敲墻承攬合同協議?甲方（定作人）：姓名：__________________身份證號碼：__________________地址：__________________聯系電話：__________________乙方（承攬人）：姓名：__________________身份證號碼：__________________地址：__________________聯系電話：__________________鑒于甲方有敲墻工程需要，乙方具備敲墻工程的專業能力和資質，雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就甲方委托乙方進行敲墻承攬工程事宜達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：[具體敲墻工程名稱]2.工程地點：[詳細地址]3.工程內容及要求乙方按照甲方提供的施工圖紙或現場指示，對指定區域的墻體進行拆除作業。拆除墻體包括但不限于[具體墻體范圍描述，如客廳與臥室之間的非承重墻、廚房與餐廳之間的部分墻體等]。拆除后的墻體廢料應及時清理至甲方指定地點，并保證施工現場的整潔。拆除過程中應盡量減少對周邊環境及其他設施的損壞，如造成損壞，乙方應負責修復或賠償。4.工程期限本工程自[開工日期]起開始施工，至[竣工日期]竣工，共計[工期天數]天。因甲方原因或不可抗力因素導致工程延誤的，工期相應順延；因乙方原因導致工程延誤的，乙方應承擔違約責任，每延誤一天按照合同總價款的[x%]向甲方支付違約金。二、雙方權利義務（一）甲方權利義務1.權利有權對乙方的施工過程進行監督檢查，提出合理的意見和建議。有權要求乙方按照合同約定的質量標準和工期完成工程。2.義務向乙方提供施工所需的相關圖紙、資料或現場指示，確保乙方能夠準確了解施工要求。負責協調施工現場周邊關系，為乙方施工創造良好的外部條件。按照合同約定的時間和方式向乙方支付工程款。在乙方完成敲墻工程并經甲方驗收合格后，及時辦理工程結算手續。（二）乙方權利義務1.權利有權要求甲方按照合同約定支付工程款。在施工過程中，如遇到甲方提供的圖紙、資料有誤或現場情況發生變化，有權要求甲方進行確認并給予合理的解決方案。2.義務具備從事敲墻工程的合法資質和相應的施工人員，確保施工人員具備專業技能和安全意識。按照國家相關安全規范和操作規程進行施工，采取必要的安全防護措施，確保施工安全。如因乙方原因發生安全事故，乙方應承擔全部責任，負責賠償因此給甲方及第三方造成的一切損失。嚴格按照合同約定的工程內容、質量標準和工期要求進行施工，確保工程質量達到優良標準。如因乙方原因導致工程質量不合格，乙方應負責無償返工直至達到合格標準，由此造成的工期延誤和經濟損失由乙方承擔。負責施工現場的管理和安全保衛工作，妥善保管施工材料和設備，防止丟失或損壞。在施工過程中，應注意保護環境，減少施工噪音和粉塵污染，遵守國家和地方有關環境保護的法律法規。工程竣工后，負責清理施工現場，做到工完場清，并向甲方提交竣工報告。三、工程款及支付方式1.工程款本合同工程總價款為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。此價款為固定總價，包含乙方完成本合同約定的全部工程內容所需的費用，包括但不限于敲墻費用、墻體廢料清理費用、施工人員費用、安全防護費用、管理費、利潤、稅金等一切費用，除因甲方提出的設計變更或不可抗力因素外，合同總價不再調整。2.支付方式合同簽訂后，甲方支付乙方工程款的[預付款比例]作為預付款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。乙方完成[工程進度節點描述，如完成總工程量的50%]后，經甲方驗收合格，甲方支付乙方工程款的[進度款比例]，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。工程竣工并經甲方驗收合格后，甲方支付乙方工程款至合同總價款的[支付比例]，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。工程竣工驗收合格后[質保期天數]天內，如無質量問題，甲方支付乙方剩余工程款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。質保金在質保期屆滿后無質量問題，甲方應在[質保金退還期限]天內無息退還乙方。四、工程驗收1.工程竣工后，乙方應提前[通知驗收天數]天向甲方提交驗收申請報告，并提交相關竣工資料，包括但不限于施工記錄、質量檢驗報告、安全事故報告等。2.甲方在收到乙方的驗收申請報告后，應在[驗收期限]天內組織相關人員進行驗收。如驗收合格，雙方應簽署工程竣工驗收報告；如驗收不合格，乙方應按照甲方提出的整改意見進行整改，直至達到驗收標準，整改費用由乙方承擔，整改期間不計入工期。五、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照合同約定的時間和方式支付工程款，每逾期一天，應按照未支付金額的[逾期付款違約金比例]向乙方支付違約金。逾期超過[逾期付款期限]天的，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付已完成工程的工程款及相應違約金，同時工期順延。若甲方未按照合同約定向乙方提供施工所需的圖紙、資料或現場指示，導致乙方無法正常施工，工期延誤的責任由甲方承擔，甲方應按照合同約定向乙方支付相應的工期延誤費用。2.乙方違約責任若乙方未按照合同約定的質量標準和工期要求完成工程，應承擔違約責任，按照合同總價款的[質量違約及工期延誤違約金比例]向甲方支付違約金。同時，乙方應負責無償返工直至達到合格標準，由此造成的工期延誤和經濟損失由乙方承擔。若乙方在施工過程中違反安全操作規程，導致發生安全事故，乙方應承擔全部責任，負責賠償因此給甲方及第三方造成的一切損失，包括但不限于人身傷亡賠償、財產損失賠償、法律費用等。如因乙方原因導致甲方被第三方索賠或承擔其他法律責任，甲方有權向乙方追償。若乙方未按照合同約定的工程內容進行施工，擅自變更施工范圍或減少施工內容，甲方有權要求乙方按照合同約定繼續履行或解除合同，并要求乙方返還已支付的工程款，同時乙方應按照合同總價款的[擅自變更或減少施工內容違約金比例]向甲方支付違約金。若乙方未按照合同約定清理施工現場或未及時提交竣工報告，每逾期一天，應按照合同總價款的[逾期清理或提交報告違約金比例]向甲方支付違約金。六、爭議解決本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。3.本合同未盡事宜，雙方可另行協商并簽訂補充協議，補充