工程停工合同協議?甲方：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________乙方：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________鑒于甲乙雙方就[具體工程項目名稱]簽訂了相關工程合同（合同編號：[具體合同編號]），現因[停工原因詳細說明]導致工程無法繼續正常施工，經雙方友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就工程停工事宜達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：[具體工程項目名稱]2.工程地點：[詳細工程地點]3.工程內容及范圍：[對工程具體內容及涵蓋范圍進行詳細描述，包括但不限于建筑結構、裝修工程、設備安裝等具體項目]4.工程進度：截至停工前，工程已完成至[具體工程進度階段，如基礎完工、主體結構施工至幾層等]二、停工原因及責任認定1.停工原因：[詳細說明導致工程停工的原因，如不可抗力事件（具體描述不可抗力事件的情形，如自然災害、政府政策調整等）、甲方原因（列舉甲方導致停工的具體行為或決策，如資金未按時到位、設計變更頻繁等）、乙方原因（說明乙方導致停工的情況，如施工人員不足、施工設備故障等）]2.責任認定：因不可抗力事件導致工程停工的，雙方應根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規定的除外。一方因不可抗力不能履行合同的，應當及時通知對方，以減輕可能給對方造成的損失，并應當在合理期限內提供證明。因甲方原因導致工程停工的，甲方應承擔由此給乙方造成的直接損失和間接損失。直接損失包括但不限于已完成工程的返工費用、停工期間的人員窩工費用、機械設備閑置費用等；間接損失包括但不限于預期利潤損失、因停工導致的工期延誤給乙方帶來的額外費用等。因乙方原因導致工程停工的，乙方應承擔全部責任，并負責采取措施盡快恢復施工，盡量減少對工程進度和甲方造成的影響。如因乙方原因導致停工時間過長，給甲方造成重大損失的，甲方有權要求乙方承擔相應的賠償責任。三、雙方權利義務（一）甲方權利義務1.權利：有權要求乙方按照本協議約定妥善處理工程停工事宜，包括但不限于保護施工現場、保管工程資料及設備等。有權對乙方停工期間的工作進行監督檢查，確保乙方履行本協議約定的義務。2.義務：負責協調解決因甲方原因導致工程停工的相關問題，盡快消除停工因素，為工程復工創造條件。按照本協議約定向乙方支付因停工給乙方造成的合理損失費用。在工程復工前，負責提供符合施工要求的施工場地、施工圖紙及相關技術資料等。（二）乙方權利義務1.權利：有權要求甲方按照本協議約定支付因停工給乙方造成的損失費用。在工程復工后，有權要求甲方提供必要的支持和配合，確保工程順利進行。2.義務：妥善保護施工現場，對已完成的工程部位、材料、設備等采取必要的防護措施，防止損壞或丟失。負責保管工程資料及施工設備，確保資料的完整性和設備的安全。組織人員對停工期間的工程情況進行盤點和記錄，為工程復工做好準備。根據甲方的要求，及時提供與停工及復工相關的報告和資料。在接到甲方復工通知后，應盡快組織人員和設備進場復工，按照工程進度要求合理安排施工計劃，確保工程按時完成。四、停工期間費用承擔1.人員費用：停工期間，乙方現場管理人員及施工人員的基本工資、社保費用等由[費用承擔方，如甲方或乙方根據責任認定確定]承擔。人員數量以停工前乙方實際投入工程的人員數量為準，基本工資標準按照[具體工資標準]執行。如因甲方原因導致停工，甲方還應承擔乙方人員的窩工費用，窩工費用按照[窩工費用計算標準，如每人每天[具體金額]元]計算，計算期限自停工之日起至復工通知發出之日止。2.機械設備費用：停工期間，乙方租賃的機械設備閑置費用由[費用承擔方]承擔。機械設備閑置費用按照[閑置費用計算標準，如每臺設備每天[具體金額]元]計算，計算期限自停工之日起至復工通知發出之日止。乙方應提供詳細的機械設備租賃清單及費用計算依據。乙方自有機械設備因停工產生的折舊費用等由[費用承擔方]按照[折舊費用計算方法]承擔。3.材料費用：對于已進場且用于工程的材料，因停工造成的保管費用由[費用承擔方]承擔。保管費用按照[保管費用計算標準，如材料價值的[具體比例]計算]，計算期限自停工之日起至復工通知發出之日止。乙方應提供材料進場清單及價值證明。對于已訂購但未進場的材料，如因停工導致乙方無法按時接收或使用，乙方應及時通知供應商協商解決。由此給乙方造成的損失由[責任方]承擔，具體損失金額由雙方根據實際情況協商確定。4.其他費用：因停工導致乙方為工程額外支出的其他合理費用，如水電費、通訊費等，由[費用承擔方]根據實際發生金額承擔。乙方應提供相關費用憑證。如因工程停工需要對已完成工程進行保護、修復等工作產生的費用，由[責任方]承擔。五、工程復工1.復工條件：甲方應在解決導致工程停工的問題后，提前[x]天向乙方發出書面復工通知。復工通知應明確復工日期、復工要求及相關注意事項等。乙方應在接到復工通知后，確保人員、設備、材料等滿足復工要求。如乙方認為復工條件尚不具備，應在接到復工通知后[x]天內書面通知甲方，并說明原因及需要甲方協助解決的問題。2.復工程序：乙方在接到復工通知后，應組織人員和設備按照工程施工規范和甲方要求進行復工準備工作，包括但不限于檢查施工場地、調試施工設備、核對工程資料等。復工前，乙方應向甲方提交復工報告，說明復工準備情況及后續施工計劃安排。甲方在收到復工報告后，應在[x]天內進行審核，如審核通過，應及時回復乙方；如審核不通過，應明確指出問題并要求乙方進行整改，直至滿足復工條件。乙方在獲得甲方復工批準后，即可正式組織施工人員和設備進場復工，按照工程進度計劃有序推進工程施工。六、違約責任1.甲方違約責任：若甲方未按照本協議約定向乙方支付因停工給乙方造成的損失費用，每逾期一天，應按照未支付金額的[x%]向乙方支付違約金。逾期超過[x]天的，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付已到期的損失費用及違約金，同時甲方應承擔因逾期付款給乙方造成的其他損失。若甲方未按照本協議約定協調解決因甲方原因導致工程停工的問題，致使工程無法按時復工，每逾期一天，應按照工程合同總金額的[x%]向乙方支付違約金。逾期超過[x]天的，乙方有權解除工程合同，并要求甲方按照合同約定支付已完成工程的款項及因合同解除給乙方造成的全部損失。若甲方違反本協議約定的其他義務，給乙方造成損失的，應承擔相應的賠償責任。2.乙方違約責任：若乙方未按照本協議約定妥善保護施工現場、保管工程資料及設備等，導致施工現場出現損壞、工程資料丟失或設備損壞等情況，乙方應負責修復或賠償，所需費用由乙方自行承擔。如因乙方原因給甲方造成其他損失的，乙方應承擔全部賠償責任。若乙方未按照本協議約定組織人員和設備及時復工，每逾期一天，應按照工程合同總金額的[x%]向甲方支付違約金。逾期超過[x]天的，甲方有權另行委托其他施工單位進行施工，由此產生的費用及損失由乙方承擔，同時乙方應按照工程合同總金額的[x%]向甲方支付違約金。若乙方違反本協議約定的其他義務，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償責任。七、爭議解決1.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國民法典及相關法律法規的規定。2.甲乙雙方在履行本協議過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協議自雙方簽字（蓋章）之日起生效，至工程復工后本協議約定的各項義務履行完畢之日止失效。2.本協議一式[x]份，甲乙雙方各執[x]份，具有同等法律效力。3.本協議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議。補充協議與本協議具有同等法律效力