甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度文化場館內部裝修改造合同本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：名稱：____________________住所：____________________法定代表人：____________________聯系電話：____________________名稱：____________________住所：____________________法定代表人：____________________聯系電話：____________________鑒于甲方需對文化場館進行內部裝修改造，乙方具備相應的資質和能力，雙方經友好協商，達成如下協議：一、項目概況1.項目名稱：2025年度文化場館內部裝修改造2.項目地點：____________________3.項目內容：____________________4.項目投資：人民幣______萬元整（大寫：______萬元整）5.工期：自合同簽訂之日起______個工作日內完成。二、工程范圍及質量要求1.工程范圍：____________________2.質量要求：____________________3.工程驗收標準：____________________三、合同價款及支付方式1.合同價款：人民幣______萬元整（大寫：______萬元整）2.支付方式：（1）合同簽訂后______個工作日內，甲方支付合同價款的______%作為預付款；（2）工程進度達到______時，甲方支付合同價款的______%；（3）工程進度達到______時，甲方支付合同價款的______%；（4）工程進度達到______時，甲方支付合同價款的______%；（5）工程竣工并驗收合格后______個工作日內，甲方支付合同價款的______%。四、工期及延誤責任1.工期：自合同簽訂之日起______個工作日內完成。2.乙方應嚴格按照合同約定的工期完成工程，如有延誤，每延誤一日，應向甲方支付合同價款的______%作為違約金。3.甲方因自身原因導致工期延誤的，應向乙方支付______元/日的誤工費。五、工程驗收及交付1.工程竣工后，乙方應向甲方提交工程驗收報告，甲方應在收到驗收報告后______個工作日內組織驗收。2.驗收合格后，乙方應在______個工作日內將工程交付甲方使用。3.工程交付后，若發現工程質量問題，乙方應在______個工作日內進行整改。六、知識產權及保密1.乙方在施工過程中，所形成的圖紙、設計方案等知識產權歸甲方所有。2.雙方對本合同內容負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。七、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中發生爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同未盡事宜，雙方可另行協商解決。2.本合同一式______份，甲乙雙方各執______份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________簽訂日期：____________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方概念界定1.設計單位：負責項目設計工作的專業機構或個人。2.監理單位：負責對項目施工過程進行監督、檢查的專業機構或個人。3.檢驗單位：負責對項目材料、設備、施工質量進行檢驗的專業機構或個人。4.鑒定單位：負責對項目質量問題進行鑒定的專業機構或個人。5.中介方：為甲方或乙方提供中介服務的自然人、法人或其他組織。二、第三方責任限額1.第三方在履行職責過程中，因自身原因造成甲方或乙方損失的，應承擔相應的賠償責任。2.第三方責任限額為人民幣______萬元整（大寫：______萬元整）。如損失超過責任限額，超出部分由甲方和乙方按合同約定承擔。三、第三方責權利劃分1.第三方權利：（1）根據合同約定，獨立開展專業工作，享有相應的報酬。（2）在履行職責過程中，有權要求甲方和乙方提供必要的協助和配合。（3）在履行職責過程中，有權對甲方和乙方提出合理化建議。2.第三方義務：（1）按照合同約定，按時、保質、保量完成專業工作。（2）遵守國家法律法規和行業標準，確保工作質量。（3）對甲方和乙方提供的信息和資料負有保密義務。（4）在履行職責過程中，發現甲方或乙方有違規行為，應及時向甲方或乙方報告。四、第三方介入程序1.甲方或乙方在需要第三方介入時，應提前______個工作日向對方提出書面申請。2.雙方同意第三方介入后，應在______個工作日內簽訂相關協議，明確第三方職責、權利、義務及責任限額等。3.第三方介入后，應在______個工作日內向甲方和乙方提交工作計劃及進度報告。五、第三方介入后的合同履行1.第三方介入后，甲乙雙方應繼續履行本合同約定的義務。2.第三方在履行職責過程中，如需甲方或乙方提供協助，甲方或乙方應予以配合。3.第三方在履行職責過程中，如發現甲方或乙方有違約行為，應及時通知甲方或乙方，并協助甲方或乙方糾正。六、第三方介入后的爭議解決1.第三方在履行職責過程中，與甲方或乙方發生爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。2.第三方介入后的爭議，不影響甲乙雙方根據本合同約定的爭議解決方式。七、第三方介入后的合同終止1.第三方介入后，如因甲方或乙方違約導致合同終止，乙方有權要求甲方支付已發生費用的______%作為違約金。2.第三方介入后，如因第三方違約導致合同終止，第三方應承擔相應的違約責任。3.第三方介入后，如因不可抗力導致合同終止，雙方互不承擔責任。八、其他約定1.本合同未盡事宜，雙方可另行協商解決。2.本合同一式______份，甲乙雙方各執______份，第三方執______份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________第三方（蓋章）：____________________簽訂日期：____________________第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.項目立項文件：包括項目可行性研究報告、立項批復等，證明項目合法性和可行性。2.設計文件：包括設計圖紙、設計說明書、設計變更通知等，詳細說明項目設計內容和要求。3.施工圖紙：包括施工圖紙、施工說明書、施工變更通知等，詳細說明施工過程和要求。4.材料設備清單：包括材料設備名稱、規格、型號、數量、產地、價格等信息。5.施工組織設計：包括施工方案、進度計劃、施工人員安排、質量保證措施等。6.施工合同：包括甲乙雙方簽訂的施工合同，明確雙方權利和義務。7.驗收報告：包括工程驗收報告、質量檢驗報告、材料設備檢驗報告等。8.第三方介入協議：包括甲乙雙方與第三方簽訂的協議，明確第三方職責、權利、義務及責任限額等。9.支付憑證：包括付款憑證、發票、收據等，證明付款情況。10.爭議解決文件：包括爭議解決協議、訴訟判決書等，證明爭議解決結果。附件要求：2.所有附件應在合同簽訂之日起______個工作日內提交。3.附件如有變更，應及時通知對方，并辦理變更手續。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方違約行為及責任認定：（1）甲方未按合同約定支付款項的，每逾期一日，應向乙方支付______%的滯納金。（2）甲方因自身原因導致工期延誤的，每延誤一日，應向乙方支付______元/日的誤工費。（3）甲方未按合同約定提供設計文件、材料設備等，致使乙方無法按期完成工程的，甲方應承擔相應責任。2.乙方違約行為及責任認定：（1）乙方未按合同約定完成工程的，每延誤一日，應向甲方支付______%的違約金。（2）乙方施工質量不符合合同約定的，應承擔修復費用，并賠償甲方因此遭受的損失。（3）乙方未按合同約定提供設計變更、材料設備等信息，致使甲方無法按期完成驗收的，乙方應承擔相應責任。3.第三方違約行為及責任認定：（1）第三方未按合同約定履行職責的，應承擔相應的違約責任。（2）第三方因自身原因造成甲方或乙方損失的，應承擔相應的賠償責任。示例說明：1.甲方未按合同約定支付工程進度款，逾期10天，應向乙方支付______%的滯