鋼構加工分包合同書8篇篇1甲方（委托方）：XXXX有限公司乙方（承包方）：XXXX鋼結構工程有限公司根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方委托乙方進行鋼構加工事宜，達成以下分包合同：一、工程概況工程名稱：XXXX鋼構加工項目工程地點：XXXX二、合同雙方的權利和義務（一）甲方權利和義務1.提供鋼構加工所需的設計圖紙和技術要求。2.負責現場的協調工作，確保施工順利進行。3.按照合同約定支付乙方加工費用。（二）乙方權利和義務1.按照甲方提供的設計圖紙和技術要求進行加工。2.確保加工質量符合國家標準和行業規范。3.按時完成加工任務，并交付甲方。4.負責售后服務的安排和處理。三、合同價款及支付方式1.合同總價為人民幣XXXX元（大寫：XXXX）。2.支付方式：甲方應按照合同約定的支付節點，通過銀行轉賬方式向乙方支付加工費用。具體支付節點如下：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價的XX%；（2）鋼構加工完成并經甲方驗收合格后，甲方支付乙方合同總價的XX%；（3）剩余XX%的合同總價作為質保金，自鋼構安裝完成并通過驗收之日起計算，滿一年后支付。四、違約責任1.甲方未按照合同約定支付加工費用的，每逾期一天，應向乙方支付合同總價XX%的違約金。2.乙方未按照合同約定完成加工任務的，每逾期一天，應向甲方支付合同總價XX%的違約金。3.因一方違約給另一方造成損失的，違約方應承擔全部賠償責任。五、爭議解決因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。六、其他事項1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。3.未盡事宜，可另行簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（簽字/蓋章）：XXXX有限公司法定代表人：XXXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（簽字/蓋章）：XXXX鋼結構工程有限公司法定代表人：XXXX日期：XXXX年XX月XX日篇2發包單位（甲方）：_________承包單位（乙方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程承包方式：_________4.工程范圍和內容：_________第二條合同的生效和終止1.合同生效：本合同自雙方簽字并蓋章之日起生效。2.合同終止：若因乙方原因造成工程無法按時開工或中途停工，甲方有權終止合同。若因甲方原因造成工程無法按時開工或中途停工，乙方有權終止合同。第三條甲方責任1.甲方負責提供施工所需的圖紙和技術資料，并確保其完整性和準確性。2.甲方負責協調施工現場的關系，確保施工順利進行。3.甲方負責提供施工所需的材料和設備，并確保其質量和數量符合要求。4.甲方負責支付乙方的勞務報酬和費用，并確保支付及時和足額。第四條乙方責任1.乙方負責按照甲方的要求和技術標準，組織施工人員進行施工。2.乙方負責確保施工質量和進度，按時完成施工任務。3.乙方負責與其他施工單位進行協調，確保施工順利進行。4.乙方負責提供施工所需的勞務報酬和費用，并確保支付及時和足額。第五條違約責任1.若因甲方原因導致工程無法按時開工或中途停工，甲方應支付乙方相應的違約金。違約金的具體數額應根據實際情況進行協商。2.若因乙方原因導致工程無法按時開工或中途停工，乙方應支付甲方相應的違約金。違約金的具體數額應根據實際情況進行協商。3.若因甲方原因導致提供的圖紙和技術資料不準確或不完整，甲方應承擔相應的責任，并支付乙方由此造成的損失。損失的具體數額應根據實際情況進行協商。4.若因乙方原因導致施工質量不符合要求或進度滯后，乙方應承擔相應的責任，并支付甲方由此造成的損失。損失的具體數額應根據實際情況進行協商。第六條爭議解決方式1.合同雙方發生爭議時，應首先嘗試通過友好協商的方式解決。如果協商不成，任何一方都可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應積極配合法院的調查和審理工作。2.在爭議解決期間，雙方應繼續履行合同中未發生爭議的其他部分。如果爭議影響到合同的正常履行，雙方應協商解決方案。協商不成的，雙方可以暫時停止履行爭議部分，但應妥善保管相關資料和物品，以便在爭議解決后繼續履行合同。3.合同雙方應尊重對方的合法權益，不得采取任何方式損害對方的利益。在爭議解決過程中，雙方應遵守法律法規和道德規范，不得進行任何違法違規行為。第七條合同變更和補充條款1.本合同未盡事宜，雙方可以協商補充條款。補充條款與本合同具有同等法律效力。雙方協商一致的補充條款如下：_________。2.合同變更：如需對合同進行變更，雙方應協商一致，并簽訂書面協議。協議中應明確變更的內容、生效時間、雙方的權利和義務等。變更協議與本合同具有同等法律效力。在變更協議生效前，雙方仍應履行原合同的內容。3.合同終止：若因不可抗力或其他原因需要終止合同，雙方應協商解決方案。在終止合同的過程中，雙方應遵守法律法規和道德規范，不得進行任何違法違規行為。終止合同的具體事宜應根據實際情況進行協商。第八條其他約定事項：_________。第九條合同生效條款：本合同自雙方簽字并蓋章之日起生效。本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。具有同等法律效力。篇3發包方（甲方）：[公司名稱]承包方（乙方）：[公司名稱]根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就鋼構加工分包事宜，甲、乙雙方在平等、自愿、公平和誠實守信的基礎上，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程規模：[工程規模]4.承包范圍：[承包范圍]二、工期及進度要求1.乙方在簽訂合同后，按照甲方提供的圖紙和加工要求，按時保質地完成鋼構加工任務。2.乙方需按照甲方制定的進度計劃，合理安排加工進度，確保按時完成。3.如因乙方原因造成工期延誤，乙方需承擔相應的違約責任。三、質量與驗收標準1.乙方需嚴格按照甲方提供的圖紙和技術要求進行加工，確保產品質量符合標準。2.乙方在加工過程中，需進行質量自檢，確保每道工序都符合質量要求。3.甲方將在加工完成后進行驗收，驗收標準為[驗收標準]。4.如驗收不合格，乙方需承擔相應的返修費用。四、付款與結算方式1.付款采用[付款方式]方式。具體支付時間按照工程進度進行支付。2.乙方在簽訂合同后，需向甲方提供銀行賬號信息，以便甲方按時支付款項。3.甲方在支付款項時，需確保資金安全，避免不必要的風險。4.結算方式采用[結算方式]方式。乙方需按照甲方要求提供相應票據。五、違約責任及賠償標準1.如因乙方原因造成工期延誤或質量問題，乙方需承擔相應的違約責任。具體違約金數額按照合同總金額的[違約金比例]計算。2.如因乙方原因導致甲方損失超出違約金數額的，乙方需承擔相應的賠償責任。具體賠償標準按照實際損失計算。3.如因甲方原因造成工期延誤或質量問題，甲方需承擔相應的違約責任。具體違約金數額按照合同總金額的[違約金比例]計算。4.如因甲方原因導致乙方損失超出違約金數額的，甲方需承擔相應的賠償責任。具體賠償標準按照實際損失計算。六、爭議解決方式及管轄法院1.如甲、乙雙方在履行合同過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.管轄法院為[管轄法院]。如甲方提起訴訟，需確保所訴內容真實合法，否則需承擔相應的法律責任。如乙方提起訴訟，需確保所訴內容真實合法，否則需承擔相應的法律責任。七、合同生效及終止條款1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同生效后，雙方應嚴格遵守合同條款，確保合同的順利實施。2.如因不可抗力或其他原因導致合同無法繼續實施時，雙方可協商終止合同。合同終止后，雙方應友好協商解決相關事宜，確保雙方權益得到保障。3.合同終止后，乙方需將已完成的加工成果交付給甲方，并確保交付成果的質量符合標準要求。甲方需按照合同約定支付相應款項給乙方。如因乙方原因導致交付成果不符合要求時，乙方需承擔相應的返修費用或賠償責任。如因甲方原因導致款項未按時支付時，甲方需承擔相應的違約責任或賠償責任。4.合同終止后，雙方應共同協商確定未完成工作的處理辦法和已支付款項的退還事宜。協商不成的，可通過仲裁或訴訟方式解決相關爭議。在仲裁或訴訟過程中，雙方應積極配合提供相關證據材料并尊重仲裁或判決結果。如一方不履行仲裁或判決結果時另一方有權向人民法院申請強制執行。但需注意在仲裁或訴訟過程中可能產生的相關費用和風險應由違約方承擔。篇4發包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠實信用的基礎上，就鋼構加工分包事宜達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程內容：鋼構加工制作及安裝4.工程質量：優質5.合同工期：自合同簽訂之日起，按照甲方進度要求，按時完成。二、承包方式1.乙方采用包工包料的方式，負責鋼構加工制作及安裝的全部過程。2.乙方需按照甲方提供的設計圖紙和技術要求，自行采購材料，組織施工，確保工程質量達到甲方要求。3.乙方需遵守相關法律法規和行業標準，確保施工安全和環保。三、合同價款及支付方式1.合同價款：_________元（大寫：_________元整）2.支付方式：銀行轉賬3.支付節點：合同簽訂后，甲方支付乙方合同價款的30%作為預付款；工程完成50%時，甲方支付乙方合同價款的50%；工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方合同價款的20%。四、違約責任1.甲方如未按時支付合同價款或未提供必要的技術支持，需承擔相應的違約責任。2.乙方如未按時完成工程或工程質量未達到甲方要求，需承擔相應的違約責任。五、爭議解決方式1.甲乙雙方在履行合同過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。2.協商不成的，任何一方可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。六、合同生效及終止1.本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。2.未經甲乙雙方協商一致，任何一方不得擅自變更或終止合同。3.合同終止后，乙方需按照甲方的要求，將已完成的工程和未使用的材料全部撤離現場，并確保施工現場的整潔和安全。七、其他約定事項1.乙方需嚴格遵守甲方的安全、環保等規章制度，確保施工過程的順利進行。2.乙方需做好施工記錄，及時提交相關報表和資料，確保甲方對工程的全面了解和掌握。3.乙方需保證在合同履行過程中不會侵犯第三方的知識產權和專利權等合法權益。如發生侵權行為，乙方需承擔相應的法律責任。4.乙方需確保施工人員的安全和健康，并為施工人員購買相應的保險。在發生安全事故時，乙方需及時通知甲方并協助處理相關事宜。5.乙方需嚴格遵守合同條款和甲方的管理規定，確保工程的順利進行和質量的穩定。如有違反，乙方需承擔相應的違約責任和賠償責任。6.乙方需保證在合同履行過程中不會存在任何形式的違法違規行為。如有違反，乙方需承擔相應的法律責任和賠償責任。同時，甲方有權解除與乙方的合同關系并不承擔任何違約責任。篇5發包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及相關的法律法規，為明確雙方的權利和義務，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就鋼結構加工事項達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程內容：_________二、工期要求1.乙方應按照甲方要求的工期完成鋼結構加工任務。具體工期要求如下：（1）開工日期：_________（2）竣工日期：_________2.乙方應在工期結束后，及時向甲方提交工程竣工報告。三、質量標準1.乙方應確保鋼結構加工的質量符合《鋼結構工程施工及質量驗收規范》等相關標準。2.甲方有權對乙方的施工質量進行監督，對不符合質量標準的部分提出整改要求。四、合同價款及支付方式1.本合同價款為人民幣_________元整（￥_________），包含鋼結構加工的全部費用。具體費用包括材料費、加工費、運輸費等。2.甲方應在簽訂合同后，按照以下方式向乙方支付款項：（1）預付款：人民幣_________元整（￥_________）；（2）中期款：在鋼結構加工進度過半時，支付合同價款的_________%；（3）尾款：在竣工驗收合格后，支付剩余款項。五、違約責任1.乙方如未能按照合同約定完成鋼結構加工任務，應按照合同價款的_________%向甲方支付違約金。2.甲方如未能按照合同約定向乙方支付款項，應按照合同價款的_________%向乙方支付違約金。六、爭議解決1.甲乙雙方在履行合同過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。2.在爭議解決期間，除涉及爭議的部分外，雙方應繼續履行合同的其余部分。七、其他約定事項1.乙方應確保鋼結構加工過程中所使用的材料符合環保要求，不得使用國家明令禁止的材料。2.甲方應對乙方的施工環境進行監督，確保施工符合環保要求。如因乙方施工導致的環境污染問題，甲方有權要求乙方進行整改。3.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。具有同等法律效力。4.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。5.如有其他未盡事宜，按照《中華人民共和國合同法》及相關法律法規執行。如有違約，違約方應承擔相應的法律責任。篇6甲方（發包方）：XXXX公司乙方（承包方）：XXXX公司根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，為明確雙方在鋼構加工分包工程中的權利和義務，經雙方友好協商，達成如下合同：一、工程概況1.工程名稱：XXXX鋼構加工分包工程2.工程地點：XXXX3.承包范圍：本次鋼構加工分包工程主要包括XXXX的設計、材料采購、加工制作、運輸及安裝等。具體內容詳見合同附件。4.合同工期：自本合同簽訂之日起至XXXX年XX月XX日。如遇不可抗力因素，工期可相應順延。二、價款與支付方式1.合同總價：人民幣XXXX元（大寫：XXXX）。此價格已包含設計、材料采購、加工制作、運輸及安裝等所有費用。2.支付方式：（1）合同簽訂后，甲方支付合同總價的XX%作為預付款。（2）乙方按照甲方要求完成設計及材料采購后，甲方支付合同總價的XX%。（3）乙方完成加工制作并運輸至安裝現場后，甲方支付合同總價的XX%。（4）工程安裝完成后，甲方支付合同總價的XX%。（5）剩余合同總價的XX%作為質保金，自工程驗收之日起滿一年后支付。三、雙方權利與義務1.甲方權利與義務：（1）甲方應按照合同約定及時支付合同款項。（2）甲方應提供必要的設計資料和安裝現場條件。（3）甲方應派駐現場代表，對工程質量、進度進行監督。2.乙方權利與義務：（1）乙方應嚴格按照設計圖紙及國家標準進行加工制作。（2）乙方應確保材料的質量可靠性，并提供相應的質量證明文件。（3）乙方應按時完成加工制作并運輸至安裝現場。（4）乙方應派駐現場代表，配合甲方進行質量監督和驗收工作。四、質量保證與驗收1.乙方應建立健全質量保證體系，確保產品質量符合國家標準和設計要求。2.甲方應對乙方提供的材料和成品進行驗收，確保合格后方可進行安裝。3.工程安裝完成后，甲方應組織相關人員進行驗收，并提出書面驗收報告。4.驗收過程中如發現質量問題，乙方應及時進行整改，并承擔相應的費用。五、違約責任1.甲方如未按合同約定支付合同款項，乙方有權要求甲方支付違約金，違約金按未支付款項的XX%計算。2.乙方如未按照合同約定完成加工制作并運輸至安裝現場，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金按未完成部分的合同總價的XX%計算。3.雙方在履行合同過程中，如因違約行為造成對方損失的，違約方應承擔相應的賠償責任。六、爭議解決1.雙方在履行合同過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。2.在爭議解決期間，除涉及爭議部分外，其他合同義務雙方應繼續履行。七、其他事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。3.未盡事宜，可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。4.本合同解釋權歸甲方和乙方共同所有。甲方（發包方）：XXXX公司法定代表人：XXXX簽字日期：XXXX年XX月XX日乙方（承包方）：XXXX公司法定代表人：XXXX簽字日期：XXXX年XX月XX日篇7發包單位：[公司名稱]承包單位：[公司名稱]根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就[工程名稱]鋼構加工事項，經協商一致，簽訂本合同，以明確雙方的權利和義務。一、工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程規模：[工程規模]4.承包范圍：鋼構加工制作及安裝（具體以圖紙為準）二、合同工期1.加工制作工期：合同簽訂后XX天。2.安裝工期：合同簽訂后XX天。三、質量標準和要求1.承包方需按照施工圖紙和甲方要求，精心組織施工，確保工程質量達到優質。2.鋼材等原材料必須符合國家相關標準，并提供材質證明。3.加工制作過程中，需進行質量檢查，確保每個工序都達到質量要求。4.安裝過程中，要嚴格控制垂直度、水平度和螺栓連接等關鍵指標，確保鋼構安裝牢固、安全。四、合同價款及支付方式1.合同價款：人民幣XX元整（￥XX）。具體價格根據圖紙和甲方要求，結合市場價格進行報價。2.支付方式：簽訂合同后，甲方支付合同價款的XX%作為預付款。鋼構加工制作完成后，甲方支付合同價款的XX%。安裝完成后，甲方支付合同價款的XX%。剩余XX%作為質保金，一年后無質量問題，甲方一次性支付。五、雙方責任與義務1.甲方責任與義務：（1）提供施工圖紙和相關技術資料，確保乙方能夠準確進行加工制作。（2）協調乙方與其他施工隊伍之間的配合工作，確保施工進度順利進行。（3）按照合同約定及時支付款項，確保乙方有足夠的資金進行加工制作和安裝。2.乙方責任與義務：（1）按照施工圖紙和甲方要求，精心組織施工，確保工程質量達到優質。（2）嚴格控制成本，確保在預算范圍內完成加工制作和安裝任務。（3）加強安全管理，確保施工現場安全無事故。（4）協調好與其他施工隊伍之間的配合工作，確保施工進度順利進行。六、違約責任及賠償損失1.甲方違約責任：如甲方未能按照合同約定及時支付款項或提供施工圖紙和技術資料，導致乙方無法按時完成加工制作和安裝任務，甲方應賠償乙方因此造成的損失。2.乙方違約責任：如乙方未能按照合同約定完成加工制作和安裝任務，或工程質量未達到合同要求，乙方應賠償甲方因此造成的損失。同時，乙方應承擔因此產生的所有費用。七、爭議解決方式本合同在履行過程中發生爭議時，雙方應首先嘗試通過友好協商解決。協商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應積極配合法院的調查和審理工作。判決生效并執行完畢后，雙方應遵守法院作出的裁決結果。對于拒不執行判決的當事人，另一方可以向人民法院申請強制執行。在執行過程中，被申請人應當履行判決義務并承擔相應的費用。同時被申請人也應承擔相應的利息損失和其他相關費用。如果爭議涉及仲裁條款的適用問題或者仲裁管轄范圍的問題等需要由仲裁機構處理的情形時應當先向仲裁機構申請仲裁裁決后再向人民法院提起訴訟解決爭議問題。八、合同生效與終止1.合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同生效后雙方應認真履行合同條款不得擅自更改或解除。如需更改或解除需經雙方協商一致并簽訂書面協議方可生效。否則視為違約行為并承擔相應的法律責任和費用支出問題。同時雙方應積極配合對方的工作確保合同的順利實施和完成預定目標。2.合同終止：在本合同履行過程中如遇不可抗力因素導致雙方無法繼續合作時雙方可以協商解除本合同但應提前告知對方并提供相關證明材料以便對方及時調整工作計劃和安排其他工作事項。除此之外任何一方不得擅自終止本合同否則視為違約行為并承擔相應的法律責任和費用支出問題。在合同終止后雙方應積極配合對方進行工作交接和結算工作確保雙方權益得到充分保障。九、其他事項1.本合同未盡事宜由雙方協商補充完善并簽訂書面補充協議與本合同具有同等法律效力。2.本合同在履行過程中如需修改或補充雙方應協商一致并簽訂書面修改或補充協議方可生效否則視為違約行為并承擔相應的法律責任和費用支出問題。3.本合同在履行過程中如遇到爭議或糾紛雙方應首先嘗試通過友好協商解決協商不成的可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟解決爭議問題。同時雙方應積極協調配合法院的調查和審理工作確保判決結果得到有效執行和維護自身合法權益得到充分保障。篇8甲方（委托方）：XXXX有限公司乙方（承包方）：XXXX鋼構加工廠根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方委托乙方