家裝地暖施工合同年通用合同編號：__________甲方（發包方）：甲方姓名：__________甲方地址：__________甲方聯系方式：__________乙方（承包方）：乙方姓名：__________乙方公司名稱：__________乙方公司地址：__________乙方聯系方式：__________乙方聯系郵箱：__________一、合同主體1.甲方（發包方）信息甲方作為本家裝地暖施工工程的發包方，具有合法的委托施工權利。甲方應按照合同約定履行相應的義務，如按時支付工程款、提供施工所需的必要條件等。2.乙方（承包方）信息乙方是具有相應資質和施工能力的專業地暖施工企業。乙方應按照國家相關標準和規范以及合同約定進行施工，保證工程質量和工期。二、工程概況1.工程地點本工程位于[具體地點]。工程地點的詳細地址為[詳細地址信息]。2.工程內容乙方負責對甲方指定的房屋進行地暖系統的安裝施工。工程內容包括但不限于地暖管道的鋪設、分集水器的安裝、保溫層的設置等。3.工程期限本工程的工期為[具體工期]，自合同簽訂之日起計算。如遇不可抗力或其他不可預見的因素，導致工期延誤，雙方應協商解決。三、工程造價及付款方式1.工程總價本工程的總造價為人民幣[具體金額]元。該總價包括工程材料、設備采購、施工安裝、調試等所有費用。2.付款方式及時間節點合同簽訂后，甲方應向乙方支付工程總價的[百分比]作為預付款，即人民幣[具體金額]元。地暖管道鋪設完成后，甲方應支付工程總價的[百分比]，即人民幣[具體金額]元。整個地暖系統安裝調試完成并經甲方驗收合格后，甲方應支付工程總價的[百分比]，即人民幣[具體金額]元。剩余工程總價的[百分比]作為質量保證金，在質保期屆滿后無質量問題的情況下，甲方應一次性支付給乙方。四、工程材料及設備1.材料及設備品牌、規格、型號本工程所使用的地暖材料及設備的品牌、規格、型號應符合國家相關標準和甲方的要求。具體的材料及設備清單見附件《工程預算清單》。2.材料及設備的供應與驗收乙方應按照合同約定的品牌、規格、型號采購工程材料及設備，并保證其質量合格。材料及設備進場時，甲方應進行驗收，如發覺質量問題或與合同約定不符，乙方應及時更換。五、施工要求與標準1.施工工藝流程乙方應按照以下施工工藝流程進行地暖系統的安裝：地面清理：將施工地面清理干凈，保證無雜物、灰塵等。保溫層鋪設：在地面上鋪設保溫層，保證保溫效果。地暖管道鋪設：按照設計方案鋪設地暖管道，保證管道間距均勻，固定牢固。分集水器安裝：安裝分集水器，連接地暖管道，并進行試壓。填充層施工：在地暖管道上方鋪設填充層，保證地面平整。乙方應嚴格按照施工工藝流程進行操作，保證施工質量。2.施工質量標準本工程的施工質量應符合國家相關標準和規范的要求，以及甲方的要求。地暖系統安裝完成后，應進行水壓試驗，試驗壓力為[具體壓力值]，穩壓時間為[具體時間]，壓力降不得超過[具體數值]。地暖系統的運行應穩定可靠，室內溫度應達到設計要求。3.驗收標準及程序工程竣工后，乙方應通知甲方進行驗收。甲方應在接到通知后的[具體時間]內組織驗收。驗收內容包括工程質量、工程數量、設備運行情況等。驗收合格后，雙方應簽署驗收報告；如驗收不合格，乙方應在規定的時間內整改完畢，直至驗收合格。六、工程變更1.工程變更的提出與審批如甲方提出工程變更，應提前[具體時間]以書面形式通知乙方。乙方應在收到通知后的[具體時間]內，對工程變更的內容進行評估，并向甲方提交變更方案和費用預算。甲方應在收到變更方案和費用預算后的[具體時間]內進行審批，如同意變更，應簽署書面意見；如不同意變更，應說明理由。2.工程變更的費用調整工程變更經甲方批準后，乙方應按照變更后的方案進行施工。因工程變更導致費用增加或減少的，應按照以下原則進行調整：如變更內容在原合同中有相同或類似項目的，應按照原合同單價進行計算；如變更內容在原合同中無相同或類似項目的，應按照市場價格進行計算。工程變更費用的調整應在工程竣工結算時一并進行。七、工期延誤1.工期延誤的原因及責任劃分如因以下原因導致工期延誤，工期應相應順延：不可抗力因素，如地震、洪水、火災等；甲方原因，如未按時提供施工所需的條件、未按時支付工程款等；部門的原因，如因市政建設需要停工等。如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任，按照每延誤一天，向甲方支付工程總價的[百分比]作為違約金。2.工期延誤的處理方式當發生工期延誤時，雙方應及時協商解決。如因不可抗力因素導致工期延誤，雙方應按照法律法規的規定執行。如因甲方原因導致工期延誤，甲方應承擔乙方因此造成的損失。如因乙方原因導致工期延誤，乙方應采取措施加快工程進度，盡量減少工期延誤對甲方造成的影響。八、竣工驗收1.驗收時間及條件本工程竣工后，乙方應在[具體時間]內通知甲方進行驗收。甲方應在接到通知后的[具體時間]內組織驗收。驗收條件包括：工程已按照合同約定的內容全部完成，工程質量符合國家相關標準和規范的要求，工程資料齊全。2.驗收不合格的處理如驗收不合格，甲方應在驗收報告中注明不合格的項目和原因，并要求乙方在規定的時間內整改完畢。乙方應在接到整改通知后的[具體時間]內完成整改，并重新通知甲方進行驗收。如乙方在規定的時間內未完成整改或整改后仍不合格，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔相應的違約責任。九、質量保證與保修1.質量保證期限本工程的質量保證期為自竣工驗收合格之日起[具體年限]。在質量保證期內，如發覺工程質量問題，乙方應負責免費維修或更換。2.保修范圍及責任保修范圍包括地暖系統的所有組成部分，如地暖管道、分集水器、保溫層等。因乙方施工質量問題導致的維修費用由乙方承擔；因甲方使用不當或不可抗力因素導致的維修費用由甲方承擔。十、雙方責任與義務1.甲方責任與義務甲方應按照合同約定支付工程款。甲方應提供施工所需的必要條件，如施工場地、水電供應等。甲方應在施工過程中進行監督檢查，如發覺問題應及時通知乙方進行整改。2.乙方責任與義務乙方應按照合同約定的時間、質量標準完成工程施工。乙方應遵守施工現場的管理規定，做好安全防護工作。乙方應在工程竣工后，向甲方提交工程竣工資料。十一、違約責任1.甲方違約責任如甲方未按照合同約定支付工程款，每逾期一天，應按照未支付金額的[百分比]向乙方支付違約金。如甲方違反合同約定，擅自變更工程內容或要求乙方停止施工，應承擔由此給乙方造成的損失。2.乙方違約責任如乙方未按照合同約定的時間完成工程施工，每逾期一天，應按照工程總價的[百分比]向甲方支付違約金。如乙方施工質量不符合合同約定的標準，應負責無償修理或返工，并承擔由此給甲方造成的損失。如乙方違反合同約定，擅自將工程轉包或分包給他人，甲方有權解除合同，并要求乙方返還已支付的工程款，同時乙方應按照工程總價的[百分比]向甲方支付違約金。十二、爭議解決1.爭議解決方式本合同在履行過程中如發生爭議，雙方應首先友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.訴訟或仲裁的選擇雙方同意選擇向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。十三、其他條款1.合同的生效與終止本合同自雙方簽字（或蓋章）之日