簡易土方承包合同范例10篇篇1發包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程內容：_________4.工程造價：_________第二條承包方式及要求1.承包方式：本工程采取包工包料的方式進行承包。2.承包要求：乙方需按照甲方提供的施工圖紙及技術要求，完成土方開挖、運輸、填筑、壓實等工作。在施工過程中，乙方應嚴格遵守安全操作規程，確保施工質量和進度。第三條工程期限1.工程開工日期：_________年_________月_________日。2.工程竣工日期：_________年_________月_________日。3.如遇不可抗力因素導致無法按時開工或竣工，雙方可協商順延工期。第四條工程質量及驗收標準1.工程質量應達到設計圖紙及技術要求，并符合相關行業標準。2.驗收標準：工程完成后，甲方會同相關部門進行驗收。驗收時，乙方需提供完整的施工記錄、質量檢查報告等材料。驗收標準為甲方提供的施工圖紙及技術要求。第五條工程價款及支付方式1.工程價款：_________元。該價款為包死價，不因市場波動而調整。2.支付方式：甲方在簽訂合同后支付乙方工程總價的_________%作為預付款。工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方剩余款項。乙方需提供相應的發票和收據。第六條甲方責任及義務1.甲方需向乙方提供施工圖紙及技術要求，并對乙方進行技術交底。2.甲方需確保施工場地的三通一平（即水通、電通、路通和場地平整）。3.甲方需按照合同約定及時向乙方支付工程款項。4.甲方需對施工過程進行監督，確保施工質量符合標準要求。5.甲方需協助乙方處理施工過程中的相關問題。第七條乙方責任及義務1.乙方需按照甲方提供的施工圖紙及技術要求，制定施工方案，并報甲方審批。在施工過程中，乙方應嚴格遵守安全操作規程，確保施工質量和進度。2.乙方需確保施工場地的環境衛生，不亂倒垃圾、不排放污水等廢棄物。施工結束后，乙方需對場地進行清理，恢復原有狀態。3.乙方需向甲方提供施工記錄、質量檢查報告等材料，確保工程質量符合標準要求。在竣工驗收時，乙方需配合甲方進行驗收工作。4.乙方需確保施工人員的安全培訓和教育，提高施工人員的安全意識。在施工過程中，乙方應制定并采取必要的安全措施，防止事故發生。如發生安全事故，乙方應及時向甲方及相關部門報告，并配合調查處理。5.乙方需遵守相關法律法規及甲方制定的規章制度，接受甲方的監督和管理。在施工過程中，乙方應積極配合甲方的工作安排和要求，確保施工順利進行。6.乙方需承擔因自身原因導致的施工延誤、質量問題等責任和費用。如因甲方原因導致的施工延誤或質量問題等，乙方有權利要求甲方承擔相應的責任和費用。但乙方需在發現問題后及時向甲方提出書面申請并提供相關證明材料以便甲方進行核實和處理。篇2發包方：XXX（以下簡稱甲方）承包方：XXX（以下簡稱乙方）根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：XXX2.工程地點：XXX3.工程承包方式：XXX4.工程范圍和內容：XXX第二條合同工期1.本合同工期為XX天（從開工之日算起）。2.開工日期：XXXX年XX月XX日。如因發包方原因造成工期延誤，開工日期以發包方書面通知為準。第三條質量與檢驗1.乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的有關規范、規程進行施工，并接受甲方代表的監督檢查。2.乙方應按工程進度，及時向甲方提供關于工程質量的技術資料等。隱蔽工程未經甲方專業人員檢查不得進行下一道工序。3.工程竣工驗收，應以施工圖紙、圖說、技術資料、驗收規范為依據。因乙方原因造成的工程質量事故、返工，其經濟損失由乙方承擔。4.驗收合格后，雙方應在驗收記錄上簽字。驗收記錄作為工程竣工驗收的憑證。第四條工程造價與支付1.工程造價：XXX。本造價為一次性包死造價，不因任何因素而調整。該造價已包含完成本工程所需的所有人工、材料、機械使用等費用。本造價已包含竣工驗收前的一切費用。本造價中已扣除竣工驗收時所需費用。結算時，甲方將以竣工驗收后雙方確認的結算文件為依據，向乙方支付款項。甲方支付的款項為雙方確認的結算文件金額扣除竣工驗收費用后的金額。該金額不得超過本合同的工程造價。2.工程款支付：工程竣工驗收合格后，甲方在扣除竣工驗收費用后，將剩余款項一次性支付給乙方。第五條竣工驗收與結算1.竣工驗收：本工程竣工驗收工作由甲方負責，乙方應積極配合甲方做好驗收準備工作。驗收中如發現問題，應及時修復并再次申請驗收。驗收合格后，雙方應在驗收記錄上簽字。驗收記錄作為工程竣工驗收的憑證。驗收中若甲方發現乙方施工質量問題且需要返工時，返工費用由乙方承擔。2.結算：竣工驗收合格后，乙方應提交竣工結算文件。甲方應在收到竣工結算文件后盡快進行結算審核，并將審核結果通知乙方。乙方在收到審核結果后應及時返還結算款項。若因甲方原因導致結算延誤，乙方可按照同期銀行貸款利率向甲方收取利息。第六條違約責任及賠償損失1.乙方若未能按時完成合同約定的工程量或施工質量不符合要求，應支付違約金并賠償甲方因此造成的損失。違約金按每延誤一天支付合同總金額的XX%計算。2.甲方若未能按時支付工程款或驗收工作延誤，也應支付違約金并賠償乙方因此造成的損失。違約金按每延誤一天支付應付工程款的XX%計算。3.若因第三方原因造成工程延誤或損失，雙方應協商解決。若協商不成，可向仲裁機構或法院提起訴訟。第七條合同生效與終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同生效后，雙方應認真履行本合同約定的義務。未經雙方協商一致，任何一方不得擅自變更或解除本合同。如需變更或解除本合同，應經雙方協商一致并簽訂書面協議。2.若因不可抗力或國家政策調整導致合同無法繼續履行，雙方可協商解除合同。協商不成時，任何一方可向仲裁機構或法院提起訴訟。合同解除后，雙方應友好協商解決相關事宜。若因一方原因導致合同解除，違約方應賠償對方因此造成的損失。3.本合同終止后，乙方應妥善保護甲方提供的圖紙和資料并歸還給甲方。同時，乙方應完成甲方要求的其他未盡事宜。若因乙方原因導致合同終止，乙方應賠償甲方因此造成的損失。第八條爭議解決方式1.本合同在履行過程中發生爭議時，雙方應友好協商解決。協商不成時，任何一方可向仲裁機構或法院提起訴訟。提起訴訟時，雙方應提供有關證據材料并承擔相應的訴訟費用。判決結果出來后，雙方應認真執行判決結果。若一方不履行判決結果中的義務時另一方可申請強制執行。在申請強制執行期間所造成的損失由違約方承擔。2.在爭議解決期間雙方應繼續履行本合同中約定的其他義務。若因爭議解決導致合同無法按時履行時應提前告知對方并取得對方的諒解和支持以盡量減少雙方的損失為代價達成解決方案達成解決方案前雙方不應采取任何激化矛盾的方式處理爭議問題而是應當采取積極的態度相互溝通相互理解相互支持以達成解決方案從而盡量減少雙方的損失為代價達成解決方案在爭議解決期間雙方均應采取一切合理措施保護對方的合法權益并盡量減少損失否則將承擔相應的法律責任和賠償責任；在爭議解決期間雙方均不得擅自刪除、修改或覆蓋任何與爭議有關的資料、文件或數據否則將承擔相應的篇3發包方：（以下簡稱甲方）承包方：（以下簡稱乙方）根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：簡易土方工程2.工程地點：3.工程內容：簡易土方挖掘、運輸、填筑、壓實等4.工程造價：元第二條承包方式1.甲方將本工程采取包工包料的方式承包給乙方，乙方應確保工程的順利完成。2.乙方應自行承擔施工所需的全部費用，包括人員工資、材料費、機械費、管理費、保險費、稅金等。3.乙方在施工過程中應遵守甲方的安全、質量、進度等要求，確保工程符合甲方要求。第三條工程期限1.本工程計劃開工日期為年月日，竣工日期為年月日，工期為天。2.乙方應在合同約定的工期內完成全部工程施工任務，如因不可抗力因素導致工期延誤，乙方應及時向甲方匯報，并協商解決方案。第四條質量標準1.乙方應嚴格按照甲方提供的設計圖紙和技術規范施工，確保工程質量符合標準要求。2.在施工過程中，乙方應進行質量自檢，并接受甲方的質量檢查和監督。3.如因乙方施工質量問題導致工程不符合要求，乙方應負責返工并承擔全部費用。第五條付款方式1.甲方在簽訂合同后向乙方支付工程款的%，即人民幣元。2.乙方完成全部工程施工任務并通過甲方驗收后，甲方應向乙方支付剩余工程款，即人民幣元。3.乙方在收到甲方支付的工程款后，應向甲方提供正式的發票。第六條違約責任1.甲方若不按合同約定支付工程款，每逾期一天，應向乙方支付違約金元。2.乙方若不按合同約定完成工程施工任務，每逾期一天，應向甲方支付違約金元。3.若因乙方施工質量問題導致工程不符合要求，乙方應負責返工并承擔全部費用。同時，甲方有權向乙方收取違約金。4.在施工過程中，如因乙方原因造成工程損失或安全事故，乙方應承擔全部責任并賠償甲方因此造成的損失。5.甲方若違反合同約定，擅自干涉乙方的施工或終止合同，應承擔由此給乙方造成的全部損失。6.乙方若違反合同約定，擅自停工或降低工程質量標準，應承擔由此給甲方造成的全部損失。7.在簽訂合同后，雙方應認真履行合同條款，不得隨意變更或解除合同。如一方違約，應承擔違約責任并賠償對方因此造成的損失。若因不可抗力因素導致合同無法繼續履行，雙方可協商解除合同。但提出解除合同的一方應提前通知對方并說明原因。篇4發包方：[名稱]承包方：[名稱]根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程內容：[工程內容]4.工程造價：[工程造價]第二條承包方式承包方采用包工包料方式承包工程。第三條承包內容承包方應按合同約定以及發包方的要求完成以下工作：1.承包方應在合同簽訂后，按照合同約定的時間，完成工程的施工任務。2.承包方應嚴格按照國家及地方相關施工規范、操作規程進行施工，確保工程質量符合合同約定及國家相關標準。3.承包方應做好施工記錄，確保施工數據的真實性和完整性。4.承包方應做好施工場地的環境保護工作，確保施工場地整潔、有序。5.承包方應積極配合發包方的其他工作，確保工程的順利進行。第四條工程質量及驗收1.工程質量應達到合同約定及國家相關標準。2.承包方應在每個施工段結束后，進行自檢并提交驗收申請。發包方應在收到申請后盡快組織人員進行驗收。3.驗收時，如發現有不符合合同約定及國家相關標準的情況，發包方應及時提出整改意見，承包方應按要求進行整改并重新提交驗收申請。4.驗收通過后，發包方應出具驗收報告并簽字確認。第五條工程價款及支付方式1.工程價款為人民幣[工程價款]元整（大寫：[工程價款漢字大寫]）。2.支付方式：[支付方式]3.付款時間：[付款時間]4.承包方在收到款項后，應出具正式發票并交付給發包方。第六條違約責任1.承包方如未能按合同約定完成施工任務，應承擔違約責任，并賠償因此給發包方造成的全部損失。2.發包方如未能按合同約定支付工程價款，應承擔違約責任，并賠償因此給承包方造成的全部損失。3.因不可抗力因素導致合同無法繼續履行的，雙方應及時溝通并協商解決方案。如協商不成的，可依法解除合同。合同解除后，雙方應友好協商解決相關事宜。第七條合同生效及變更1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同生效后，雙方應認真履行合同約定的事項和義務。2.如需對合同進行變更或補充，應經雙方協商一致并簽訂書面協議。協議內容應與原合同一致或更為明確。協議簽訂后，雙方應認真履行協議內容。如有違約行為，違約方應承擔違約責任并賠償因此給守約方造成的全部損失。篇5發包方：[公司名稱]承包方：[公司名稱]根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程內容：[工程內容]4.工程造價：[工程造價]第二條承包方式承包方采用包工包料方式承包工程。第三條承包范圍承包方負責工程施工的全部過程，包括但不限于以下內容：1.承擔全部土方開挖、運輸及填筑工作；2.負責施工場地的平整及排水工作；3.負責施工過程中的安全措施及環境保護工作；4.負責施工質量的檢測及驗收工作。第四條工程期限1.工程開工日期：[開工日期]2.工程竣工日期：[竣工日期]3.如遇下列情況，經甲方簽證后，工期相應順延：（1）因甲方原因造成工程中斷；（2）不可抗力因素導致工程無法繼續進行。第五條工程質量1.承包方應確保工程質量符合設計要求和相關標準；2.甲方有權對工程質量進行監督，并提出改進意見。第六條工程價款及支付方式1.工程總價款為人民幣[工程總價款]元；2.甲方應在工程開工前支付工程總價款的[支付比例]作為預付款；3.乙方應在工程竣工驗收合格后，向甲方提供結算清單；4.甲方在收到結算清單后，應支付剩余款項。第七條違約責任1.若因承包方原因未能按時完成工程，每逾期一天，承包方應支付違約金人民幣[違約金金額]元；2.若因甲方原因未能按時支付工程款項，每逾期一天，甲方應支付違約金人民幣[違約金金額]元。第八條爭議解決方式本合同在履行過程中發生爭議時，雙方應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。第九條合同生效與終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效；2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份；3.本合同未盡事宜，可由雙方協商后簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：[公司名稱]法定代表人（簽字）：[法定代表人姓名]日期：XXXX年XX月XX日乙方（蓋章）：[公司名稱]法定代表人（簽字）：[法定代表人姓名]日期：XXXX年XX月XX日篇6甲方（發包方）：_________乙方（承包方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方承包乙方的土方工程達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程內容：_________4.工程造價：_________二、承包方式1.甲方采取包工包料的方式承包本工程。甲方負責提供施工所需的全部材料和設備，并承擔施工過程中的全部費用。2.乙方負責工程的施工和管理工作，確保工程質量符合相關標準。三、合同工期1.本工程的合同工期為______天。具體開工日期以甲方書面通知為準。2.乙方應在合同工期內完成全部施工任務，并確保工程質量符合相關標準。如因甲方原因造成工期延誤，乙方有權要求甲方承擔相應的違約責任。四、付款方式1.甲方應在合同簽訂后向乙方支付工程總價的______%作為預付款。具體金額為人民幣______元。2.乙方完成全部施工任務后，甲方應向乙方支付剩余的工程款。具體金額為人民幣______元。3.甲方應在收到乙方的結算報告后______天內完成結算報告的審核工作，并向乙方支付剩余的工程款。五、質量保證1.乙方應確保施工質量符合《中華人民共和國建筑法》及相關法律法規的規定。在施工過程中，乙方應做好施工記錄，確保施工質量的可追溯性。2.甲方有權對施工過程進行監督，確保施工質量符合相關標準。如甲方發現施工質量問題，乙方應及時進行整改，并承擔相應的違約責任。六、安全施工1.乙方應確保施工過程中的安全施工符合《中華人民共和國安全生產法》及相關法律法規的規定。在施工過程中，乙方應采取相應的安全防范措施，確保施工人員的安全。2.甲方有權對施工過程中的安全施工進行監督，如甲方發現安全隱患，乙方應及時進行整改，并承擔相應的違約責任。七、違約責任1.如因乙方的過錯導致合同無法按時履行或履行不符合約定，乙方應承擔相應的違約責任，并賠償甲方因此造成的損失。2.如因甲方的過錯導致合同無法按時履行或履行不符合約定，甲方應承擔相應的違約責任，并賠償乙方因此造成的損失。八、爭議解決1.本合同的解釋權歸甲乙雙方所有。如雙方在合同履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.在爭議解決期間，除涉及爭議的部分外，其他條款仍應繼續履行。九、其他約定事項1.本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同一式______份，甲乙雙方各執______份。具有同等法律效力。2.在合同履行過程中，如需修改或補充合同條款，應經雙方協商一致后簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。3.未經甲方同意，乙方不得將本合同項下的權利和義務轉讓給第三方。4.本合同項下的所有通知和函件應以書面形式送達對方，送達方式包括但不限于郵件、傳真、電子郵件等。如一方地址變更，應及時書面通知對方。5.本合同未盡事宜，由雙方協商解決。協商不成的，依照相關法律法規處理。6.本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，具有法律效力。任何一方不得擅自變更或解除本合同。如需變更或解除本合同，應經雙方協商一致后簽訂書面協議。書面協議簽訂前，本合同仍然有效。書面協議簽訂后，以書面協議為準執行本合同相關條款和約定事項。如協商不成時可通過訴訟解決。篇7發包方：_________（以下簡稱甲方）承包方：_________（以下簡稱乙方）根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程承包方式：_________4.工程范圍和內容：_________第二條合同的組成文件組成本合同的文件包括：1.本合同協議書；2.中標通知書；3.投標書及其附件；4.本合同專用條款；5.本合同通用條款；6.標準、規范及有關技術文件。第三條合同生效1.本合同在甲乙雙方簽字蓋章后生效。2.本合同以人民幣為計算單位。第四條甲方工作1.甲方負責辦理與工程相關的所有手續，包括設計、監理、施工等，確保乙方能夠順利進場施工。2.甲方負責提供施工圖紙和技術資料，并確保其準確性和完整性。乙方應根據施工圖紙和技術資料進行施工，并接受甲方的技術指導和監督。3.甲方應按時支付乙方的工程進度款，確保乙方能夠按時支付工人工資和材料費用。甲方應在收到乙方的付款申請后盡快完成審核，并在審核通過后及時支付款項。4.甲方應協助乙方解決施工過程中的問題，包括與設計、監理等單位的溝通協調。乙方應及時向甲方反饋施工過程中的問題，甲方應積極協助解決。5.甲方應確保施工場地的三通一平（即路通、電通、水通和場地平整），并提供必要的施工設備和工具。乙方應妥善使用甲方提供的施工設備和工具，并妥善保管。6.甲方有權對乙方的施工質量和進度進行監督，并提出合理的建議和意見。乙方應積極改進施工方法和流程，提高施工質量和效率。7.甲方在乙方施工過程中應遵守相關法律法規和規章制度，確保施工過程的合法性和合規性。如因甲方原因導致乙方無法按時完成合同約定的工程量或施工質量不符合要求時，甲方應承擔相應的違約責任。8.甲方應確保在合同約定的工期內完成竣工驗收工作，并按照合同約定支付乙方的竣工結算款。如因甲方原因導致竣工驗收工作無法按時完成時，甲方應承擔相應的違約責任。9.甲方在竣工驗收合格后應及時返還乙方的履約保證金或按照合同約定支付乙方的其他款項。如甲方未按時返還乙方的履約保證金或支付其他款項時，甲方應承擔相應的違約責任。10.甲方應積極配合乙方進行工程結算工作，確保結算工作的順利進行。如因甲方原因導致結算工作無法按時完成時，甲方應承擔相應的違約責任。11.甲方應遵守相關法律法規和規章制度的規定，確保合同的合法性和合規性。如因甲方原因導致合同無效或被撤銷時，甲方應承擔相應的法律責任。12.甲方應確保在合同履行過程中不會侵犯第三方的合法權益，否則由此造成的損失應由甲方自行承擔。如因甲方原因導致乙方受到第三方的侵權糾紛時，甲方應承擔相應的法律責任。13.甲方應積極配合乙方解決施工過程中的其他相關問題，確保施工順利進行。如因甲方原因導致施工過程中的其他相關問題無法及時解決時，甲方應承擔相應的違約責任。14.甲方在合同履行過程中應嚴格遵守保密義務，確保不會泄露乙方的商業機密或保密信息。如因甲方原因導致乙方的商業機密或保密信息泄露時，甲方應承擔相應的法律責任。15.甲方應及時向乙方傳達上級部門的指示和精神，確保乙方能夠了解最新的政策動向和市場信息。乙方應積極與甲方溝通協作，共同應對市場變化和客戶需求的變化。16.在施工過程中若遇到文物古跡或危險品等異常情況時，乙方應立即停止施工并通知甲方和相關部門進行處理。甲方應協助乙方處理異常情況并確保施工的安全進行。17.甲方應確保在合同履行過程中不會受到任何形式的干擾或阻礙，確保合同的順利執行。如因甲方原因導致合同無法按時履行時，甲方應承擔相應的違約責任。18.其他約定：_________。第五條乙方工作1.乙方應嚴格按照施工圖紙和技術資料進行施工，并接受甲方的技術指導和監督。乙方應確保施工質量和進度符合合同約定要求。2.乙方應按時向甲方提交付款申請及相應的證明材料，并確保所提交材料的真實性和準確性。如因乙方原因導致付款申請無法按時審核通過時，乙方應承擔相應的違約責任。3.乙方在施工過程中應遵守相關法律法規和規章制度的規定，確保施工的合法性和合規性。如因乙方原因導致施工違法或違規行為時，乙方應承擔相應的法律責任。4.乙方應積極配合甲方進行竣工驗收工作，確保竣工驗收工作的順利進行。如因乙方原因導致竣工驗收工作無法按時完成時，乙方應承擔相應的違約責任。5.乙方在竣工驗收合格后應及時返還甲方的履約保證金或按照合同約定支付甲方的其他款項。如乙方未篇8發包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程承包方式：_________4.工程范圍和內容：_________第二條甲方工作1.甲方負責辦理與施工相關的證件、批件等手續，協調施工過程中的外部關系。2.甲方負責向乙方提供施工所需的水、電資源，并說明使用注意事項。3.甲方負責提供施工場地的相關資料，并保證資料的準確性。4.甲方負責與設計單位溝通，確保乙方了解設計的詳細要求和意圖。5.甲方負責在施工前明確告知乙方施工區域及要求，確保乙方能夠按照要求進行施工。6.甲方負責在乙方施工過程中進行必要的現場指導，確保施工質量符合標準。7.甲方負責在乙方施工完成后進行驗收，確保施工成果符合設計要求。8.甲方負責按照合同約定支付乙方的施工款項。第三條乙方工作1.乙方負責按照甲方提供的設計要求和施工區域進行土方施工。2.乙方負責在土方施工過程中確保施工場地的環境衛生和安全。3.乙方負責在土方施工過程中合理使用水、電資源，并確保資源的有效利用。4.乙方負責在土方施工過程中注意保護施工區域周邊的環境和設施。5.乙方負責在土方施工完成后進行必要的清理工作，確保施工區域整潔有序。6.乙方負責按照合同約定向甲方提交施工成果，并確保施工成果符合設計要求。7.乙方負責在保修期內對施工成果進行必要的維修和保養工作。8.乙方在保修期內對施工成果出現的任何問題或故障進行及時維修。9.乙方負責提供必要的施工記錄和技術資料，確保施工過程的可追溯性。10.乙方負責配合甲方的其他工作，確保施工順利進行。第四條違約責任1.甲方違約責任：若甲方未能按照合同約定支付施工款項或未能提供必要的水、電資源等支持，導致乙方無法按時完成施工任務，甲方應承擔相應的違約責任。2.乙方違約責任：若乙方在施工過程中未能按照甲方要求完成施工任務或未能保證施工質量符合標準，乙方應承擔相應的違約責任。同時，若乙方在施工過程中存在違法違規行為或嚴重不負責任的行為，也應承擔相應的法律責任。第五條合同生效與終止1.合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。在合同生效前，雙方應就合同條款進行充分溝通和協商，確保雙方對合同內容達成一致意見。2.合同終止：若因不可抗力或其他原因導致合同無法繼續履行，雙方可以協商終止合同。合同終止后，雙方應就已完成的工作進行結算，并處理好相關事宜。若因一方違約導致合同無法繼續履行，違約方應承擔相應的違約責任。第六條爭議解決1.爭議解決方式：若雙方在合同履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，可以通過仲裁或訴訟方式解決。具體仲裁機構或訴訟法院由雙方協商確定。在仲裁或訴訟過程中，雙方應積極配合，如實提供證據和陳述意見。仲裁裁決或訴訟判決對雙方具有法律效力。若一方不履行裁決或判決，另一方可以向人民法院申請強制執行。2.爭議解決條款：為了確保雙方權益得到充分保障，建議在合同中詳細規定爭議解決的具體條款。例如：若因甲方原因導致合同無法按時履行或無法履行完畢時，乙方有權要求甲方承擔相應的違約責任和賠償責任；若因乙方原因導致施工質量不符合標準或無法按時完成施工任務時，乙方應承擔相應的違約責任和賠償責任；在爭議解決過程中產生的相關費用（如仲裁費、訴訟費、律師費等）由違約方承擔；若因爭議解決過程中產生的其他事項由雙方協商確定等。這些條款可以確保雙方在發生爭議時有明確的法律依據和解決方案。同時，也可以避免一些不必要的糾紛和損失的發生。篇9發包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程內容：_________4.工程造價：_________第二條承包方式及要求1.承包方式：本工程采取包工包料的方式，由乙方負責承包施工。2.承包要求：乙方必須按照甲方提供的施工圖紙及技術要求施工，確保工程質量符合要求。第三條工程期限1.工程開工日期：_________2.工程竣工日期：_________3.工程總日歷天數：_________天。第四條工程質量及驗收標準1.工程質量必須達到合格標準。2.驗收標準按照《建筑工程施工質量驗收規范》執行。第五條甲方責任與義務1.負責辦理工程開工手續。2.提供施工場地的水源、電源。3.對工程質量、進度進行監督指導。4.負責工程竣工驗收。第六條乙方責任與義務1.乙方必須按照甲方提供的施工圖紙及技術要求施工，確保工程質量符合要求。2.乙方必須確保施工進度，按時完成施工任務。3.乙方必須做好施工場地的環境衛生工作，確保施工場地整潔。4.乙方必須接受甲方的監督指導，確保工程質量符合要求。第七條安全施工及防護措施1.乙方必須按照安全施工規范施工，確保施工過程安全無事故。2.乙方必須為施工人員購買人身意外傷害保險，確保施工人員安全。3.乙方必須為施工場地安裝安全防護措施，確保施工場地安全。第八條工程價款及支付方式1.工程價款：_________元。2.支付方式：簽訂合同后，甲方支付乙方工程款的_________%，剩余款項在工程竣工驗收后支付。第九條違約責任及賠償標準1.甲方若不按合同約定支付工程款，每逾期一天，向乙方支付違約金_________元。2.乙方若不按合同約定施工，每逾期一天，向甲方支付違約金_________元。3.若因乙方施工質量問題導致工程驗收不合格，乙方需負責返工并賠償甲方因此造成的損失。4.若因甲方原因造成工程停工，甲方需賠償乙方因此造成的損失。5.若因不可抗力因素導致工程停工，雙方均不承擔違約責任。6.甲方應按時向乙方支付工程款，若因甲方原因導致工程款支付延誤，乙方有權要求甲方承擔相應的違約責任。具體違約責任根據延誤支付的金額和天數來確定，但最低違約金不得低于人民幣_________元。同時，乙方有權要求甲方在合理期限內支付完畢所有款項，否則乙方有權解除合同并要求甲方賠償因此造成的損失。7.乙方應按時向甲