




版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
系統工程承攬合同協議?甲方(定作人):姓名:__________________身份證號:__________________地址:__________________聯系方式:__________________乙方(承攬人):名稱:__________________統一社會信用代碼:__________________法定代表人:__________________地址:__________________聯系方式:__________________鑒于甲方有[系統工程名稱]的承攬需求,乙方具備完成該系統工程的專業能力和資質,雙方經友好協商,依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,就甲方委托乙方承攬[系統工程名稱]事宜達成如下協議:一、標的物或服務具體描述(一)系統工程名稱[系統工程具體名稱](二)系統工程范圍及內容1.硬件部分[詳細列舉所需硬件設備清單,包括設備名稱、型號、規格、數量等]硬件設備的采購、運輸、安裝、調試及驗收。2.軟件部分[描述軟件系統的功能模塊、架構設計、技術要求等]軟件的開發、編程、測試、部署及優化。3.系統集成將硬件設備與軟件系統進行集成,確保各部分之間的兼容性和協同工作能力。實現系統與甲方現有相關系統的對接,確保數據的流暢傳輸和交互。4.技術服務提供系統的操作培訓,使甲方相關人員能夠熟練使用該系統。在系統運行期間,提供一定期限的技術支持和維護服務,包括故障排除、系統升級等。(三)系統工程應達到的標準和要求1.性能指標[明確系統的各項性能指標,如響應時間、處理能力、穩定性等具體數值要求]2.功能要求系統應具備[詳細列舉系統必須實現的各項功能,以及功能的具體實現方式和效果要求]3.質量標準系統工程應符合國家及行業現行的相關標準和規范,如[列舉具體的標準文件名稱]乙方交付的系統應無明顯瑕疵和缺陷,能夠穩定、可靠地運行。二、權利與義務(一)甲方權利義務1.權利有權對乙方的工作進度、質量進行監督檢查,提出意見和建議。在乙方未按照合同約定履行義務時,有權要求乙方采取補救措施或解除合同,并要求乙方承擔相應的違約責任。有權獲得乙方提交的與系統工程相關的技術文檔、資料等。2.義務按照合同約定向乙方支付報酬。為乙方提供開展工作所需的相關資料、信息及必要的協助,包括但不限于提供工作場地、協調相關人員等。在收到乙方交付的工作成果后,應及時進行驗收。(二)乙方權利義務1.權利有權要求甲方按照合同約定支付報酬。在甲方未按照合同約定履行義務時,有權要求甲方采取補救措施或解除合同,并要求甲方承擔相應的違約責任。對于甲方提出的不合理要求,有權拒絕。2.義務按照合同約定的時間、質量、數量完成系統工程的承攬工作。自行提供完成承攬工作所需的設備、材料、技術等,保證工作成果符合合同約定的標準和要求。在工作過程中,應遵守國家法律法規及行業規范,保護甲方的知識產權和商業秘密。定期向甲方匯報工作進度,接受甲方的監督檢查,并根據甲方的意見和建議及時調整工作方案。在系統工程完成后,負責對系統進行調試、測試,確保系統正常運行,并及時通知甲方進行驗收。在系統運行期間,按照合同約定提供技術支持和維護服務。三、報酬及支付方式(一)報酬金額本系統工程承攬報酬為人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。(二)支付方式1.預付款合同簽訂后[x]個工作日內,甲方向乙方支付報酬的[x]%作為預付款,即人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。2.進度款在系統工程硬件設備采購完成并發貨后,甲方向乙方支付報酬的[x]%作為進度款,即人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元);在軟件系統開發完成并通過初步測試后,甲方向乙方支付報酬的[x]%作為進度款,即人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。3.驗收款系統工程全部完成并經甲方驗收合格后[x]個工作日內,甲方向乙方支付報酬的[x]%作為驗收款,即人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。4.質保金合同約定的質保期屆滿后,如系統無質量問題,甲方向乙方支付剩余報酬的[x]%作為質保金,即人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。乙方應在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發票,否則甲方有權拒絕付款且不承擔任何違約責任。四、交付時間、地點及驗收(一)交付時間乙方應在合同簽訂后[總工期時長]天內完成系統工程的全部工作,并交付甲方驗收。如因甲方原因或不可抗力因素導致工期延誤的,交付時間相應順延,但乙方應及時通知甲方并提供相關證明文件。(二)交付地點系統工程交付地點為[甲方指定地點]。(三)驗收1.驗收標準按照本合同約定的系統工程應達到的標準和要求進行驗收。2.驗收程序系統工程完成后,乙方應提前[x]個工作日通知甲方進行驗收。甲方在收到乙方通知后,應在[x]個工作日內組織相關人員進行驗收。驗收合格的,甲、乙雙方應簽署驗收報告;驗收不合格的,乙方應按照甲方的要求在[整改期限]內進行整改,直至驗收合格。整改費用由乙方自行承擔。如乙方未在規定時間內完成整改或整改后仍不符合驗收標準的,甲方有權解除合同,并要求乙方返還已支付的款項,同時乙方應按照合同總金額的[x]%向甲方支付違約金。五、違約責任(一)甲方違約責任1.若甲方未按照合同約定按時支付報酬,每逾期一天,應按照未支付金額的[x]%向乙方支付違約金。逾期超過[x]天的,乙方有權暫停工作,并要求甲方支付已完成工作部分的報酬及相應違約金,同時有權解除合同。2.若甲方未按照合同約定提供開展工作所需的資料、信息或協助,導致乙方工作延誤或無法正常開展的,甲方應承擔相應的責任,并賠償乙方因此遭受的損失。(二)乙方違約責任1.若乙方未按照合同約定的時間、質量、數量完成系統工程承攬工作,每逾期一天,應按照合同總金額的[x]%向甲方支付違約金。逾期超過[x]天的,甲方有權解除合同,并要求乙方返還已支付的款項,同時乙方應按照合同總金額的[x]%向甲方支付違約金。2.若乙方交付的系統工程不符合合同約定的標準和要求,乙方應負責免費整改,直至達到驗收標準。如因整改導致交付時間延誤的,乙方應承擔逾期交付的違約責任。如乙方經兩次整改后仍不符合驗收標準的,甲方有權解除合同,并要求乙方返還已支付的款項,同時乙方應按照合同總金額的[x]%向甲方支付違約金。3.若乙方擅自將承攬的系統工程轉包給第三方,甲方有權解除合同,并要求乙方返還已支付的款項,同時乙方應按照合同總金額的[x]%向甲方支付違約金。4.若乙方違反保密義務,泄露甲方的知識產權和商業秘密,乙方應承擔因此給甲方造成的全部損失,并按照合同總金額的[x]%向甲方支付違約金。如損失難以計算的,乙方應支付不低于人民幣[具體金額]元的違約金。六、保密條款雙方應對在履行本合同過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密及其他機密信息予以保密。未經對方書面同意,任何一方不得向第三方披露或使用該等信息。本條款的保密期限為自本合同生效之日起[x]年。七、爭議解決本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方協商解決;協商不成的,任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款(一)合同變更與解除1.本合同的任何變更或補充需經雙方書面協商一致,并簽訂書面協議。2.在履行本合同過程中,若一方提出解除合同,需提前[x]天書面通知對方,并經對方書面同意。因解除合同給對方造成損失的,提出解除合同方應承擔相應的賠償責任。(二)不可抗力1.本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況,包括但不限于自然災害、政府行為、社會異常事件等。2.因不可抗力事件導致一方無法履行本合同的,該方不承擔違約責任,但應及時通知對方并提供相關證明文件。因不可抗力事件導致合同無法繼續履行或部分無法履行的,雙方應協商解決善后事宜
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2025屆江西省贛州市信豐縣信豐中學高一化學第二學期期末學業水平測試試題含解析
- 職業生涯規劃電子課件
- 2025屆湖北省宜昌市示范高中協作體高一下化學期末質量跟蹤監視模擬試題含解析
- 云倉項目可行性研究報告
- 職業生涯發展指導課件
- 職業生涯與發展規劃課件
- 湖南省雙峰一中2025屆化學高二下期末學業水平測試模擬試題含解析
- 廈門市經濟和信息化局關于杏林污水處理廠三期工程節能報告
- 化工建設項目可行性研究報告內容和深度的規定
- 2024年中國橡膠V帶行業市場調查報告
- 低空經濟城市發展全景研究報告-從典型城市低空經濟發展全景圖鑒到如何因地制宜發展低空經濟的深度剖析
- 恙蟲病護理查房
- 腫瘤免疫治療及護理講課件
- 浙江2025年6月高二學考模擬-數學試題及答案
- 臺胞臺屬活動方案
- 百師聯盟2023-2024學年高一年級下學期6月期末聯考考試卷 生物及答案
- 新建3000P(Flops)智算超算中心項目可行性研究報告寫作模板-備案審批
- 八年級數學下學期《平行四邊形》的教學反思
- 林業碳匯項目開發流程與審核要點
- 堅持嚴格陣地管理制度
- 2025-2030全球及中國實驗室信息管理系統和和LIMS行業市場現狀供需分析及投資評估規劃分析研究報告
評論
0/150
提交評論