甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度萬科數據中心基礎設施建設施工合同本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：甲方（建設單位）：____________________________乙方（施工單位）：____________________________鑒于甲方需要建設數據中心基礎設施，乙方愿意承攬該工程，雙方經友好協商，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：2025年度萬科數據中心基礎設施建設施工工程2.工程地點：____________________________3.工程規模：____________________________4.工程內容：____________________________5.工程投資：人民幣_______元整（大寫：_______元整）二、工程承包方式1.乙方以施工總承包方式承攬本工程。2.乙方應按照甲方要求，在規定的時間內完成工程。三、工程進度1.工程開工日期：____年____月____日2.工程竣工日期：____年____月____日3.工期延誤責任：如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的責任。四、工程質量要求1.工程質量標準：符合國家現行有關工程質量標準及設計要求。2.工程驗收：工程完成后，由甲方組織驗收，乙方應配合驗收。3.工程保修：工程保修期為____年，保修期內乙方負責維修。五、工程款支付1.甲方按合同約定分期支付工程款。2.付款方式：____________________________3.付款時間：____________________________六、合同變更1.未經雙方協商一致，任何一方不得擅自變更合同內容。2.合同變更需簽訂書面協議，并經雙方簽字蓋章后生效。七、違約責任1.甲方違約責任：（1）甲方未按約定支付工程款，應向乙方支付_____%的違約金。（2）甲方擅自變更工程內容，應承擔乙方因此增加的費用。2.乙方違約責任：（1）乙方未按約定完成工程，應向甲方支付_____%的違約金。（2）乙方未按約定質量要求完成工程，應承擔相應的修復費用。八、爭議解決1.雙方在履行合同過程中發生爭議，應友好協商解決。2.協商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。九、其他約定1.本合同未盡事宜，雙方可另行協商解決。2.本合同一式____份，甲乙雙方各執____份，具有同等法律效力。甲方（建設單位）：____________________________乙方（施工單位）：____________________________簽訂日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義1.1本合同中“第三方”是指除甲方（建設單位）和乙方（施工單位）之外的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于設計單位、監理單位、材料供應商、設備供應商、咨詢機構、檢測機構等。二、第三方介入目的2.1第三方介入的目的是為了確保工程的質量、進度、安全、環保等方面的要求得到滿足，提高工程的整體管理水平。三、第三方責任限額3.1第三方責任限額是指第三方在履行其職責過程中，因自身原因造成甲方或乙方損失的最高賠償金額。3.2第三方責任限額由雙方在合同中約定，并在第三方介入協議中明確。四、第三方介入程序4.1第三方介入需經甲方和乙方同意，并簽訂第三方介入協議。（1）第三方的基本情況，包括名稱、地址、法定代表人、聯系方式等；（2）第三方的職責范圍和具體工作內容；（3）第三方的工作標準、質量要求及驗收標準；（4）第三方責任限額及賠償方式；（5）第三方的費用及支付方式；（6）第三方介入的期限；（7）雙方的權利和義務；（8）爭議解決方式。五、第三方職責（1）對工程進行設計、監理、檢測、咨詢等工作；（2）對工程的質量、進度、安全、環保等方面進行監督和管理；（3）對工程材料、設備的質量進行檢驗；（4）對工程進行驗收；（5）對工程進行整改和修復。六、第三方權利（1）按照合同約定和介入協議的要求，獨立開展工作；（2）要求甲方和乙方提供必要的工作條件和資料；（3）對工程質量和進度提出意見和建議；（4）要求甲方和乙方支付相關費用；（5）在履行職責過程中，對甲方和乙方進行監督和指導。七、第三方義務（1）按照合同約定和介入協議的要求，履行職責；（2）保證工作質量，確保工程質量和安全；（3）保守商業秘密，不得泄露甲方和乙方的商業秘密；（4）遵守國家法律法規和行業標準；（5）在履行職責過程中，不得損害甲方和乙方的合法權益。八、第三方與其他各方的劃分說明8.1第三方與甲方、乙方的關系：（1）第三方與甲方、乙方是合同關系，雙方應根據合同約定和介入協議的要求，履行各自的義務，享受相應的權利；（2）第三方在履行職責過程中，應服從甲方和乙方的管理，不得擅自改變工作內容和工作方式。8.2第三方與工程其他相關方的劃分說明：（1）第三方與工程其他相關方的關系由合同約定，第三方應按照合同約定履行職責；（2）第三方在履行職責過程中，應與其他相關方保持良好溝通，協調工作，確保工程順利進行。九、第三方介入的費用及支付9.1第三方介入的費用包括但不限于設計費、監理費、檢測費、咨詢費等。9.2第三方介入的費用支付方式：（1）甲方和乙方應根據合同約定和介入協議的要求，按照約定的比例和支付方式支付第三方介入費用；（2）第三方介入費用應在合同約定的支付期限內支付。十、第三方介入的終止10.1第三方介入的終止條件：（1）工程竣工或達到合同約定的其他終止條件；（2）雙方協商一致終止第三方介入；（3）因不可抗力等原因導致第三方介入無法繼續。10.2第三方介入終止后的處理：（1）第三方應根據合同約定和介入協議的要求，完成剩余工作；（2）雙方應按照合同約定和介入協議的要求，進行工程驗收和移交；（3）第三方介入終止后，雙方應根據合同約定和介入協議的要求，結算相關費用。本部分所述內容為合同附加條款，與合同具有同等法律效力。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：工程圖紙及技術規范要求：提供完整的工程圖紙和技術規范，確保乙方了解工程設計和施工要求。說明：工程圖紙應包括平面圖、立面圖、剖面圖、節點圖等，技術規范應詳細列出材料、設備、施工工藝等技術要求。2.附件二：工程量清單要求：詳細列出工程量清單，包括分部分項工程量、材料清單、設備清單等。說明：工程量清單應與合同工程內容一致，為工程款的結算提供依據。3.附件三：工程進度計劃要求：制定詳細的工程進度計劃，明確各階段的開始和結束時間。說明：工程進度計劃應包括施工準備、主體結構施工、裝飾裝修等各個階段的工期安排。4.附件四：質量保證計劃要求：制定質量保證計劃，確保工程質量符合合同要求。說明：質量保證計劃應包括材料檢驗、施工過程控制、質量驗收等環節的質量控制措施。5.附件五：安全生產管理計劃要求：制定安全生產管理計劃，確保施工過程中人員安全和工程安全。說明：安全生產管理計劃應包括安全教育培訓、安全防護措施、事故應急預案等。6.附件六：環境保護措施要求：制定環境保護措施，確保施工過程中不造成環境污染。說明：環境保護措施應包括噪音控制、廢水處理、廢棄物處理等。7.附件七：合同變更記錄要求：記錄合同變更的內容和原因，確保變更的合法性和有效性。說明：合同變更記錄應詳細記錄變更日期、變更內容、變更原因、雙方簽字等。8.附件八：工程款支付憑證要求：提供工程款支付憑證，證明已按合同約定支付工程款。說明：支付憑證應包括支付日期、支付金額、收款人信息等。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：甲方未按約定支付工程款責任認定標準：甲方未按合同約定時間支付工程款，應向乙方支付_____%的違約金。示例：合同約定每月支付工程款，甲方未在約定時間支付，則應向乙方支付_____%的違約金。2.違約行為：乙方未按約定完成工程責任認定標準：乙方未按合同約定時間完成工程，應向甲方支付_____%的違約金。示例：合同約定工程竣工日期為____年____月____日，乙方未在該日期前完成工程，則應向甲方支付_____%的違約金。3.違約行為：乙方未按約定質量要求完成工程責任認定標準：乙方未按合同約定質量要求完成工程，應承擔修復費用，并支付_____%的違約金。示例：合同約定工程質量標準為____級，乙方未達到該標準，則應承擔修復費用，并支付_____%的違約金。4.違約行為：第三方未能履行合同約定的職責責任認定標準：第三方未能履行合同約定的職責，應向甲方或乙方支付_____