消防承攬合同協議?甲方（定作人）：姓名/名稱：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯系方式：__________________乙方（承攬人）：姓名/名稱：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯系方式：__________________鑒于甲方有消防工程相關需求，乙方具備完成該消防工程的專業能力和資質，雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就甲方委托乙方承攬消防工程事宜達成如下協議：一、標的物或服務具體描述1.工程名稱：[具體消防工程名稱]2.工程地點：[詳細地址]3.工程范圍及內容：消防設施系統設計（如有要求）：乙方應根據國家相關消防規范及甲方實際需求，完成消防設施系統的設計工作，包括但不限于消防給水系統、火災自動報警系統、自動噴水滅火系統、消火栓系統、防排煙系統等的設計，確保設計方案符合消防安全標準，并提交完整的設計圖紙及相關設計文件。消防設備及材料供應：乙方負責按照設計要求，提供符合國家標準的各類消防設備及材料，包括但不限于消防水泵、消防水箱、火災探測器、噴頭、消火栓箱、滅火器等，并確保所供設備及材料的質量合格、性能穩定，具備有效的質量證明文件。消防工程施工安裝：乙方應按照設計圖紙及相關規范要求，進行消防工程的施工安裝工作，包括但不限于設備的安裝調試、管道的鋪設連接、線路的敷設、系統的聯動調試等，確保消防工程的施工質量符合驗收標準，能夠正常投入使用。消防工程驗收協助：乙方負責協助甲方完成消防工程的驗收工作，提供驗收所需的各項資料，配合相關部門進行現場檢查、測試等工作，并根據驗收意見及時整改存在的問題，直至消防工程通過驗收。二、權利義務（一）甲方權利義務1.權利：有權對乙方的工作進行監督檢查，提出合理的意見和建議。有權要求乙方按照合同約定的時間、質量標準完成工作。在乙方未按照合同約定履行義務時，有權解除合同并要求乙方承擔相應的違約責任。2.義務：向乙方提供開展工作所需的相關資料和文件，協助乙方辦理消防工程施工過程中所需的各類審批手續。按照合同約定的時間和方式向乙方支付承攬費用。為乙方的工作提供必要的工作條件和協助，如施工現場的場地、水電供應等。（二）乙方權利義務1.權利：有權要求甲方按照合同約定支付承攬費用。在甲方未按照合同約定履行義務時，有權要求甲方承擔相應的違約責任。根據工程實際情況，有權要求甲方增加或變更工作內容，但應提前通知甲方并經甲方書面同意。2.義務：具備完成本消防工程所需的相應資質證書，并向甲方提供相關證書復印件備案。嚴格按照國家相關消防規范、行業標準及本合同約定的設計要求、質量標準進行工作，確保消防工程的質量和安全。自行組織具有相應資格的技術人員、施工人員進行工作，確保施工過程符合安全規范，并對施工人員的安全負責。按照合同約定的時間和進度要求，合理安排工作，確保消防工程按時完成。在施工過程中，妥善保管甲方提供的資料和物品，不得擅自使用或損壞。如有丟失或損壞，應負責賠償。工程竣工后，負責清理施工現場，做到工完場清。按照國家有關規定及合同約定，對消防工程質量承擔保修責任，在保修期內出現質量問題，應及時免費維修。三、承攬費用及支付方式1.承攬費用：本消防工程的承攬費用為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。此費用為固定總價，包含乙方完成本合同約定的全部工作所需的設備采購、施工安裝、調試、驗收、稅費等一切費用，除因甲方要求增加或變更工作內容外，不因任何因素調整。2.支付方式：預付款：合同簽訂后[x]個工作日內，甲方向乙方支付承攬費用的[x]%作為預付款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。進度款：乙方完成消防設施系統設計并經甲方確認后，甲方向乙方支付承攬費用的[x]%作為進度款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）；在消防設備及材料全部進場并經甲方驗收合格后，甲方向乙方支付承攬費用的[x]%作為進度款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。驗收款：消防工程竣工并通過相關部門驗收合格后，甲方向乙方支付承攬費用的[x]%作為驗收款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。質保金：承攬費用的[x]%作為質保金，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。質保期自工程驗收合格之日起計算，質保期滿后如無質量問題，甲方在[x]個工作日內無息支付給乙方。乙方應在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發票，否則甲方有權拒絕付款且不承擔任何違約責任。四、工期1.本消防工程的工期為自合同簽訂之日起[x]個工作日。乙方應按照合同約定的工期要求，制定詳細的施工進度計劃，并報甲方備案。2.如因甲方原因導致工程延誤，工期相應順延，乙方應及時通知甲方并提供相關證明文件。3.如因乙方原因未能按照合同約定的工期完成工程，每逾期一天，乙方應按照承攬費用的[x]%向甲方支付違約金；逾期超過[x]天的，甲方有權解除合同，乙方應退還甲方已支付的款項，并按照承攬費用的[x]%向甲方支付違約金。五、質量標準及驗收1.質量標準：乙方完成的消防工程應符合國家現行的消防規范、行業標準以及本合同約定的設計要求和質量標準，確保消防設施系統能夠正常運行，達到消防安全驗收標準。2.驗收：工程竣工后，乙方應自行組織預驗收，預驗收合格后向甲方提交驗收申請報告及相關驗收資料。甲方在收到乙方的驗收申請報告及相關資料后，應在[x]個工作日內組織相關人員進行驗收。如驗收合格，雙方應簽署驗收報告；如驗收不合格，乙方應按照甲方及驗收部門提出的整改意見及時進行整改，直至工程通過驗收，整改費用由乙方承擔。消防工程需通過當地消防部門驗收的，乙方應負責辦理相關驗收手續，并確保工程通過驗收。如因乙方原因導致工程未能通過驗收，乙方應承擔相應的責任，并負責整改直至通過驗收，由此產生的一切費用由乙方自行承擔。六、違約責任1.若甲方未按照合同約定按時支付承攬費用，每逾期一天，應按照未支付金額的[x]%向乙方支付違約金。2.若乙方未按照合同約定的質量標準完成工作，應負責無償返工直至達到質量標準，由此造成的工期延誤及費用增加由乙方自行承擔。如因乙方原因導致消防工程質量不符合要求，給甲方造成損失的，乙方應承擔全部賠償責任。3.若乙方未按照合同約定的工期完成工作，每逾期一天，應按照承攬費用的[x]%向甲方支付違約金；逾期超過[x]天的，甲方有權解除合同，乙方應退還甲方已支付的款項，并按照承攬費用的[x]%向甲方支付違約金。4.乙方擅自將承攬的工作轉包或分包給第三方的，甲方有權解除合同，乙方應退還甲方已支付的款項，并按照承攬費用的[x]%向甲方支付違約金。5.任何一方違反本合同約定的保密義務，應向對方支付承攬費用的[x]%作為違約金，并賠償對方因此遭受的全部損失。6.如因不可抗力等不可預見、不可避免的原因導致一方無法履行本合同約定的義務，該方不承擔違約責任，但應及時通知對方并提供相關證明文件。七、爭議解決本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同一式[x]份，甲乙雙方各執[x]份，具有同等法律效力。3.本合同未盡事宜，雙方可另行協商并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。