次，減少庫

存

C.采取技術和管理措施降低模板、腳手架等的周轉次數：優化安裝工程的預

留、預埋、管線路徑等方案

D.應就地取材，施工現場800公里以內生產的建筑材料用量占建筑材料總重量

的70%以上

參考答案：B

參考解析：A選項錯：圖紙會審時:應審核節材與材料資源利用的相關內容，達

到材料損耗率比定額損耗率降低30%。

B選項正確：根據施工進度、庫存情況等合理安排材料的采購、進場時間和批

次，減少庫存；

C選項錯：采取技術和管理措施提高模板、腳手架等的周轉次數；優化安裝工程

的預留、預埋、管線路徑等方案；

D選項錯：應就地取材，施工現場500公里以內生產的建筑材料用量占建筑材料

總重量的70%以上。

［單選題］46.某施工單位在基礎地基施工時發現古墓葬，因工期緊張，須進行搶

救性發掘，則該發掘工作應由()組織。

A.建設單位

B.監理單位

C.施工單位

D.文物行政部門

參考答案：D

參考解析：確因建設工期緊迫或者有自然破壞危險，對古文化遺址、古墓葬急

需進行搶救發掘的，由省、自治區、直轄市人民政府文物行政部門組織發掘，

并同時補辦審批手續。

［單選題］47.某施工企業于2012年3月10日取得安全生產許可證，則該證于0

到期。

A.2014年3月9日

B.2015年3月9日

C.2016年3月9日

D.2017年3月9日

參考答案：B

參考解析：本題考核的是安全生產許可證的有效期。

《安全生產許可證條例》規定，安全生產許可證的有效期為3年。

［單選題］48.關于建筑施工企業安全生產管理機構專職安全生產管理人員的配

備，下列說法正確的是0。

A.建筑施工總承包資質序列企業：特級資質不少于6人

B.建筑施工專業承包資質序列企業：二級和二級以下資質不少于3人

C.建筑施工勞務分包資質序列企業：不少于3人

D.建筑施工勞務分包資質序列企業：不少于1人

參考答案：A

參考解析：建筑施工企業安全生產管理機構專職安全生產管理人員的配備應滿

足下列要求，并應根據企業經營規模、設備管理和生產需要予以增加：

①建筑施工總承包資質序列企業：特級資質不少于6人；一級資質不少于4

人；二級和二級以下資質不少于3人。A選項，選項正確。

②建筑施工專業承包資質序列企業：一級資質不少于3人；二級和二級以下資

質不少于2人。B選項錯。

③建筑施工勞務分包資質序列企業：不少于2人。CD選項錯。

［單選題］49.建筑施工企業應當在建設工程項目組建安全生產領導小組，建設工

程實行施工總承包的，安全生產領導小組由總承包企業、專業承包企業和勞務

分包企業的()組成。

A.項目經理、技術負責人和專職安全生產管理人員

B.主要負責人、項目經理和專職的安全管理人員

C.項目經理、特種作業人員和專職安全生產管理人員

D.主要負責人、特種作業人員和專職的安全管理人員

參考答案：A

參考解析：建筑施工企業應當在建設工程項目組建安全生產領導小組。建設工

程實行施工總承包的，安全生產領導小組由總承包企業、專業承包企業和勞務

分包企業項目經理、技術負責人和專職安全生產管理人員組成。

［單選題］50.《建設工程安全生產管理條例》進一步規定，分包單位應當服從總

承包單位的安全生產管理，分包單位不服從管理導致生產安全事故的，由分包

單位承擔()。

A.主要責任

B.次要責任

C.不承擔責任

D.連帶責任

參考答案：A

參考解析：《建設工程安全生產管理條例》規定，分包單位應當服從總承包單

位的安全生產管理，分包單位不服從管理導致生產安全事故的，由分包單位承

擔主要責任。

［單選題］51.施工單位與建設單位簽訂施工合同后，將其中的部分工程分包給分

包單位，則施工現場的安全生產由()負總責。

A.建設單位

B.施工單位

C.分包單位

D.工程監理單位

參考答案：B

參考解析：本題考核的是施工總承包和分包單位的安全生產責任。《建筑法》

規定，施工現場安全由建筑施工企業負責。實行施工總承包的，由總承包單位

負責。分包單位向總承包單位負責，服從總承包單位對施工現場的安全生產管

理。

［單選題］52.下列各項中，屬于綜合應急預案應當規定的內容是()。

A.應急組織機構及其職責

B.處置程序和措施

C.應急指揮機構與其職責

D.應急工作職責

參考答案：A

參考解析：【綜合應急預案】應當規定應急組織機構及其職責、應急預案體

系、事故風險描述、預警及信息報告、應急響應、保障措施、應急預案管理等

內容。

【專項應急預案】應當規定【應急指揮機構與職責】、【處置程序和措施】等

內容。

【現場處置方案】應當規定【應急工作職責】、應急處置措施和注意事項等內

容。

故本題A選項符合題意。

［單選題］53,道路交通事故、火災事故自發生之日起0日內，事故造成的傷亡人

數發生變化的，應當及時補報。

A.7

B.14

C.15

D.28

參考答案：A

參考解析：道路交通事故、火災事故自發生之日起7日內，事故造成的傷亡人

數發生變化的，應當及時補報。

［單選題］54.《建筑法》規定，()應當向建筑施工企業提供與施工現場相關的地

下管線資料，建筑施工企業應當采取措施加以保護。

A.建設單位

B.監理單位

C.勘察單位

D.設計單位

參考答案：A

參考解析：本題考核的是建設單位相關的安全責任。

《建筑法》規定，建設單位應當向建筑施工企業提供與施工現場相關的地下管

線資料，建筑施工企業應當采取措施加以保護。

［單選題］55.某醫院住院大樓的部分工程質量被發現不合格，下列關于施工單位

進行返修的說法正確的是()。

A.如在施工中發現的該質量問題，建設單位有權要求施工單位承擔保修責任并

承擔費用

B.若非施工企業的原因造成的質量問題，施工企業不負責返修

C.對施工中出現質量問題的建設工程，無論是否施工企業原因造成的，施工企

業都應負責返修

D.如竣工驗收不合格，若是施工企業原因造成的，施工企業負責有償返修

參考答案：C

參考解析：施工單位對施工中出現質量問題的建設工程或者竣工驗收不合格的

建設工程，應當負責返修。如果是非施工單位的原因造成的質量問題，則損失

以及返修費用由責任方承當，承擔保修責任是對已經竣工后的工程按照工程保

修書承擔保修義務。A選項錯。

不論是施工過程中出現質量問題的建設工程，還是竣工驗收口寸發現質量問題的

工程，施工單位都要負責返修。對于非施工單位原因造成的質量問題，施工單

位也應當負責返修，但是因此而造成的損失及返修費用由責任方負責。B選項

錯，C選項正確。

2020年5月公布的《中華人民共和國民法典》(以下簡稱《民法典》)也作了相

應規定，因施工人的原因致使建設工程質量不符合約定的，發包人有權請求施

工人在合理期限內無償修理或者返工、改建。D選項錯。

［單選題］56.監理工程師對工程中有關地基和結構安全的關鍵工序和關鍵施工工

程，連續不斷地監督檢查，有時甚至要連續跟班監理，此種監理形式稱為()。

A.旁站

B.巡視

C.平行檢驗

D.巡查

參考答案：A

參考解析：監理工程師應當按照工程監理規范的要求，采取旁站、巡視和平行

檢驗等形式，對建設工程實施監理。所謂旁站，是指對工程中有關地基和結構

安全的關鍵工序和關鍵施工過程，進行連續不斷地監督檢查或檢驗的監理活

動，有時甚至要連續跟班監理。

［單選題］57.《建設工程質量管理條例》規定，。應當就審查合格的施工圖設計

文件向施工單位作出詳細說明。

A.設計單位

B.監理單位

C.建設單位

D.勘察單位

參考答案：A

參考解析：本題考核的是設計單位相關的質量責任和義務。

《建設工程質量管理條例》規定，設計單位應當就審查合格的施工圖設計文件

向施工單位作出詳細說明。

［單選題］58.國務院住房和城鄉建設主管部門規定應當申請消防驗收的建設工程

竣工后，建設單位應當()o

A.向住房和城鄉建設主管部門申請消防認可文件

B.向住房和城鄉建設主管部門申請消防驗收

C.在驗收后報住房和城鄉建設主管部門備案

D.提請住房和城鄉建設主管部門進行抽查

參考答案：B

參考解析：根據2019年4月經修改后公布的《中華人民共和國消防法》，國務

院住房和城鄉建設主管部門規定應當申請消防驗收的建設工程竣工，建設單位

應當向住房和城鄉建設主管部門申請消防驗收。

［單選題］59.建筑節能分部工程驗收的主持是()o

A.建設單位代表

B.總監理工程師

C.節能工程分包人

D.總承包人

參考答案：B

參考解析：建筑節能分部工程驗收由監理單位總監理工程師(建設單位項目負責

人)主持驗收會議，組織施工單位的相關人員、設計單位節能設計人員對節能工

程質量進行檢查驗收。驗收各方對工程質量進行檢查，提出整改意見。

［單選題］60.工程質量監督機構應在工程竣工驗收之日起()日內，向備案機關提

交工程質量監督報告。

A.5

B.10

C.15

D.30

參考答案：A

參考解析：工程質量監督機構應當在工程竣工驗收之日起5日內，向備案機關

提交工程質量監督報告。

［單選題］61.某建筑工程已經達到其設計使用年限，產權所有人沒有采取鑒定、

加固等措施而繼續使用，之后發生的質量問題，應當由()承擔責任。

A.設計單位

B.施工單位

C.建設單位

D.產權所有人

參考答案：D

參考解析：建設工程在超過合理使用年限后需要繼續使用的，經過具有相應資

質等級的勘察、設計單位鑒定，制定技術加固措施，在設計文件中重新界定使

用期，并經有相應資質等級的施工單位進行加固、維修和補強，該建設工程能

達到繼續使用條件的就可以繼續使用。但是，如果不經鑒定、加固等而違法繼

續使用的，所產生的后果由產權所有人自負。

［單選題］62.關于建設工程質量保證金的說法，正確的是()o

A.按照合同約定方式預留工程質量保證金的比例不得高于工程價款結算總額的

5%

B.采用工程質量保證擔保等其他保證方式的，發包人還可以預留保證金

C.缺陷責任期內，由承包人原因造成的缺陷，如承包人不維修也不承擔費用，

發包人可按合同約定從保證金或銀行保函中扣除

D.承包人應在保修期滿后申請返還建設工程質量保證金

參考答案：C

參考解析：發包人應按照合同約定方式預留保證金，保證金總預留比例不得高

于工程價款結算總額的3%。選項A錯誤。

采用工程質量保證擔保、工程質量保險等其他保證方式的，發包人不得再預留

保證金。選項B錯誤。

缺陷責任期內，由承包人原因造成的缺陷，承包人應負責維修，并承擔鑒定及

維修費用。如承包人不維修也不承擔費用，發包人可按合同約定從保證金或銀

行保函中扣除，費用超出保證金額的，發包人可按合同約定向承包人進行索

賠。所以，選項C正確。

缺陷責任期內，承包人認真履行合同約定的責任，到期后，承包人向發包人申

請返還保證金。選項D錯誤。

［單選題］63.關于質量保修書的遞交和內容，下列說法錯誤的是0。

A.遞交質量保修書是進行竣工驗收備案的必備條件

B.質量保修書應當明確保修范圍、保修期限和保修責任等

C.質量保修書規定的保修期限不能低于國家規定的最低保修期限

D.質量保修書中必須規定質量保證金的數額

參考答案：D

參考解析：施工單位簽署的工程質量保修書，屬于建設單位辦理工程竣工驗收

備案應當提交的文件。A選項正確。

質量保修書中應當明確建設工程的保修范圍、保修期限和保修責任等。B選項正

確。

如果建設單位與施工單位經平等協商另行簽訶保修合同的，其保修期限可以高

于法定的最低保修期限，但不能低于最低保修期限，否則視作無效。國家規定

的最低保修期限，是法定的最低門檻線。C選項正確。

《建設工程質量保證金管理辦法》(建質(2017)138號)規定，建設工程質量保證

金是指發包人與承包人在【建設工程承包合同】中約定，從應付的工程款中預

留，用以保證承包人在缺陷責任期內對建設工程出現的缺陷進行維修的資金。D

選項錯。

［單選題］64.關于行政訴訟主要特征的表述中，不正確的是()。

A.行政訴訟的被告與原告是恒定的

B.行政訴訟的原告與被告可以互易訴訟身份

C.行政訴訟為公民、法人或其他組織提供法律救濟的同時，具有監督行政機關

依法行政的功能

D.行政訴訟是法院解決行政機關實施的行政行為與公民、法人或其他組織發生

的爭議

參考答案：B

參考解析：本題考核的是行政訴訟的主要特征。

行政訴訟的主要特征是：

⑴行政訴訟是法院解決行政機關實施的行政行為與公民、法人或其他組織發生

的爭議；D選項正確。

⑵行政訴訟為公民、法人或其他組織提供法律救濟的同時，具有監督行政機關

依法行政的功能；C選項正確。

⑶行政訴訟的被告與原告是恒定的，即被告只能是行政機關，原告則是作為行

政行為相對人的公民、法人或其他組織，而不可能互易訴訟身份。A選項正確，

B選項錯。

［單選題］65,某建設單位支付工程最終結算款的時間應為2015年4月1日。由

于建設單位逾期未予支付，故施工單位于2015年8月1日致函建設單位要求付

款，但未得到任何答復。則施工單位請求人民法院保護其權利的訴訟時效期間

屆滿的時間為()。

A.2016年4月1日

B.2016年8月1日

C.2018年8月1日

D.2017年8月1日

參考答案：C

參考解析：訴訟時效，是指權利人在法定期間內不行使權利，該期間屆滿后，

發生義務人可以拒絕履行其給付義務效果的法律制度。

本題訴訟時效為普通訴訟時效，為3年，該訴訟時效期間自權利人知道或者應

當知道權利受到損害以及義務人之日起計算。施工單位于2015年8月1日致函

建設單位要求付款，屬于訴訟時效中斷，從中斷時起，訴訟時效期間重新計

算。故選項C正確。

停止和中斷】（簡記為：巾止-上帝手里，巾E卜自己手里）

翱犍限制訴訟蝌

和抗力

最后六個月（即姓

喉中止部的、外界的人為不確還有6個月行使權

在2.5年后）

其他障礙

撕或懶

主觀的,駢人之間WS（附工'有三

時效中曲翻人請求晟行人為可控—

的也

箭人同意履行

［單選題］66,仲裁庭調解達成協議的，調解書自0,即發生法律效力。

A.仲裁庭制作完成后

B.人民法院確認后

C.當事人達成協議后

D.雙方當事人簽收后

參考答案：D

參考解析：《仲裁法》規定，仲裁庭在作出裁決前，可以先行調解。當事人自

愿調解的，仲裁庭應當調解。調解不成的，應當及時作出裁決。調解書與裁決

書具有同等法律效力。調解書經雙方當事人簽收后，即發生法律效力。

［單選題］67.下列各項中，關于仲裁特點的說法，不正確的是（）o

A.仲裁裁決具有強制執行力

B.仲裁員具備專業性

C.當事人申請仲裁后，不能自行和解

D.裁決具有終局性

參考答案：C

參考解析：仲裁裁決是由仲裁庭作出的具有強制執行效力的法律文書。A選項正

確。

專家裁案，是民商事仲裁的重要特點之一。仲裁機構的仲裁員是來自各行業具

有一定專業水平的專家，精通專業知識、熟悉行業規則，對公正高效處理糾

紛，確保仲裁結果的專業性和公正性，發揮著關鍵作用。B選項正確。

當事人申請仲裁后，可以自行和解。C選項錯。

仲裁實行一裁終局制度，仲裁裁決一經作出即發生法律效力。D選項正確。

［單選題］68.下列案件人民法院審理中不適用于調解的是（）o

A.當事人之間婚姻糾紛案件

B.建設工程合同糾紛案件

C.對行政機關不予辦理頒發執照不服的案件

D.勞動糾紛案件

參考答案：C

參考解析：《行政訴訟法》規定，法院審理行政案件，不適用調解。但是，行

政賠償、補償以及行政機關行使法律、法規規定的自由裁量權的案件可以調

解。

故本題答案C符合，C選項屬于行政復議的范圍。

［單選題］69.2014年4月10H,甲某認為行政機關作出的具體行政行為侵犯其

合法權益并提起了訴訟；2014年5月1口，人民法院作出了一審判決；2014年

5月7日，甲某收到判決書。如甲某不服人民法院第一審判決的，應當在。前向

上一級人民法院提起上訴。

A.2014年5月15日

B.2014年5月17日

C.2014年5月22日

D.2014年6月7日

參考答案：C

參考解析：當事人不服人民法院第一審判決的，有權在判決書送達之日起15日

內提起上訴;不服人民法院第一審裁定的，有權在裁定書送達之日起10日內提

起上訴。逾期不提起上訴的，人民法院的第一審判決或者裁定發生法律效力。

［單選題］70.甲房地產開發公司對該市住房和城鄉建設主管部門對其作出不予頒

發施工許可證行為不服，欲直接向人民法院提起訴訟，則甲房地產開發公司應

當在知道作出具體行政行為之日起()內提出。

A.3個月

B.6個月

C.2年

D.5年

參考答案：B

參考解析：公民、法人或者其他組織認為具體行政行為侵犯其合法權益的，可

以自知道該具體行政行為之日起60日內提出行政復議申請；但法律規定的申請

期限超過60日的除外。

行政爭議未經行政復議，由當事人直接向法院提起行政訴訟的，除法律另有規

定的外，應當在知道或者應當知道作出行政行為之日起6個月內起訴。

3.行政復議、行政觥

<60天&15天

-----?檸奴議(非終時-------?行改雌供勘

侑覦螂)

&2月

-------^K儂(終勘

［多選題］1.下列情形中，必然會導致委托代理終止的有()。

A.代理人辭去委托

B.代理人喪失民事行為能力

C.被代理人喪失民事行為能力

D.代理人死亡

E.被代理人死亡

參考答案：ABDE

參考解析：本題考查的是建設工程代理行為的終止的內容：

《民法典》規定，有下列情形之一的，委托代理終止：

⑴代理期限屆滿或者代理事務完成；

⑵被代理人取消委托或者代理人辭去委托；

⑶代理人喪失民事行為能力；

(4)代理人或者被代理人死亡；

⑸作為被代理人或者代理人的法人、非法人組織終止。

故答案選A,B,D,E

［多選題］2.債務人有權處分的下列財產中，可以進行抵押的財產有()。

A.土地所有權

B.所有權、使用權有爭議的財產

C.房屋、設備、原材料

D.建設用地使用權

E.交通運輸工具

參考答案：CDE

參考解析：債務人或者第三人有權處分的下列財產可以抵押：

⑴建筑物和其他土地附著物；

⑵建設用地使用權；

⑶海域使用權；

⑷生產設備、原材料、半成品、產品；

⑸正在建造的建筑物、船舶、航空器；

(6)交通運輸工具；

⑺法律、行政法規未禁止抵押的其他財產。抵押人可以將上述所列財產一并抵

押。

下列財產不得抵押：

⑴土地所有權；

⑵宅基地、白留地、自留山等集體所有土地的使用權，但是法律規定可以抵押

的除外；

⑶學校、幼兒園、醫療機構等為公益目的成立的非營利法人的教育設施、醫療

衛生設施和其他公益設施；

(4)所有權、使用權不明或者有爭議的財產；

(5)依法被查封、扣押、監管的財產；

(6)法律、行政法規規定不得抵押的其他財產。

［多選題］3.建設工程保險的索賠證據一般包括()。

A.法院的判決書

B.建設工程合同

C.事故照片

D.鑒定報告

E.保單以及保單中規定的證明文件

參考答案：BCDE

參考解析：本題考核的是建設工程保險索賠的證據。索賠的證據一般包括保

單、建設工程合同、事故照片、鑒定報告以及保單中規定的證明文件。

［多選題］4.根據《建筑工程施工許可管理辦法》，不需要辦理施工許可證的建

筑工程有0。

A.建筑面積260nl*的房屋

B.搶險救災工程

C.城市大型立交橋

D.城市居住小區

E.實行開工報告審批制度的建筑工程

參考答案：ABE

參考解析：本題考核的是不需要辦理施工許可證的建設工程。

《建筑工程施工許可管理辦法》規定，工程投資額在30萬元以下或者建筑面積

在300mz以卜的建筑工程，可以不申請辦埋施工許可證。

搶險救災及其他臨時性房屋建筑和農民自建低層住宅，可以不申請辦理施工許

可證。

按照國務院規定的權限和程序批準開工報告的建筑工程，不再領取施工許可

證。

［多選題］5.某港口建設項目向社會公開招標，招標文件中明確規定提交投標文

件的截止時間為2006年6月2日上午9點，則下列說法正確的有()，

A.開標時間為2006年6月2日上午9點至2006年6月3日上午9點之間

B.開標由該市建設行政主管部門主持

C.開標邀請所有投標人參加

D.開標時，由投標人當眾檢查投標文件的密封情況

E.招標人對2006年6月2日上午9點15分送達的投標文件不予受理

參考答案：CDE

參考解析：開標應當在招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一時間公開

進行。選項A錯誤。

開標由【招標人】主持，邀請所有投標人參加。選項B錯誤。C選項正確。

開標時，由【投標人】或者其推選的代表檢查投標文件的密封情況，也可以由

招標人委托的公證機構檢查并公證；經確認無誤后，由工作人員當眾拆封，宣

讀投標人名稱、投標價格和投標文件的其他主要內容。CD正確。

在招標文件要求提交投標文件的截止時間后送達的投標文件，招標人應當拒

收。選項E正確。

［多選題］6.下列情形中，屬于掛靠承包工程的有()o

A.沒有資質的單位或個人借用其他施工單位的資質承攬工程的

B.資質等級低的借用資質等級高的

C.承包單位將其承包的工程分包給個人的

D.專業分包單位將其承包的專業工程中非勞務作業部分再分包的

E.施工單位將承包的全部工程轉給其他單位或個人完成的

參考答案：AB

參考解析：沒有資質的單位或個人借用其他施工單位的資質承攬工程的，A選項

符合。

有資質的施工單位相互借用資質承攬工程的，包括資質等級低的借用資質等級

高的，資質等級高的借用資質等級低的，相同資質等級相互借用的。B選項符

合。

承包單位將其承包的工程分包給個人的，C選項屬于違法分包。

專業分包單位將其承包的專業工程中非勞務作業部分再分包的，D選項屬于違法

分包。

承包單位將其承包的全部工程轉給其他單位(包括母公司承接建筑工程后將所承

接工程交由具有獨立法人資格的子公司施工的情形)或個人施工的，E選項屬于

轉包。

［多選題］7.根據我國《民法典》的規定，下列屬于要約邀請的有()。

A.寄送的價目表

B.招股說明書

C.招標公告

D.基金招募說明書

E.投標文件

參考答案：ABCD

參考解析：拍賣公告、招標公告、招股說明書、債券募集辦法、基金招募說明

書、商業廣告和宣傳、寄送的價目表等為要約邀請。商業廣告和宣傳的內容符

合要約條件的構成要約。

E選項，投標文件屬于要約。

［多選題］8.關于勞務派遣的說法，正確的是()。

A.經營勞務派遣業務應當申請行政許可，辦理公司登記

B.經營派遣用工只能在臨時性、輔助性或者替代性的工作崗位上實施

C.用工單位可以將被派遣勞動者再派遣到與其簽訂合同的其他用工單位

D.勞務派遣用工方式使勞動者的聘用與使用分離

E.除崗前培訓費以外，勞務派遣單位不得再向被派遣勞動者收取費用

參考答案：ABD

參考解析：本題考查的是勞務派遣的內容：

選項A：經營勞務派遣業務，應當向勞動行政部門依法申請行政許可。經許可

的，依法辦理相應的公司登記。未經許可，任何單位和個人不得經營勞務派遣

業務。故A正確

選項B：勞務派遣用工是補充形式，只能在臨時性、輔助性或者替代性的工作崗

位上實施。故B正確

選項C：用工單位不得將被派遣勞動者再派遣到其他用人單位。故C錯誤

選項D：勞務派遣的顯著特征是勞動者的聘用與使用分離。故D正確

選項E：勞務派遣單位和用工單位不得向被派遣勞動者收取費用。故E錯誤

故答案選A,B,D

［多選題］9.關于施工現場環境噪聲污染防治的說法，正確的有()。

A.在城市市區噪聲敏感建筑物集中區域內，禁止所有夜間施工作業

B.科研單位的建筑