2025某項目住宅小區配套設施及綠化工程補充合同第一條工程概況1.1項目名稱：1.2工程地點：1.3承包范圍：本合同范圍包括但不限于住宅小區的配套設施建設及綠化工程，具體以雙方確認的施工圖紙、設計文件及合同附件為準。1.4工期要求：總工期為日歷天，計劃開工日期為年月日，計劃竣工日期為年月日，具體工期以發包人書面通知為準。1.5質量目標：本工程的質量標準為不低于國家或地方現行的工程質量驗收標準及合同約定的標準。第二條工程范圍及內容2.1本合同承包范圍包括：2.1.1配套設施工程：包括但不限于小區內道路、供水供電設施、消防設施、燃氣管道、通信網絡、照明設施、垃圾收集設施、公共停車位、休閑設施（如涼亭、健身器材等）、景觀小品及其他相關配套設施的施工。2.1.2綠化工程：包括但不限于小區內苗木種植、草坪鋪設、景觀綠化設計、水景施工、綠化灌溉系統安裝及后期養護工作。2.2具體工作內容以雙方確認的施工圖紙、設計文件及合同附件為準。2.3承包方式：包工包料，承包人需自行負責施工所需的材料、設備、勞動力及相關施工管理。第三條施工工期及順延3.1承包人應嚴格按照合同約定的工期完成施工任務，因不可抗力或發包人原因（如設計變更、材料供應不及時、圖紙供圖延遲等）導致的停工，承包人有權要求順延工期，順延天數由雙方協商確認。3.2因承包人原因導致工期延誤，承包人應承擔相應的違約責任，具體違約責任詳見本合同第九條。第四條質量標準及驗收4.1質量標準：本工程應符合國家或地方現行的工程質量驗收標準及設計要求，滿足合同附件中約定的質量標準。4.2材料及設備：承包人采購的材料及設備需符合國家及地方相關標準，并提供相應的產品合格證及檢測報告，經發包人或監理工程師驗收合格后方可使用。4.3施工工藝：承包人應嚴格按照施工圖紙、設計文件及合同約定的施工工藝進行施工，確保工程質量和安全。4.4驗收程序：4.4.1隱蔽工程驗收：在進行隱蔽工程施工前，承包人應通知發包人及監理工程師進行檢查驗收，驗收合格后方可進行隱蔽施工。4.4.2竣工驗收：工程完工后，承包人提交竣工驗收申請，發包人應在收到申請后日內組織相關部門及人員進行驗收，驗收合格后雙方簽署竣工驗收證書。第五條合同價款及結算方式5.1合同總金額：本合同總價為人民幣元（大寫：元整），具體金額以雙方最終確認的工程量清單及單價為準。5.2合同價款調整：5.2.1若因設計變更、工程量增減或其他雙方認可的原因導致工程量變化，合同價款可按雙方約定的單價進行調整。5.2.2施工期間材料價格波動超過%時，雙方可協商調整合同價款，調整方式為。5.3結算方式：5.3.1工程進度款：按月支付，每月支付進度款為當月完成工程量的%。5.3.2工程竣工驗收合格后，承包人提交完整的結算資料，發包人應在日內審核完畢并支付至合同總價的%。5.3.3剩余%作為質保金，質保期滿后無質量問題一次性無息支付。第六條付款方式6.1預付款：合同簽訂后日內，發包人支付合同總價的%作為預付款。6.2進度款：按月支付，具體支付比例為%，支付時間為每月日。6.3竣工款：工程竣工驗收合格后日內支付至合同總價的%。6.4質保金：剩余%作為質保金，質保期為年，質保期滿后無質量問題一次性支付。6.5所有付款均需通過銀行轉賬方式支付至承包人指定賬戶。第七條雙方責任與義務7.1發包人責任與義務：7.1.1按時提供施工圖紙、設計文件及相關手續，確保承包人能夠正常進場施工。7.1.2按時支付工程款，不得無故拖延或拒付。7.1.3負責協調與當地政府、社區及相關部門的關系，為承包人施工創造良好條件。7.1.4按時組織工程驗收，不得無故拖延。7.2承包人責任與義務：7.2.1按時進場施工，嚴格按照合同約定的工期完成施工任務。7.2.2嚴格遵守國家及地方的安全生產、環境保護等相關法律法規，確保施工安全、文明。7.2.3保證施工質量，嚴格按照設計圖紙及施工規范進行施工。7.2.4按時提交工程進度報表、竣工資料及結算資料。第八條驗收與保修8.1驗收標準：本工程的驗收標準為國家及地方現行的工程質量驗收標準及合同約定的標準。8.2驗收程序：工程完工后，由承包人提交竣工驗收申請，發包人組織相關部門及人員進行驗收，驗收合格后雙方簽署竣工驗收證書。8.3保修期限：本工程的保修期限為年，具體保修內容及期限詳見附件。8.4保修責任：在保修期內，因承包人施工質量原因導致的工程問題，承包人應在接到通知后小時內到達現場進行維修，費用由承包人承擔。第九條變更與索賠9.1變更程序：9.1.1合同履行過程中，如需進行設計變更或工程變更，需由雙方書面確認后方可實施。9.1.2變更引起的工程量增減或費用變化，雙方應協商一致后簽訂補充協議。9.2索賠程序：9.2.1因發包人原因導致承包人停工、窩工或其他損失，承包人有權要求索賠，具體賠償金額雙方協商確定。9.2.2因承包人原因導致工期延誤或質量問題，承包人應承擔相應責任，發包人有權要求索賠。第十條違約責任10.1因承包人原因導致工期延誤，每逾期一天，承包人需向發包人支付違約金元，最高不超過合同總價的%。10.2因承包人施工質量不符合合同約定標準，需返工或修復，由此產生的費用及工期延誤責任由承包人承擔。10.3因發包人原因導致工程款支付延誤，每逾期一天，發包人需向承包人支付違約金元，最高不超過合同總價的%。10.4任何一方違約導致合同無法繼續履行，守約方有權解除合同并要求違約方賠償損失。第十一條爭議解決11.1合同履行過程中發生爭議，雙方應友好協商解決；協商不成時，可以向工程所在地的人民法院提起訴訟。第十二條其他條款12.1補充協議：本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。12.2通知送達：雙方的通知送達方式為書面形式，以掛號信、特快專遞或傳真方式進行。12.3合同份數：本合同一式份，發包人執份，承包人執份，具有同等法律效力。12.4合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。發包人（蓋章）：法