定作合同（二）7篇篇1甲方（定作方）：_________________________乙方（承攬方）：_________________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著公平、誠實、守信的原則，為明確雙方在定作過程中的權(quán)利和義務，確保定作物品的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、交付等事項的有效實施，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下定作合同：一、定作物描述及規(guī)格1.定作物名稱：_________________________2.型號/規(guī)格：_________________________3.材質(zhì)要求：_________________________4.定制數(shù)量：_________________________5.特定技術(shù)要求或設計說明：乙方應按照甲方提供的圖紙及要求進行制作，如甲方無具體圖紙要求，乙方按照行業(yè)標準進行制作。乙方需保證所定制的貨物質(zhì)量符合國家相關(guān)標準。乙方在制作過程中應對成品進行質(zhì)量檢測，以確保符合合同約定。二、定作費用及支付方式1.定作費用：人民幣________元（大寫：_________________________元整）。2.支付方式：甲方應按照以下方式支付定作費用：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方定金人民幣________元。（2）乙方完成定作物制作并交付甲方驗收合格后，甲方支付剩余款項人民幣________元。三、制作周期及交付方式1.制作周期：自本合同簽訂之日起______天內(nèi)完成。2.交付方式：乙方應按照甲方的要求將定作物送至指定地點，并確保貨物在運輸過程中不損壞、不失竊。四、質(zhì)量標準和檢驗方式1.乙方應按照國家相關(guān)標準制作定作物，同時應符合甲方提供的圖紙和要求。如甲方無具體圖紙要求，乙方應按照行業(yè)標準進行制作。2.檢驗方式：甲方在收到定作物后有權(quán)對貨物進行檢驗，如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題或不符合合同約定的情形，甲方有權(quán)要求乙方進行更正或更換。乙方應積極配合，并承擔由此產(chǎn)生的費用。五、違約責任及處理方式1.若乙方未按照合同約定完成定作物的制作并交付甲方，應按照合同金額的____%向甲方支付違約金。若因乙方原因?qū)е陆桓兜亩ㄗ魑锎嬖谫|(zhì)量問題，乙方應負責無償更正或更換。2.若甲方未按照合同約定支付定作費用，應按照合同金額的____%向乙方支付違約金。3.如因不可抗力因素導致合同無法履行，雙方應及時溝通協(xié)商解決。六、其他約定事項1.雙方在本合同履行過程中發(fā)生的糾紛，應友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同未盡事宜可由雙方另行協(xié)商補充。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（定作方）：_________________________（蓋章）法定代表人/授權(quán)代表：_____________________（簽字）地址：_________________________聯(lián)系電話：_________________________日期：___________年_______月______日乙方（承攬方）：_________________________（蓋章）法定代表人/授權(quán)代表：_____________________（簽字）地址：_________________________聯(lián)系電話：_________________________日期：___________年_______月______日（注：以上僅為合同模板，具體內(nèi)容需根據(jù)實際情況填寫。）本合同采用宋體小四號字打印，排版應清晰整齊，合同內(nèi)容應嚴謹完整，確保合同的法律效力和執(zhí)行力。篇2合同編號：XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX定作人（甲方）：XXX，地址：XXXX，電話：XXXX，郵箱：XXXX。承攬人（乙方）：XXX，地址：XXXX，電話：XXXX，郵箱：XXXX。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方本著誠實信用、等價有償?shù)脑瓌t，就甲方委托乙方制作的事項，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、定作事項甲方委托乙方制作以下事項：XXXX。具體細節(jié)和要求如下：XXXX。二、合同價款及支付方式1.合同價款：本次定作的總價款為人民幣XX元（大寫：XX元整）。具體費用明細如下：XXXX。2.支付方式：甲方應在合同簽訂后XX個工作日內(nèi)，通過銀行轉(zhuǎn)賬或支付寶的方式支付合同價款。乙方在收到款項后，會向甲方提供正式的發(fā)票。三、制作周期及進度1.制作周期：乙方應在收到甲方付款后的XX個工作日內(nèi)完成定作事項。如遇特殊情況，乙方會及時與甲方溝通，共同協(xié)商解決方案。2.進度反饋：乙方會在制作過程中，定期向甲方反饋進度情況，確保甲方能夠及時了解定作進度。四、質(zhì)量保證及售后保障1.質(zhì)量保證：乙方保證所完成的定作事項符合甲方要求的質(zhì)量標準。在制作過程中，乙方會嚴格把控質(zhì)量關(guān)，確保成品符合雙方約定的質(zhì)量標準。2.售后保障：如甲方對定作事項有任何疑問或需要進一步的調(diào)整，乙方會提供必要的支持和幫助。具體的售后服務條款，雙方可根據(jù)實際情況進行協(xié)商。五、保密條款1.雙方應對本合同內(nèi)容及定作事項保密，不得向任何第三方泄露。2.乙方應對甲方提供的所有資料和信息保密，不得擅自使用或泄露給任何第三方。六、違約責任及爭議解決1.違約責任：如一方違反本合同的約定，應承擔相應的違約責任。具體違約責任的承擔方式，雙方可根據(jù)實際情況進行協(xié)商。2.爭議解決：如雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。2.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等的法律效力。3.在合同履行過程中，如需修改或補充任何條款，雙方應共同協(xié)商并簽訂書面協(xié)議。4.本合同中的任何條款如因不可抗力或雙方協(xié)商一致等原因而終止或解除時，雙方應友好協(xié)商并妥善解決相關(guān)事宜。甲方（簽字/蓋章）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（簽字/蓋章）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日篇3合同編號：XXXXXX定作人：XXXXXX，聯(lián)系電話：XXXXXX，聯(lián)系地址：XXXXXX。承攬人：XXXXXX，聯(lián)系電話：XXXXXX，聯(lián)系地址：XXXXXX。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就定作人委托承攬人制作XXXX產(chǎn)品事宜，達成如下協(xié)議：一、定作物及其規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量定作物為XXXX產(chǎn)品，規(guī)格為XXXX，質(zhì)量要求為XXXX，數(shù)量為XXXX。具體以雙方確認的樣品為準。二、定作期限定作期限為XXXX年XXXX月XXXX日至XXXX年XXXX月XXXX日。三、報酬及支付方式1.報酬：定作人需支付承攬人XXXX元作為報酬。具體金額根據(jù)定作物的復雜程度、材料成本等因素確定。2.支付方式：定作人應在簽訂合同后支付承攬人XX%的預付款，即XXXX元。剩余XX%的款項，即XXXX元，在驗收合格后一次性支付。四、驗收標準和方法1.驗收標準：定作物應符合雙方確認的樣品要求，質(zhì)量合格，數(shù)量準確。2.驗收方法：定作人應在收到定作物后XX個工作日內(nèi)進行驗收。如有質(zhì)量問題或數(shù)量不符，應及時通知承攬人并進行協(xié)商處理。五、違約責任1.定作人違約責任：如定作人未按時支付報酬或未提供足夠材料，導致承攬人無法按時完成定作物，定作人應支付違約金并賠償承攬人的損失。2.承攬人違約責任：如承攬人未按時完成定作物或質(zhì)量不符合要求，承攬人應支付違約金并賠償定作人的損失。六、其他約定1.保密條款：雙方應對合同內(nèi)容及定作物的相關(guān)信息保密，不得泄露給第三方。2.爭議解決：如雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。3.合同生效：本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。定作人（簽字/蓋章）：XXXXXX日期：XXXX年XXXX月XXXX日承攬人（簽字/蓋章）：XXXXXX日期：XXXX年XXXX月XXXX日篇4甲方（定作方）：________________地址：________________聯(lián)系方式：________________乙方（承攬方）：________________地址：________________聯(lián)系方式：________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，為明確雙方的權(quán)利和義務，保障定作合同的順利履行，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方委托乙方定作的事項，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、定作內(nèi)容甲方委托乙方定作以下物品（具體規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等詳見附件）：________________。二、定作要求1.乙方應按照甲方的要求進行定作，確保定作物質(zhì)量符合甲方的要求。2.乙方在定作過程中應嚴格遵守相關(guān)的法律法規(guī)，不得使用劣質(zhì)材料或者假冒偽產(chǎn)品。3.乙方應保證定作物的安全性、可靠性和穩(wěn)定性，確保在使用過程中不會造成人身傷害或者財產(chǎn)損失。三、價格及支付方式1.定作物品的總價為人民幣________元（大寫：________________元整）。2.甲方應在合同簽訂后________日內(nèi)支付乙方定金，定金金額為總價的________%。3.乙方完成定作并經(jīng)驗收合格后，甲方應支付余款。4.支付方式：________________。四、定作期限1.本合同的定作期限為自合同簽訂之日起________日止。2.如因甲方原因需要延期定作的，應提前通知乙方，并征得乙方同意。3.如因乙方原因不能按期完成的，應提前通知甲方，并協(xié)商確定新的定作期限。五、驗收標準和方法1.乙方應按照甲方的要求制定驗收標準和方法。2.甲方應在收到定作物后按照約定的驗收標準和方法進行驗收。3.如甲方對定作物質(zhì)量有異議，應當在收到定作物之日起________日內(nèi)書面提出，否則視為驗收合格。六、違約責任1.甲方如未按約定時間支付定金或余款，應支付違約金，違約金金額為總價的________%。2.乙方如未按約定時間完成定作或者交付的定作物質(zhì)量不符合要求，應向甲方承擔違約責任，并支付違約金。3.如因不可抗力因素導致無法按期完成定作的，雙方應及時溝通并協(xié)商解決方案。七、保密條款1.雙方應對本合同的內(nèi)容和實施過程保密，不得向任何第三方透露。2.乙方應對甲方提供的商業(yè)秘密和機密信息予以保護，不得擅自泄露或者利用。八、爭議解決如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應首先協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效，具有法律效力。3.本合同未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商補充。甲方（定作方）：________________（簽字/蓋章）日期：________________乙方（承攬方）：________________（簽字/蓋章）日期：________________篇5甲方（客戶）：___________________統(tǒng)一社會信用代碼：____________地址：___________________電話：___________________電子郵箱：___________________法定代表人或授權(quán)代表姓名：____________乙方（承攬方）：___________________統(tǒng)一社會信用代碼：____________地址：___________________電話：___________________電子郵箱：___________________法定代表人或授權(quán)代表姓名：____________鑒于甲方需要定制特定產(chǎn)品，乙方具備相關(guān)承攬能力，雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在平等、自愿、公平的基礎上，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下定作合同：第一條合同標的及內(nèi)容甲方委托乙方定制____________產(chǎn)品（以下簡稱“定作物”）。定作物的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、設計、工藝等要求詳見附件一《定作物規(guī)格及要求》。乙方應按照甲方的要求進行定作，并確保定作物的質(zhì)量符合相關(guān)標準和約定。第二條合同價款及支付方式1.合同總價款為人民幣（大寫）___________________元整（小寫：￥____________元）。該價款包括定作物的制作、包裝、運輸?shù)荣M用。2.甲方應在合同簽訂后____________個工作日內(nèi)支付乙方合同總價款的____________%作為預付款。3.乙方完成定作物的制作并通過甲方的驗收后，甲方應在____________個工作日內(nèi)支付剩余款項。4.支付方式：____________（如：銀行轉(zhuǎn)賬、支付寶、微信等）。第三條承攬期限及交付方式1.乙方應在收到預付款后____________個工作日內(nèi)完成定作物的制作。2.交付方式：乙方應按照甲方的要求將定作物送至指定地點，并確保在甲方驗收合格后完成交付。3.若因甲方原因造成交付延期，乙方不承擔任何責任。若因乙方原因造成交付延期，應提前與甲方協(xié)商并征得甲方同意。第四條質(zhì)量保證及售后服務1.乙方應確保定作物的質(zhì)量符合相關(guān)標準和約定，如因質(zhì)量問題導致定作物無法正常使用，乙方應負責免費維修或更換。2.售后服務：乙方應提供至少____________個月的售后服務，期間內(nèi)如發(fā)生質(zhì)量問題，乙方應負責解決。第五條保密條款1.雙方應對本合同內(nèi)容以及在本合同執(zhí)行過程中獲知的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息予以保密。未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。2.雙方應采取有效的保密措施，防止上述保密信息泄露。如因一方違反保密義務導致對方遭受損失，應承擔相應的賠償責任。第六條違約責任1.若甲方未按合同約定支付款項，乙方有權(quán)順延交貨期并要求甲方承擔違約責任。如甲方超過約定支付期限____________日仍未付款，乙方有權(quán)解除合同并要求甲方支付違約金。2.若乙方未按合同約定完成定作物的制作和交付，應按照每逾期一日支付合同總價款____________%的違約金的標準向甲方承擔違約責任。若乙方逾期超過____________日仍未完成交付，甲方有權(quán)解除合同并要求乙方退還已付款項并支付違約金。若違約金不足以彌補甲方損失，乙方還應承擔賠償責任。第七條爭議解決方式如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第八條其他條款1.本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效。合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。篇6合同編號：XXXX-XX-XX-XX-XX-XX-XX甲方（定作人）：XXX，地址：XXXX，聯(lián)系方式：XXXX。乙方（承攬人）：XXX，地址：XXXX，聯(lián)系方式：XXXX。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方本著公平、誠實、守信的原則，就甲方委托乙方進行定作事宜，達成如下協(xié)議：一、定作事項甲方委托乙方進行定作，定作物為XXXX，定作數(shù)量為XXXX，定作期限為XXXX。甲方需按照約定的時間、地點向乙方交付定作物，并確保定作物的質(zhì)量、規(guī)格、性能等符合約定要求。乙方需按照約定的要求完成定作任務，并確保定作物的質(zhì)量、規(guī)格、性能等符合甲方要求。二、定作費用及支付方式1.定作費用：甲方需向乙方支付定作費用，具體費用根據(jù)定作物的種類、數(shù)量、難度等因素確定。甲方需在合同簽訂后支付定金，定金金額為定作費用的XX%。2.支付方式：甲方可通過銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金方式支付定作費用。銀行轉(zhuǎn)賬的具體信息如下：XXX銀行，賬號：XXXX，戶名：XXXX。三、違約責任1.甲方違約責任：如甲方未按照約定時間、地點交付定作物，或定作物的質(zhì)量、規(guī)格、性能等不符合約定要求，甲方需承擔相應的違約責任。乙方有權(quán)要求甲方重新交付符合要求的定作物，或要求甲方退還已支付的定金和費用。2.乙方違約責任：如乙方未按照約定要求完成定作任務，或定作物的質(zhì)量、規(guī)格、性能等不符合甲方要求，乙方需承擔相應的違約責任。甲方有權(quán)要求乙方重新完成定作任務，或要求乙方退還已支付的定金和費用。四、爭議解決方式如甲、乙雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應尊重法院判決，并履行相應的義務。五、合同生效及終止1.合同生效：本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。在合同生效前，雙方應確保合同條款的履行。合同生效后，雙方應嚴格遵守合同條款，履行相應的義務。2.合同終止：在合同履行過程中，如一方違約或雙方協(xié)商一致，可以終止合同。合同終止后，雙方應友好協(xié)商解決相關(guān)事宜，確保雙方權(quán)益得到保障。六、其他約定事項1.保密條款：甲、乙雙方應對合同履行過程中涉及的國家秘密、商業(yè)秘密等保密信息保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方泄露。2.不可抗力條款：如因不可抗力因素（如自然災害、政府政策等）導致合同無法按時履行或無法履行，雙方應友好協(xié)商解決相關(guān)事宜。3.管轄法律條款：本合同適用中華人民共和國法律。如雙方發(fā)生爭議，應適用中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)進行解決。篇7合同編號：XXXXXX定作人：XXXXXX，聯(lián)系電話：XXXXXX，聯(lián)系地址：XXXXXX。承攬人：XXXXXX，聯(lián)系電話：XXXXXX，聯(lián)系地址：XXXXXX。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，雙方在平等、自愿、公平、誠信的基礎上，就定作人委托承攬人制作XXXX產(chǎn)品事宜，達成如下協(xié)議：一、合同標的定作人委托承攬人制作的產(chǎn)品為XXXX，具體規(guī)格、數(shù)量、款式等詳見合同附件。二、制作要求1.承攬人應根據(jù)定作人的需求，按照合同附件中規(guī)定的規(guī)格、數(shù)量、款式等進行制作。2.制作過程中，承攬人應保證產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)標準，嚴禁使用假冒偽劣材料。3.制作完成后，承攬人應及時交付給定作人，并確保產(chǎn)品包裝完好、標識清晰。三、制作周期1.承攬人應在合同簽訂后盡快安排制作，確保制作周期符合定作人的要求。