外墻保溫合同7篇篇1發(fā)包方（甲方）：承包方（乙方）：根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：外墻保溫工程2.工程地點：3.工程承包方式：包工包料4.工程內(nèi)容：外墻保溫材料供應及施工第二條工程期限1.本工程合同總工期為XX天，自合同簽訂之日起計。2.如有下列情況之一，工期相應順延：（1）因甲方原因造成乙方施工中斷的；（2）重大設計變更，導致乙方無法按原計劃施工的；（3）其他非乙方原因造成工程無法按原計劃進行的。第三條工程價款及支付方式1.本工程采用綜合單價包干方式，綜合單價為人民幣元/平方米。具體結(jié)算時根據(jù)實際完成的工程量乘以綜合單價進行結(jié)算。2.甲方應在合同簽訂后XX天內(nèi)向乙方支付工程預付款人民幣元，預付款比例為合同總價的XX%。剩余款項應在竣工驗收合格后XX天內(nèi)一次性支付。第四條工程質(zhì)量及驗收標準1.乙方必須按照甲方提供的施工圖紙和技術要求進行施工，確保工程質(zhì)量符合相關標準。2.甲方應在工程竣工驗收前向乙方提供驗收標準，乙方應按照驗收標準進行施工和準備相關資料。3.竣工驗收時，甲方應組織相關部門進行驗收，并簽署驗收意見。如驗收不合格，乙方應按要求進行整改并重新驗收。第五條甲方責任與義務1.甲方應向乙方提供施工圖紙和技術要求，確保乙方能夠按照要求進行施工。2.甲方應協(xié)助乙方解決施工過程中的問題，確保施工順利進行。3.甲方應及時向乙方支付工程款項，確保乙方能夠按時完工。4.甲方應組織相關部門進行竣工驗收，并簽署驗收意見。第六條乙方責任與義務1.乙方應確保施工質(zhì)量符合相關標準，并按照甲方要求進行施工。2.乙方應按時向甲方提交施工資料和驗收申請。3.乙方應協(xié)助甲方解決施工過程中的問題，確保施工順利進行。4.乙方應確保施工安全，并遵守相關安全規(guī)定。第七條違約責任及賠償1.如因甲方原因造成工程無法按原計劃進行的，甲方應賠償乙方因此造成的損失。具體賠償金額根據(jù)實際損失確定。2.如因乙方原因造成工程質(zhì)量不符合要求的，乙方應賠償甲方因此造成的損失。具體賠償金額根據(jù)實際損失確定。3.如一方違約，違約方應支付違約金人民幣元給守約方。違約金不足以彌補損失的，違約方還應按實際損失進行賠償。第八條不可抗力及意外事件處理1.因不可抗力或意外事件導致甲乙任何一方不能按約定履行合同的，應及時通知對方，并在合理期限內(nèi)提供證明文件。因不可抗力或意外事件導致合同無法繼續(xù)履行的，雙方可協(xié)商解除合同。2.因不可抗力或意外事件導致合同無法按時履行的，雙方應友好協(xié)商解決方案。如協(xié)商不成的，雙方可解除或終止合同。3.因不可抗力或意外事件導致合同無法繼續(xù)履行的，違約方應支付違約金人民幣元給守約方。違約金不足以彌補損失的，違約方還應按實際損失進行賠償。如因不可抗力或意外事件導致合同無法按時履行的，違約方也應支付違約金人民幣元給守約方。違約金不足以彌補損失的，違約方還應按實際損失進行賠償。如因不可抗力或意外事件導致合同無法繼續(xù)履行的，雙方可協(xié)商解除合同。協(xié)商不成的，雙方可解除或終止合同。并免除違約方的違約責任。篇2甲方（發(fā)包方）：__________乙方（承包方）：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就外墻保溫工程事宜達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：__________2.工程地點：__________3.工程內(nèi)容：外墻保溫工程，包括外墻保溫材料的選擇、設計、施工等。4.工程規(guī)模：建筑面積約__________平方米。二、承包方式1.乙方采用包工包料的方式承包該工程。2.乙方需按照甲方提供的施工圖紙及技術要求施工，確保工程質(zhì)量符合相關規(guī)定。3.乙方在施工過程中所需的一切材料、設備、工具等均由乙方自行承擔。三、工程期限1.工程開工日期：__________年__________月__________日。2.工程竣工日期：__________年__________月__________日。3.如遇不可抗力因素導致工程無法按時完成，乙方應及時向甲方說明情況，并提供相應的證明材料，以便甲方根據(jù)實際情況進行調(diào)整。四、質(zhì)量及驗收1.乙方應嚴格按照施工圖紙和技術要求施工，確保工程質(zhì)量符合相關規(guī)定。2.工程竣工后，乙方應提供完整的工程資料，包括施工圖紙、施工記錄、材料檢驗報告等。3.甲方將在收到乙方提交的工程資料后，組織相關人員進行驗收。驗收標準為甲方提供的施工圖紙和技術要求。4.如驗收不合格，乙方應按要求進行整改，并承擔由此造成的一切損失。五、付款方式1.工程款支付采用銀行轉(zhuǎn)賬方式。2.工程開工后，甲方支付乙方工程款的__________%作為預付款。3.工程進度過半時，甲方支付乙方工程款的__________%。4.工程竣工并通過驗收后，甲方支付乙方剩余的__________%工程款。5.乙方在收款時應提供正規(guī)的稅務發(fā)票。六、違約責任1.如乙方在施工過程中擅自更改施工圖紙或技術要求，應承擔相應的法律責任。2.如乙方未能按時完成工程進度或施工質(zhì)量不符合要求，應承擔相應的違約責任。甲方有權要求乙方進行整改或解除合同。3.如甲方未能按時支付工程款或提出合理的驗收要求，應承擔相應的違約責任。乙方有權要求甲方進行整改或解除合同。4.雙方應嚴格遵守合同條款，如一方違約，應承擔由此造成的一切損失。七、爭議解決方式1.如雙方在執(zhí)行合同過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。2.在爭議解決期間，雙方應繼續(xù)履行合同中未發(fā)生爭議的其他部分。若因爭議導致合同無法按時履行，雙方應相互理解并協(xié)商解決方案。3.雙方同意接受人民法院的判決和裁定。在判決或裁定作出后，敗訴方應承擔相應的法律責任和費用。篇3甲方（發(fā)包方）：_________乙方（承包方）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就外墻保溫工程達成以下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程內(nèi)容：外墻保溫工程，包括材料供應、施工及售后服務等。二、合同工期1.本合同工程總工期為______天，自合同簽訂之日起計算。2.甲方應在合同簽訂后______天內(nèi)完成付款，乙方應在收到付款后______天內(nèi)完成施工。三、工程價款及支付方式1.本工程總價款為人民幣______元整（大寫：______元整）。2.甲方應在合同簽訂后______天內(nèi)將工程總價款支付至乙方指定賬戶。3.乙方在收到付款后，應向甲方提供正式的發(fā)票。四、外墻保溫材料要求及施工標準1.乙方應選用優(yōu)質(zhì)的外墻保溫材料，并提供材料合格證明。2.乙方應嚴格按照國家相關施工標準進行施工，確保施工質(zhì)量。3.甲方有權對施工質(zhì)量進行監(jiān)督，并提出改進意見。五、施工工期及進度1.乙方應在簽訂合同后盡快安排施工，確保按時完成施工任務。2.甲方應提供必要的施工條件，協(xié)助乙方順利完成施工。3.乙方應定期向甲方報告施工進度，確保施工進度與合同要求一致。六、保修及售后服務1.本工程保修期為______年，自工程驗收之日起計算。在保修期內(nèi)，乙方應對工程質(zhì)量負責，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，應及時進行修復。2.乙方在保修期結(jié)束后，應提供必要的維修保養(yǎng)服務，確保外墻保溫系統(tǒng)的長期使用。七、違約責任及賠償1.甲方如未按照合同約定支付工程價款，乙方有權要求甲方支付逾期付款利息。甲方如因自身原因延誤了施工工期，應承擔相應的違約責任。2.乙方如未按照合同約定完成施工任務，應承擔相應的違約責任。乙方如因自身原因延誤了施工工期，也應承擔相應的違約責任。3.因不可抗力因素導致合同無法按時履行的，雙方應友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他約定事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.在合同履行過程中，如需對合同內(nèi)容進行修改或補充，應經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽訂書面協(xié)議。協(xié)議內(nèi)容與本合同具有同等法律效力。3.因本合同產(chǎn)生的爭議，雙方應友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。在爭議解決過程中，除涉及爭議的部分外，其他條款應繼續(xù)履行。篇4甲方（發(fā)包方）：_________乙方（承包方）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程內(nèi)容：_________外墻保溫工程第二條承包范圍及方式1.承包范圍：外墻保溫工程，具體施工內(nèi)容按甲方提供的施工圖及施工方案執(zhí)行。2.承包方式：包工包料。第三條工程期限1.本工程自_________年_________月_________日開工，于_________年_________月_________日竣工。2.因甲方原因或不可抗拒因素造成工程停工，工期相應順延。第四條工程質(zhì)量及驗收標準1.工程質(zhì)量應達到《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》GB50210-2001的合格標準。2.乙方必須嚴格按照施工圖紙、技術規(guī)范和操作程序施工，并接受甲方代表的監(jiān)督檢查。3.工程竣工后，乙方應向甲方提供完整的技術資料、施工記錄、質(zhì)量保修單等文件資料。第五條工程價款及支付方式1.本工程總造價為人民幣_________元整（￥_________元）。2.甲方應在簽訂合同后，按以下方式向乙方支付工程款項：合同簽訂后，甲方支付乙方合同總金額的_________%，即人民幣_________元整（￥_________元）；工程進度過半，甲方支付乙方合同總金額的_________%，即人民幣_________元整（￥_________元）；工程竣工驗收后，甲方支付乙方合同總金額的_________%，即人民幣_________元整（￥_________元）。余款作為質(zhì)量保證金，待工程保修期滿后支付。第六條保修期限及保修責任1.本工程保修期為自竣工驗收之日起_________年。在保修期內(nèi)，凡因施工原因造成的質(zhì)量問題，乙方應無償返修。2.保修期內(nèi)，如因甲方使用不當或不可抗力因素造成的問題，乙方應協(xié)助甲方進行修復工作，但所發(fā)生的費用由甲方承擔。第七條違約責任及賠償標準1.甲方若不按合同約定支付工程款項，每逾期一天，應向乙方支付合同總金額的萬分之五的違約金。若逾期超過十天，乙方有權終止合同，并有權要求甲方賠償因此造成的損失。2.乙方若不能按合同約定完成施工任務，每逾期一天，應向甲方支付合同總金額的萬分之五的違約金。若逾期超過十天，甲方有權終止合同，并有權要求乙方賠償因此造成的損失。第八條其他約定事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。未盡事宜，由雙方協(xié)商后簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。2.在施工過程中，如遇設計變更或經(jīng)濟簽證，應及時以書面形式通知對方。雙方協(xié)商后作出變更或簽證手續(xù)。變更或簽證手續(xù)與本合同具有同等法律效力。3.在施工過程中，如遇不可抗力因素導致工程停工或延誤工期時，雙方應友好協(xié)商并作出相應處理決定。處理決定與本合同具有同等法律效力。篇5發(fā)包人（甲方）：[公司名稱]承包人（乙方）：[公司名稱]根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程內(nèi)容：外墻保溫工程第二條承包范圍及方式1.承包范圍：本工程的外墻保溫施工。具體包括但不限于以下部分：外墻保溫材料供應、外墻保溫施工、驗收及保修等。2.承包方式：本工程采用包工包料的方式，由乙方負責外墻保溫材料的采購、加工、運輸及施工。第三條工程期限1.工程開工日期：[開工日期]2.工程竣工日期：[竣工日期]3.如遇下列情況，經(jīng)甲方確認后，工期相應順延：因不可抗力因素導致工程中斷；設計變更或工程量增加導致施工進度受到影響；甲方未能按合同約定支付款項或提供施工條件。第四條工程質(zhì)量及驗收1.工程質(zhì)量應達到國家及地方相關標準，具體可參照《外墻外保溫工程技術規(guī)程》GB50411-2025。2.驗收標準和方法：按照合同條款、設計圖紙、相關規(guī)范及甲方要求進行驗收。具體驗收項目包括外墻保溫材料的材質(zhì)、施工厚度、平整度、垂直度等。3.乙方應在竣工驗收前提交完整的竣工資料和驗收報告。甲方在收到竣工資料和驗收報告后，應及時組織驗收。如因甲方原因未能及時驗收，則視為默認驗收通過。第五條工程價款及支付方式1.工程價款：人民幣[工程價款]元整（￥[工程價款]）。該價款為包工包料價，包括外墻保溫材料的采購、加工、運輸及施工等費用。具體費用可參照附件《工程量清單及報價表》。2.支付方式：甲方應按以下方式向乙方支付款項：合同簽訂后，甲方應支付乙方工程總價的30%作為預付款；工程進行至一半時，甲方應支付乙方工程總價的30%；工程竣工驗收合格后，甲方應支付乙方剩余的40%款項。具體支付時間和金額可參照附件《付款計劃表》。第六條甲方責任與義務1.甲方應確保施工現(xiàn)場的用電、用水等施工條件；2.甲方應按時向乙方支付款項；3.甲方應積極配合乙方的施工工作，及時提供必要的支持和協(xié)助；4.甲方應確保施工場地的安全，并承擔因甲方原因造成的安全事故責任。第七條乙方責任與義務1.乙方應確保施工質(zhì)量符合合同約定及相關標準；2.乙方應按時向甲方提交完整的竣工資料和驗收報告；3.乙方應積極配合甲方的施工工作，及時提供必要的支持和協(xié)助；4.乙方應確保施工場地的安全，并承擔因乙方原因造成的安全事故責任。第八條違約責任及賠償損失1.甲方如未能按合同約定支付款項或提供施工條件，應承擔違約責任并賠償因此給乙方造成的實際損失；2.乙方如未能按合同約定完成施工任務或施工質(zhì)量不符合要求，應承擔違約責任并賠償因此給甲方造成的實際損失。具體違約責任及賠償損失可參照《違約責任及賠償損失條款》。第九條合同生效與終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效；2.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充；3.本合同在雙方完成施工任務并結(jié)算完畢后終止。具體合同生效與終止可參照《合同生效與終止條款》。第十條其他約定事項1.雙方應嚴格遵守合同約定及相關法律法規(guī)規(guī)定；2.如因不可抗力因素導致合同無法繼續(xù)履行，雙方可協(xié)商解除合同；3.合同解除后，雙方應友好協(xié)商解決相關事宜。具體其他約定事項可參照《其他約定事項條款》。以上合同條款及附件均經(jīng)雙方充分協(xié)商并達成一致意見后填寫。如有任何疑問或需要修改補充之處，請雙方及時溝通協(xié)商并書面確認。篇6發(fā)包方（甲方）：承包方（乙方）：根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：外墻保溫工程2.工程地點：3.工程承包方式：包工包料4.工程內(nèi)容：外墻保溫材料供應及施工第二條工程造價及付款方式1.工程總造價：暫定為人民幣元（大寫），最終造價以實際發(fā)生并經(jīng)甲方確認的工程量為準。2.付款方式：合同簽訂后，甲方支付乙方工程總造價的%作為預付款；工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方工程總造價的%；剩余%作為質(zhì)保金，待工程保修期滿后一次性支付。第三條工程期限1.本工程自合同簽訂之日起計，乙方必須于合同簽訂后日內(nèi)進場施工，并于合同簽訂后日內(nèi)完成施工任務。2.如有特殊情況，乙方需提前向甲方提交書面報告，經(jīng)甲方同意后，可相應順延工期。第四條工程質(zhì)量與保修1.乙方必須按照甲方提供的設計圖紙和技術要求施工，確保工程質(zhì)量符合相關標準。2.工程保修期為年，自工程竣工驗收合格之日起計算。在保修期內(nèi)，如因乙方施工質(zhì)量問題導致的損壞或故障，乙方應負責免費維修。3.保修期滿后，甲方一次性支付乙方剩余的質(zhì)保金。第五條甲方責任與義務1.甲方需提供施工所需的設計圖紙和技術要求。2.甲方應確保施工現(xiàn)場的暢通，為乙方施工提供必要的便利條件。3.甲方應及時向乙方支付工程進度款和質(zhì)保金。4.甲方應積極配合乙方的施工工作，確保施工順利進行。第六條乙方責任與義務1.乙方應確保施工所需的材料和設備按時進場，并符合相關標準。2.乙方應嚴格按照設計圖紙和技術要求進行施工，確保工程質(zhì)量符合要求。3.乙方應合理安排施工進度，確保按時完成施工任務。4.乙方應積極配合甲方的施工監(jiān)理工作，確保施工順利進行。5.乙方應對施工人員進行安全教育和培訓，確保施工人員安全施工。6.乙方應確保施工現(xiàn)場的整潔和衛(wèi)生，避免對周圍環(huán)境造成污染。7.乙方應在保修期內(nèi)對施工質(zhì)量問題負責免費維修。8.乙方應向甲方提供完整的施工記錄和驗收資料。9.乙方應嚴格遵守相關法律法規(guī)和規(guī)定，確保施工合法合規(guī)。第七條違約責任及賠償損失1.如因甲方原因未能按時支付工程進度款或質(zhì)保金，甲方應按日向乙方支付逾期付款違約金，直至款項支付完畢為止。同時，甲方應賠償因此給乙方造成的全部損失。2.如因乙方原因未能按時完成施工任務或施工質(zhì)量不符合要求，乙方應按日向甲方支付逾期交付違約金，直至工程竣工驗收合格為止。同時，乙方應賠償因此給甲方造成的全部損失。3.如因不可抗力因素導致工程無法按時完成或施工質(zhì)量不符合要求，雙方應協(xié)商解決處理辦法。但不可抗力因素導致合同無法繼續(xù)履行的除外。4.如因一方違約導致合同無法繼續(xù)履行的，違約方應向守約方支付違約金并賠償因此造成的全部損失。如雙方均有過錯的，應根據(jù)過錯程度承擔相應的違約責任和損失賠償責任。篇7#甲方（發(fā)包方）：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________#乙方（承包方）：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________#根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關法律、法規(guī)，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就外墻保溫工程達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：__________2.工程地點：__________3.工程內(nèi)容：外墻保溫工程4.工程造價：__________二、工程要求