2025家庭裝飾裝修施工合同協議合同編號：簽訂地點：甲方（發包方）：身份：聯絡方式：乙方（承包方）：身份：聯絡方式：鑒于甲方擬對其家庭住宅進行裝飾裝修施工，乙方具備相應的裝飾裝修施工資質和能力，雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經友好協商，達成如下協議，以資共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：1.2工程地點：1.3建筑面積：平方米1.4裝飾裝修范圍：（具體范圍以雙方確認的施工圖紙、清單及說明為準）1.5工程內容：（包括但不限于拆除工程、新建工程、改造工程、水電安裝工程、墻面粉刷工程、地面鋪裝工程、門窗安裝工程、家具安裝工程等）第二條工程期限2.1開工日期：年月日2.2竣工日期：年月日2.3總工期：天2.4工期順延的情形：（1）因甲方原因導致的停工；（2）因不可抗力因素導致的停工；（3）其他非乙方原因導致的停工。第三條承包方式與施工費用3.1承包方式：（包括但不限于包工包料、包工不包料、部分包料等，具體以雙方約定為準）3.2總施工費用：元（人民幣），大寫：元整。3.3付款方式：（1）合同簽訂后，甲方支付合同總金額的%作為定金，即人民幣元整；（2）工程進度達到%時，甲方支付合同總金額的%，即人民幣元整；（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付剩余工程款，即人民幣元整；（4）尾款支付方式：。3.4乙方開具正式發票，甲方應在每次付款前提供相應發票。第四條雙方的責任與義務4.1甲方的責任與義務：（1）及時提供施工所需的水、電、場地及其他必要條件；（2）及時支付工程款；（3）及時確認施工圖紙、方案及階段性驗收結果；（4）不得隨意更改變動工點或影響乙方施工進度；（5）負責協調施工過程中與鄰里、物業等之間的關系。4.2乙方的責任與義務：（1）嚴格按照雙方確認的施工圖紙、清單及說明進行施工；（2）確保施工材料、設備及工藝符合國家相關質量標準和環保要求；（3）確保施工安全，施工期間因乙方原因導致的人員傷亡及財產損失由乙方承擔；（4）按時完成工程并通知甲方驗收；（5）提供工程保修服務，保修期限為年，保修范圍為。第五條工程質量標準與驗收5.1工程質量標準：（1）施工材料應符合國家相關質量標準及環保要求，提供相應的質量檢驗報告及合格證；（2）施工工藝應符合國家相關規范要求，施工過程應規范、整潔；（3）隱蔽工程在隱蔽前，乙方應通知甲方進行驗收，并形成書面記錄；（4）工程竣工后，乙方應通知甲方進行整體驗收，并提供完整的竣工資料。5.2驗收標準：（1）工程符合施工圖紙、清單及說明要求；（2）工程達到國家相關質量標準及環保要求；（3）工程具備正常使用功能，無明顯缺陷或施工瑕疵。5.3驗收程序：（1）隱蔽工程驗收：乙方提前小時通知甲方，甲方應在接到通知后小時內完成驗收并簽署意見；（2）階段性驗收：工程完成階段時，乙方通知甲方驗收，甲方應在日內完成驗收并簽署意見；（3）竣工驗收：工程竣工后，乙方提前日通知甲方，甲方應在日內組織驗收；（4）驗收合格后，雙方簽署《竣工驗收單》，工程進入保修期。第六條工程款支付方式6.1工程款支付時間：（1）合同簽訂后，支付合同總金額的%作為定金；（2）工程進度達到%時，支付合同總金額的%；（3）工程竣工驗收合格后，支付剩余工程款；（4）尾款支付時間：。6.2工程款支付方式：（1）銀行轉賬：甲方將工程款轉入乙方指定賬戶，賬戶信息為：；（2）現金支付：甲方直接向乙方支付現金，乙方需提供收據；（3）其他方式：。6.3工程款支付憑證：每次付款時，乙方應向甲方提供相應的收款憑證。第七條違約責任7.1甲方違約責任：（1）甲方未按合同約定支付工程款，導致乙方無法按時施工的，乙方有權停工，工期延誤責任由甲方承擔；（2）甲方無正當理由解除合同的，應向乙方支付合同總金額的%作為違約金，并賠償乙方遭受的損失；（3）甲方未按合同約定履行其他義務的，應承擔相應的違約責任。7.2乙方違約責任：（1）乙方未按合同約定工期完成工程的，每逾期一日，應向甲方支付合同總金額的‰作為違約金；（2）乙方施工質量不符合合同約定的，甲方有權要求乙方返工，由此造成的工期延誤及費用增加由乙方承擔；（3）乙方無正當理由解除合同的，應向甲方支付合同總金額的%作為違約金，并賠償甲方遭受的損失；（4）乙方未按合同約定履行其他義務的，應承擔相應的違約責任。第八條合同的變更與解除8.1合同變更：（1）雙方協商一致，可以書面形式對合同內容進行變更；（2）因法律、法規或政策變化導致合同無法履行的，雙方可協商變更合同內容；（3）變更的內容應經雙方簽字蓋章確認后生效。8.2合同解除：（1）雙方協商一致，可以書面形式解除合同；（2）因不可抗力導致合同無法履行的，雙方均可解除合同，已履行部分的工程款按實際發生結算；（3）任何一方違約導致合同無法履行的，守約方有權解除合同，并要求違約方賠償損失。第九條爭議的解決9.1因履行本合同發生的爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向人民法院提起訴訟。第十條其他條款10.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。10.2本合同一式份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。10.3本合同自雙方簽字蓋