承攬合同（供承印書籍用）8篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（承攬方）：____________________鑒于甲方需要對一批圖書進行印刷制作，并同意由乙方為其提供印刷服務，根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就本次承攬事項達成如下協議：一、承攬事項乙方同意接受甲方的委托，按照甲方的要求，承擔以下事項：圖書印刷、裝幀、包裝等（具體事項詳見附件）。甲方應提供詳細的需求說明和相關資料，確保乙方準確理解并完成任務。二、項目標準與要求1.印刷質量：乙方應按照甲方要求的質量標準完成印刷任務，符合國家相關行業標準。2.裝幀形式：根據甲方需求，選擇合適的裝幀形式，包括但不限于平裝、精裝等。3.版權歸屬：乙方應尊重并保護甲方所委托印刷的圖書的版權，未經甲方許可，不得擅自使用或泄露相關內容。4.交付期限：乙方應在約定時間內完成承攬任務，并按期交付甲方。5.其他特殊要求：_________________________________________________________。三、合同金額及支付方式1.承攬費用總計：人民幣______元（大寫：______元整）。具體費用明細詳見附件。2.支付方式：甲方應按約定時間支付乙方承攬費用。支付方式為：_____________________。3.乙方應在收到款項后開具合法發票。四、違約責任1.若甲方未按約定時間支付承攬費用，乙方有權順延交付期限，并要求甲方支付逾期違約金。2.若乙方未按約定時間完成承攬任務并交付甲方，應支付逾期違約金。3.若因乙方原因造成印刷品質量不符合約定，乙方應承擔修理、重作、減少承攬費用等違約責任。4.若甲乙雙方中任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任，并賠償對方因此造成的損失。五、保密條款甲乙雙方應對本合同內容以及在本合同履行過程中獲知的對方商業秘密、技術秘密等信息予以保密，未經對方許可，不得向第三方泄露。六、爭議解決本合同在履行過程中發生爭議時，甲乙雙方應首先協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效，有效期為______年。3.本合同未盡事宜，可由甲乙雙方另行協商并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。4.附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。甲方（委托方）：____________________（蓋章）日期：_______年______月______日乙方（承攬方）：____________________（蓋章）日期：_______年______月______日附件：承攬事項明細表、質量標準、支付方式等具體事項。請在正式簽訂合同時附上相關附件。篇2承攬合同定作人：_________承攬人：_________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規的規定，定作人和承攬人雙方在平等、自愿、公平、誠實守信的基礎上進行協商，就定作人委托承攬人承印書籍的有關事宜達成一致意見，特簽訂本合同。一、書籍印刷基本情況及要求1.印刷品名稱：_________2.印刷數量：_________3.印刷方式：_________（雙面印刷/單面印刷）4.紙張規格：_________（如：5號字、小5號字、6號字等）5.裝幀方式：_________（如：精裝、簡裝等）6.印刷要求：_________（具體印刷要求請詳細填寫）7.交稿日期：_________8.印刷費用：_________（含排版設計費用）9.結算方式：_________（月結/預付款/分期付款）10.合同生效及終止條款：_________二、雙方的權利和義務1.定作人的權利和義務（1）定作人應提供完整的書籍內容，并確保內容的真實性和準確性。（2）定作人應提供必要的印刷材料，如紙張、墨汁等，并確保其質量符合印刷要求。（3）定作人應按時支付印刷費用，確保承攬人的合法權益。（4）定作人有權對印刷過程進行監督，確保印刷品質符合合同要求。2.承攬人的權利和義務（1）承攬人應按時交付印刷品，并確保印刷品的數量和質量符合合同要求。（2）承攬人應合理使用印刷材料，避免浪費和損壞。（3）承攬人有權獲得相應的報酬，確保自身的合法權益。（4）承攬人應遵守相關法律法規和行業標準，確保印刷品的合規性和安全性。三、違約責任及賠償標準1.定作人違約責任（1）定作人如未按時支付印刷費用或提供完整的書籍內容，應承擔相應的違約責任，并賠償承攬人因此造成的損失。（2）定作人如未提供必要的印刷材料或提供的材料不符合質量要求，應承擔相應的違約責任，并賠償承攬人因此造成的損失。2.承攬人違約責任（1）承攬人如未按時交付印刷品或提供的印刷品不符合質量要求，應承擔相應的違約責任，并賠償定作人因此造成的損失。（2）承攬人如未合理使用印刷材料或存在浪費和損壞行為，應承擔相應的違約責任，并賠償定作人因此造成的損失。四、爭議解決方式及管轄法院1.爭議解決方式：雙方協商；協商不成時，可通過仲裁或訴訟解決。具體方式由雙方協商確定。2.管轄法院：根據雙方協商確定管轄法院。一般原則為原告所在地法院管轄。但雙方也可協商選擇其他管轄法院。五、其他未盡事宜及補充條款1.其他未盡事宜：雙方協商確定。具體事宜包括但不限于保密條款、不可抗力條款等。2.補充條款：雙方協商確定。具體條款內容應根據實際情況進行補充和調整。但應注意補充條款應與主合同條款保持一致性和協調性。六、合同生效及終止條款1.合同生效條款：雙方簽字或蓋章確認后生效。具體生效時間以雙方協商確定為準。但應注意合同生效前雙方應已充分了解和認可合同內容。2.合同終止條款：雙方協商確定合同終止的具體條件和程序。一般原則為雙方協商一致時可以終止合同；但如一方存在違約行為導致合同無法繼續履行時，另一方有權單方終止合同并要求違約方承擔相應的違約責任和賠償責任。篇3甲方（定作方）：__________乙方（承攬方）：__________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，為明確雙方在書籍印刷過程中的權利和義務，特訂立本合同。一、承攬事項1.乙方應按照甲方的要求，承接甲方所委托的書籍印刷工作。具體印刷事項包括：封面設計、內文排版、印刷、裝訂等。2.甲方應提供印刷所需的文件、資料及內容，并確保其真實性和合法性。乙方應按照甲方的要求進行印刷，并保證印刷品質符合行業標準和甲方的要求。二、合同金額及支付方式1.本次承攬事項的總金額為人民幣______元（大寫：______元整）。該金額已包括印刷、設計、制作等所有費用。2.甲方應在合同簽訂后______日內支付乙方合同金額的______%作為預付款。剩余款項應在乙方完成全部印刷工作并通過甲方驗收后______日內支付完畢。3.乙方在收到預付款后，應開始著手進行印刷工作。如因甲方原因導致印刷工作無法按時完成，乙方有權順延工期并收取相應的滯納金。三、印刷物交付1.乙方應按照甲方的要求，在約定時間內完成印刷工作，并及時交付給甲方。如因不可抗力因素導致無法按時完成，乙方應及時通知甲方，并協商確定新的交付時間。2.甲方在收到印刷物后，應在______日內進行驗收。如發現問題，應及時通知乙方，并協商解決方案。如甲方在規定時間內未提出異議，視為驗收合格。四、質量保證1.乙方應保證印刷物的質量符合行業標準和甲方的要求。如因乙方原因導致印刷物存在質量問題，乙方應承擔相應的違約責任。2.甲方提供的印刷文件、資料及內容應符合法律法規的規定，如因甲方提供的內容導致糾紛，甲方應承擔相應的法律責任。五、保密條款1.雙方應對本合同內容以及涉及的商業秘密進行保密，未經對方許可，不得向第三方泄露。2.乙方在完成印刷工作過程中，應對甲方提供的文件、資料及內容進行妥善保管，未經甲方同意，不得擅自復制、留存或向第三方提供。六、違約責任1.如因乙方原因導致印刷物未能按時完成，乙方應承擔違約責任，并支付因此給甲方造成的損失。如因甲方原因導致印刷工作無法完成，甲方應承擔相應的違約責任。2.如乙方提供的印刷物存在質量問題，乙方應承擔修復或重新制作的責任，并承擔因此產生的費用。3.如雙方違反本合同的保密條款，應向對方支付相應的違約金。七、爭議解決1.本合同的履行過程中發生的爭議，雙方應通過友好協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。2.在爭議解決期間，雙方應繼續履行本合同未涉爭議的部分。八、其他條款1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。3.本合同的附件與本合同具有同等法律效力。甲方（定作方）：__________（蓋章）地址：________________________聯系人：______________________聯系電話：____________________日期：________________________乙方（承攬方）：__________（蓋章）地址：________________________聯系人：______________________聯系電話：____________________日期：________________________篇4承攬合同定作人：XXX，聯系方式：XXX，地址：XXX。承攬人：XXX，聯系方式：XXX，地址：XXX。根據《中華人民共和國合同法》和相關法律法規的規定，雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就定作人委托承攬人承印書籍事宜達成以下協議：一、委托承印的書籍內容本次委托承印的書籍內容包括書名、作者、出版社、開本、頁數、印刷顏色、紙張、裝幀、定價等，具體細節以定作人提供的為準。二、雙方的權利和義務1.定作人的權利：（1）有權要求承攬人按照約定的質量、期限完成書籍的印刷任務；（2）有權對書籍的印刷過程進行監督，確保印刷質量符合定作人的要求；（3）有權要求承攬人提供符合要求的印刷樣品，以便進行驗收。1.定作人的義務：（1）按時向承攬人提供印刷所需的全部資料，并確保資料的真實性和準確性；（2）按照約定的支付方式和時間向承攬人支付印刷費用；（3）在印刷過程中，如因資料問題或定作人原因導致印刷錯誤或延誤，定作人應承擔相應的責任。2.承攬人的權利：（1）有權要求定作人提供印刷所需的全部資料，并確保資料的真實性和準確性；（2）有權要求定作人按照約定的支付方式和時間支付印刷費用；（3）在印刷過程中，如因資料問題或定作人原因導致印刷錯誤或延誤，承攬人有權要求定作人承擔相應的責任。2.承攬人的義務：（1）按照約定的質量、期限完成書籍的印刷任務；（2）確保印刷過程中使用的紙張、油墨等原材料符合環保標準；（3）在印刷過程中，如發現印刷錯誤或質量問題，應及時向定作人反饋并協商解決方案。三、違約責任1.定作人的違約責任：（1）如未按時向承攬人提供印刷所需的全部資料，應承擔相應的違約責任；（2）如未按照約定的支付方式和時間支付印刷費用，應承擔相應的違約責任；（3）如在印刷過程中因資料問題或定作人原因導致印刷錯誤或延誤，應承擔相應的違約責任。2.承攬人的違約責任：（1）如未按照約定的質量、期限完成書籍的印刷任務，應承擔相應的違約責任；（2）如在印刷過程中使用的紙張、油墨等原材料不符合環保標準，應承擔相應的違約責任；（3）如在印刷過程中發現印刷錯誤或質量問題未及時與定作人協商解決方案，應承擔相應的違約責任。四、爭議解決方式如雙方在合同履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應遵守相關法律法規和程序規定，積極配合法院的調查和審理工作。判決生效并執行完畢后，雙方應繼續履行本合同中未履行完畢的部分。如需修改或補充任何條款，應經雙方協商一致并簽訂書面協議。本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。如有未盡事宜或特殊情況需另行約定，雙方可簽訂補充協議加以解決。篇5甲方（委托方）：____________________乙方（承攬方）：____________________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠實、守信的原則，經友好協商，就甲方委托乙方印刷書籍事宜達成如下協議：一、承攬項目乙方同意接受甲方的委托，按照甲方的要求承印下列書籍：1.書籍名稱：____________________2.印刷數量：____________________3.紙張質量：____________________4.印刷顏色：____________________5.印刷工藝：____________________二、承攬工作的完成期限及質量要求1.乙方應在以下期限內完成承攬工作：____________________年____月____日之前交付甲方。2.乙方應按照甲方的要求進行印刷，確保印刷品質量符合國家相關標準及甲方的要求。如因乙方原因造成印刷品質量不合格的，乙方應承擔全部責任。三、合同價款及支付方式1.本合同總價款為人民幣（大寫）____________________元整（￥________元）。具體價格明細如下：____________。2.甲方應在合同簽訂后五個工作日內支付乙方預付款，金額為合同總價款的____%，即人民幣（大寫）____________________元整（￥________元）。3.乙方完成承攬工作并經甲方驗收合格后，甲方應在五個工作日內支付剩余款項。四、保密條款1.甲乙雙方應對本合同內容及相關資料保密，未經對方許可，不得向任何第三方泄露。2.乙方應對甲方提供的印刷內容、設計稿件等保密，未經甲方許可，不得擅自泄露、復制或利用。五、違約責任1.若因乙方原因未按期完成承攬工作，應支付違約金，并承擔由此給甲方造成的損失。2.若甲方未按約定支付合同款項，應支付違約金并承擔相應利息。3.若因一方違反本合同其他約定給對方造成損失的，應承擔相應的賠償責任。六、爭議解決方式如雙方在本合同履行過程中發生爭議，應首先協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他約定事項1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效，具有同等法律效力。3.本合同未盡事宜，可由甲乙雙方另行協商補充。甲方（委托方）：____________________（蓋章）法定代表人：____________________（簽字）地址：____________________聯系電話：____________________日期：____________________年____月____日---------------------------------------------華麗分割線---------------------------------------------------乙方（承攬方）：____________________（蓋章）法定代表人：____________________（簽字）地址：____________________聯系電話：____________________日期：____________________年____月____日根據上述內容填寫完整的信息后，此承攬合同供承印書籍使用，旨在明確雙方權益和責任，確保印刷工作的順利進行。在簽訂合同時，甲乙雙方應充分了解并認同合同內容，確保合同的合法性和有效性。關于格式、美觀性和清晰性方面，本合同采用清晰的標題和分段排版，以突出重點內容和便于查閱。同時，合同中的文字表述準確、簡練，以確保合同的嚴謹性和專業性。篇6承攬合同定作人：（以下簡稱甲方）承攬人：（以下簡稱乙方）根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、公正、公平的原則，就甲方委托乙方制作圖書的承攬合同，達成如下協議：一、承攬項目乙方承攬甲方圖書的制作任務，包括圖書的排版、印刷、裝訂等工序。具體承攬的圖書種類、數量、規格等，應根據甲方的需求確定。二、合同價款及支付方式1.合同價款：根據甲方委托制作的圖書數量、規格及制作要求，雙方協商確定合同價款。具體價款應根據市場價格及實際情況進行調整。2.支付方式：甲方應在合同簽訂后支付乙方部分款項作為預付款，具體金額根據合同價款及支付周期確定。預付款到位后，乙方方可開始制作圖書。剩余款項應在圖書制作完成后一次性支付。三、制作周期及交付方式1.制作周期：乙方應在收到預付款后盡快安排制作，確保在約定的時間內完成圖書的制作任務。具體制作周期應根據圖書的復雜程度及制作難度進行調整。2.交付方式：乙方應將制作完成的圖書按照甲方的要求及時交付給甲方指定的收貨地點。在交付過程中，乙方應確保圖書不受損壞、失竊等風險。四、質量保證及違約責任1.質量保證：乙方應確保制作的圖書質量符合甲方的要求，保證圖書的排版、印刷、裝訂等工序的質量均達到相關標準。如因質量問題導致甲方對圖書不滿意，乙方應承擔相應的賠償責任。2.違約責任：如乙方未能按照合同約定的時間完成圖書的制作任務或未能保證圖書的質量，乙方應承擔相應的違約責任。甲方有權要求乙方承擔相應的經濟損失。五、其他約定1.保密條款：乙方應對甲方提供的所有資料和信息進行保密，不得將甲方的商業機密、技術資料等泄露給第三方。2.爭議解決：如雙方在合同履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方可向甲方所在地法院提起訴訟。3.合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。本合同未盡事宜，可由雙方協商補充。甲方（簽字/蓋章）：日期：XXXX年XX月XX日乙方（簽字/蓋章）：日期：XXXX年XX月XX日篇7承攬合同定作人：XX出版社承攬人：XX印刷公司根據《中華人民共和國合同法》的規定，雙方本著誠實信用、等價有償的原則，就XX出版社委托XX印刷公司承印《XXXX》書籍項目達成如下協議：一、印刷事項1.印刷品種：XX書2.印刷數量：XX套3.印刷單價：XX元/套4.印刷總金額：XX元5.交稿日期：XXXX年XX月XX日6.質量要求：封面用XX紙張，內頁用XX紙張，彩色印刷，印刷質量要達到出版社要求的XX等品。二、出版事項1.出版社負責提供圖書內容，排版格式，印刷要求等。2.印刷公司負責按照出版社的要求進行排版，印刷，裝訂等工序。3.印刷完成后，印刷公司需要將成品書交付給出版社指定的物流或書店。4.出版社負責在書籍印刷完成后進行校對和審核，確保書籍內容準確無誤。5.印刷公司需保證印刷質量，按時交付，并按照出版社的要求進行售后服務。6.雙方共同負責保證所印刷的圖書符合相關法規和標準，并承擔由此產生的法律責任。三、合同生效及付款方式1.合同生效：本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。2.付款方式：出版社需在簽訂合同后支付印刷公司XX元作為預付款，印刷完成后經出版社驗收合格并確認無誤后，出版社再支付剩余的XX元印刷費用。具體支付方式由雙方協商確定。四、違約責任1.印刷公司如未能按照合同約定的時間、質量和數量完成印刷任務，需承擔相應的違約責任，并賠償由此給出版社造成的全部損失。2.如因印刷公司的原因導致印刷質量不符合合同要求，印刷公司需重新印刷，并承擔全部費用。3.如出版社未按照合同約定的時間支付印刷費用，需承擔相應的違約責任，并賠償由此給印刷公司造成的全部損失。五、爭議解決1.如雙方在合同履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.在訴訟過程中，雙方應繼續履行合同中未涉及爭議條款的部分。3.爭議解決期間，雙方應保守合同內容及爭議解決過程中的所有秘密。六、其他條款1.本合同未盡事宜，雙方可協商補充。補充協議與本合同具有同等法律效力。2.本合同一式兩份，雙方各執一份。具有同等法律效力。3.本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。有效期為XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。定作人（簽字/蓋章）：XX出版社日期：XXXX年XX月XX日承攬人（簽字/蓋章）：XX印刷公司日期：XXXX年XX月XX日篇8