住宅裝飾設計及施工合同合同編號：__________身份證號：____________________聯系電話：____________________營業執照號：____________________聯系電話：____________________地址：____________________鑒于甲方為住宅裝飾工程的需求方，乙方為具備相應資質的住宅裝飾設計及施工單位，雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，就甲方委托乙方進行住宅裝飾設計及施工事宜達成如下協議：第一條項目概況1.1工程名稱：____________________1.2工程地址：____________________1.3工程面積：____________________平方米1.4工程性質：____________________（如：新建、翻新、裝修等）第二條設計及施工內容（1）空間布局設計；（2）裝飾風格設計；（3）家具、燈具、窗簾等軟裝設計；（4）強弱電、給排水、通風等配套設施設計。（1）拆除、改造、土建等基礎施工；（2）水電安裝；（3）防水、防潮、隔音等施工；（4）墻面、地面、天花板的裝飾施工；（5）家具、燈具、窗簾等軟裝安裝；（6）清潔及驗收。第三條工期及質量標準3.1工程工期：自合同簽訂之日起，_______個工作日內完成。（1）設計質量：符合甲方要求及國家相關標準；（2）施工質量：符合國家相關法律法規及行業標準；（3）材料質量：選用符合國家標準的優質材料；（4）售后服務：提供完善的售后服務。第四條費用及支付4.1設計費：甲方應支付乙方設計費人民幣_______元，支付時間為合同簽訂后_______日內。（1）合同簽訂后，支付工程款的_______%；（2）施工進度達到_______%時，支付工程款的_______%；（3）施工進度達到_______%時，支付工程款的_______%；（4）工程驗收合格后，支付剩余的工程款。4.3乙方應在收到甲方支付的費用后，向甲方開具正規發票。第五條違約責任5.1乙方未按照約定工期完成工程，每延遲一日，應支付甲方違約金人民幣_______元。5.2乙方未按照約定質量完成工程，甲方有權要求乙方進行整改，整改費用由乙方承擔。5.3甲方未按照約定支付費用，每延遲一日，應支付乙方違約金人民幣_______元。第六條爭議解決雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1乙方在施工過程中，應遵守甲方的生活作息時間，不得影響甲方的正常生活。7.2乙方在施工過程中，應確保施工安全，避免發生安全事故。7.3乙方在施工過程中，應遵守國家相關法律法規，不得違法亂紀。第八條合同生效及解除8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。8.2在合同履行過程中，如一方違反合同約定，另一方有權要求解除合同。8.3合同解除后，雙方應按照合同約定進行結算。第九條合同附件本合同附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。附件：住宅裝飾設計及施工合同附件甲方（簽字/蓋章）：____________________乙方（簽字/蓋章）：____________________簽訂日期：____________________注意事項：1.明確合同主體：合同中應明確甲乙雙方的名稱、地址、聯系方式等基本信息，確保合同主體的真實性、合法性。法律名詞解釋：合同主體指參與合同關系的當事人，包括自然人和法人。2.詳細項目內容：合同中應詳細描述裝飾設計及施工的具體內容，包括工程名稱、地址、面積、性質等，以明確雙方的權利義務。法律名詞解釋：合同內容是指合同當事人權利義務的具體規定。3.明確工期和質量標準：合同中應明確約定工程工期及質量標準，以確保施工進度和質量符合雙方約定。法律名詞解釋：工期是指完成合同約定工作的時間限制；質量標準是指衡量合同履行質量的具體指標。4.費用支付及違約責任：合同中應明確約定費用支付方式、時間及違約責任，以確保雙方在履行合同過程中的權益。法律名詞解釋：費用支付是指合同當事人按照約定向對方支付報酬或費用；違約責任是指合同當事人違反合同約定所應承擔的法律責任。5.爭議解決方式：合同中應明確約定爭議解決方式，如協商、調解、仲裁或訴訟等。法律名詞解釋：爭議解決方式是指合同當事人因合同履行發生的糾紛，通過協商、調解、仲裁或訴訟等方式解決。解決辦法：1.協商解決：雙方在合同履行過程中發生爭議，應通過友好協商解決。法律名詞解釋：協商解決是指合同當事人通過互諒互讓、達成一致意見的方式解決爭議。2.調解解決：如協商不成，雙方可以請求第三方進行調解。法律名詞解釋：調解解決是指合同當事人請求第三方協助解決爭議的過程。3.仲裁解決：如調解無效，雙方可以約定仲裁機構進行仲裁。法律名詞解釋：仲裁解決是指合同當事人根據仲裁協議，將爭議提交仲裁機構進行審理并作出裁決。4.訴訟解決：如仲裁無效或雙方未約定仲裁，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。法律名詞解釋：訴訟解決是指合同當事人將爭議提交法院審理，通過法院判決解決爭議。特殊應用場合及合同補充條款：1.綠色環保裝修場合應用場合：業主對環保有較高要求，希望裝修過程和材料都符合綠色環保標準。補充條款：乙方在施工過程中應使用環保材料，并確保所有施工過程符合國家環保標準。如甲方發現乙方使用非環保材料，有權要求乙方立即停止使用并更換，相關費用由乙方承擔。2.智能家居裝修場合應用場合：業主希望裝修后的住宅配備智能家居系統，實現生活自動化。補充條款：乙方應負責智能家居系統的設計和安裝，并保證系統的穩定性和安全性。若系統出現故障，乙方應在接到甲方通知后的24小時內響應維修。3.歷史文化保護建筑裝修場合應用場合：業主擁有歷史文化保護建筑，需要特別保護原有結構和風貌。補充條款：乙方在施工前，應向甲方提交詳細的保護方案，并經甲方批準后方可施工。乙方需確保施工過程中不破壞建筑的原有結構和風貌。4.兒童房裝修場合應用場合：業主有小孩，對兒童房的安全和環保要求較高。補充條款：乙方在兒童房裝修中，必須使用無毒無害的裝飾材料，并確保家具邊角圓潤，避免尖銳突出，確保兒童的安全。合同所需附件列表：1.設計圖紙：包括但不限于平面圖、立面圖、剖面圖、效果圖等，以明確裝修設計細節。2.材料清單：列出所有裝修材料品牌、型號、規格和數量，確保材料質量和環保標準。3.施工進度計劃表：詳細列出施工的每個