20XX專業合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度數據中心建筑工程勞務承攬協議本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1術語定義1.2解釋權2.協議概述2.1協議目的2.2協議范圍3.雙方基本信息3.1承攬方信息3.2聘請方信息4.工程概況4.1工程名稱4.2工程地點4.3工程規模4.4工程類型5.工程內容與質量要求5.1工程內容5.2質量要求5.3檢驗與驗收6.工程進度與工期6.1工程進度安排6.2工期要求6.3工期延誤責任7.工程費用7.1費用構成7.2付款方式7.3付款期限7.4爭議解決8.材料設備8.1材料設備要求8.2材料設備供應責任8.3材料設備驗收9.安全生產與環境保護9.1安全生產責任9.2環境保護責任9.3事故處理10.合同變更與解除10.1合同變更10.2合同解除11.違約責任11.1違約情形11.2違約責任承擔12.爭議解決12.1爭議解決方式12.2爭議解決機構12.3爭議解決程序13.合同生效與終止13.1合同生效13.2合同終止14.其他約定14.1通知方式14.2不可抗力14.3合同份數14.4合同附件第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1術語定義1.1.1“承攬方”指在本合同中承擔數據中心建筑工程勞務施工任務的單位。1.1.2“聘請方”指在本合同中委托承攬方進行數據中心建筑工程勞務施工的單位。1.1.3“工程”指本合同約定的數據中心建筑工程勞務施工項目。1.1.4“合同”指本《2025年度數據中心建筑工程勞務承攬協議》。1.1.5“合同金額”指本合同約定的工程總費用。1.1.6“工期”指本合同約定的工程完成時間。1.2解釋權本合同如有歧義，以雙方協商一致的解釋為準。2.協議概述2.1協議目的本協議的目的是明確承攬方和聘請方在數據中心建筑工程勞務施工過程中的權利、義務和責任，確保工程順利進行。2.2協議范圍本協議適用于承攬方在聘請方指定的數據中心建筑工程現場進行的勞務施工活動。3.雙方基本信息3.1承攬方信息承攬方全稱：________承攬方地址：________承攬方聯系人：________承攬方聯系電話：________3.2聘請方信息聘請方全稱：________聘請方地址：________聘請方聯系人：________聘請方聯系電話：________4.工程概況4.1工程名稱數據中心建筑工程勞務施工項目4.2工程地點________市________區________街道________號4.3工程規模占地面積：________平方米建筑面積：________平方米4.4工程類型數據中心建筑工程5.工程內容與質量要求5.1工程內容包括但不限于：土建施工、管道安裝、電氣安裝、通風空調安裝等。5.2質量要求5.2.1符合國家相關工程質量標準。5.2.2滿足聘請方提出的特殊要求。5.3檢驗與驗收5.3.1承攬方應按照國家相關標準進行自檢。5.3.2聘請方應按照合同約定進行驗收。6.工程進度與工期6.1工程進度安排承攬方應按照合同約定的時間節點完成各項工作。6.2工期要求本工程總工期為________個月。6.3工期延誤責任如因承攬方原因導致工期延誤，承攬方應承擔相應的違約責任。8.材料設備8.1材料設備要求8.1.1承攬方負責提供施工所需的材料、設備，并保證其質量符合國家及行業標準。8.1.2聘請方有權要求承攬方提供材料、設備的合格證明及檢測報告。8.2材料設備供應責任8.2.1承攬方應在合同約定的時間內完成材料、設備的采購、供應。8.2.2如因材料、設備供應不及時導致工程延誤，承攬方應承擔相應責任。8.3材料設備驗收8.3.1承攬方應在材料、設備進場后及時進行驗收，并通知聘請方共同驗收。8.3.2驗收合格的材料、設備方可用于工程。9.安全生產與環境保護9.1安全生產責任9.1.1承攬方應嚴格遵守國家有關安全生產的法律法規，確保施工安全。9.1.2承攬方應建立健全安全生產管理制度，定期對施工人員進行安全教育。9.2環境保護責任9.2.1承攬方應采取有效措施，防止施工過程中對環境造成污染。9.2.2如因承攬方原因造成環境污染，承攬方應承擔相應責任。9.3事故處理9.3.1發生安全事故時，承攬方應立即采取措施，保護現場，并及時報告聘請方。9.3.2承攬方應配合聘請方進行調查，并承擔相應責任。10.合同變更與解除10.1合同變更10.1.1雙方協商一致，可對本合同進行變更。10.1.2變更內容應以書面形式簽訂補充協議，作為本合同的一部分。10.2合同解除a)另一方嚴重違約；b)因不可抗力導致合同無法履行；c)雙方協商一致解除合同。10.2.2合同解除后，雙方應按照合同約定處理善后事宜。11.違約責任11.1違約情形11.1.1承攬方未按合同約定完成工程；11.1.2承攬方違反安全生產規定，造成安全事故；11.1.3承攬方違反環境保護規定，造成環境污染；11.2違約責任承擔11.2.1承攬方應承擔違約責任，賠償聘請方因此遭受的損失。11.2.2違約責任的具體賠償標準，雙方應在合同中約定。12.爭議解決12.1爭議解決方式12.1.1雙方應友好協商解決合同爭議。12.1.2協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。12.2爭議解決機構12.2.1本合同爭議解決機構為合同簽訂地人民法院。12.3爭議解決程序12.3.1爭議雙方應按照法律程序，提交相關證據和材料。12.3.2法院將依法審理，并作出公正裁決。13.合同生效與終止13.1合同生效本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。13.2合同終止本合同因下列原因終止：a)合同約定的工期完成；b)雙方協商一致解除合同；c)合同約定的其他終止條件。14.其他約定14.1通知方式14.1.1雙方之間的通知應以書面形式進行，并確保對方收到。14.1.2通知方式包括但不限于：郵件、傳真、短信等。14.2不可抗力14.2.1不可抗力是指因自然災害、政府行為、社會異常事件等原因，導致合同無法履行或履行困難的情形。14.2.2發生不可抗力事件時，雙方應相互理解，協商解決。14.3合同份數本合同一式________份，雙方各執________份，具有同等法律效力。14.4合同附件本合同附件包括但不限于：工程圖紙、材料清單、驗收報告等。附件與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1“第三方”指在本合同中，除甲乙雙方之外的，為合同履行提供專業服務、咨詢、監督、評估等輔助作用的個人或機構。15.1.2第三方不包括中介方，但可能包括監理單位、審計機構、設計單位等。15.2第三方介入條件15.2.1甲乙雙方協商一致，認為有必要引入第三方介入。15.2.2第三方介入需符合相關法律法規和行業規范。15.3第三方介入方式15.3.1第三方介入應以合同或協議的形式與甲乙雙方簽訂，明確雙方的權利和義務。15.3.2第三方介入的具體方式和內容，由甲乙雙方與第三方協商確定。16.甲乙雙方增加的額外條款16.1第三方責任16.1.1第三方在介入過程中，應遵守本合同的約定，并對其提供的專業服務負責。16.1.2第三方不得泄露甲乙雙方的商業秘密。16.2第三方權利16.2.1第三方有權根據合同約定，對工程進度、質量、安全等進行監督和評估。16.2.2第三方有權要求甲乙雙方提供必要的資料和協助。16.3第三方費用16.3.1第三方費用由甲乙雙方按照合同約定承擔。16.3.2第三方費用包括但不限于：咨詢費、監理費、審計費等。17.第三方責任限額17.1第三方責任限額17.1.1第三方在本合同項下的責任限額，由甲乙雙方與第三方協商確定，并在合同中明確。17.1.2第三方責任限額不得超過合同金額的________%。17.2責任劃分17.2.1第三方對甲乙雙方的責任，限于其在介入過程中因故意或重大過失造成的損失。17.2.2第三方對甲乙雙方的責任，不因甲乙雙方的疏忽或違約行為而免除。17.3第三方責任免除17.3.1因不可抗力導致第三方無法履行合同義務，第三方不承擔違約責任。17.3.2第三方在履行合同過程中，因甲乙雙方的配合不當或提供的信息不準確等原因導致的損失，第三方不承擔責任。18.第三方變更與解除18.1第三方變更18.1.1第三方變更需經甲乙雙方同意，并簽訂書面協議。18.1.2第三方變更不影響本合同其他條款的效力。18.2第三方解除18.2.1第三方解除合同需提前________天通知甲乙雙方。18.2.2第三方解除合同后，應按照合同約定處理善后事宜。19.第三方爭議解決19.1第三方爭議解決方式19.1.1第三方爭議解決方式與甲乙雙方爭議解決方式相同。19.2第三方爭議解決機構19.2.1第三方爭議解決機構為合同簽訂地人民法院。19.3第三方爭議解決程序19.3.1第三方爭議解決程序與甲乙雙方爭議解決程序相同。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.工程圖紙詳細要求：包含詳細的工程設計圖、施工圖、結構圖、電氣圖等。說明：工程圖紙是施工的重要依據，必須清晰、準確、完整。2.材料清單詳細要求：列出施工所需的所有材料名稱、規格、型號、數量等。說明：材料清單是材料采購和驗收的依據，必須詳盡無遺。3.質量驗收報告詳細要求：記錄工程各階段的質量檢查結果，包括自檢、互檢、專檢等。說明：質量驗收報告是保證工程質量的重要文件，必須真實、客觀。4.工程進度計劃詳細要求：明確工程各階段的施工時間節點和預期完成時間。說明：工程進度計劃是確保工程按期完成的關鍵文件，必須合理、可行。5.安全生產措施詳細要求：包括安全管理制度、安全操作規程、應急預案等。說明：安全生產措施是保障施工安全的重要手段，必須嚴謹、有效。6.環境保護措施詳細要求：包括環境保護計劃、環境保護設施、環境保護應急預案等。說明：環境保護措施是履行社會責任的重要體現，必須符合環保要求。7.合同補充協議詳細要求：記錄雙方協商一致變更或補充的內容。說明：合同補充協議是合同的重要組成部分，必須正式、完整。8.第三方介入協議詳細要求：明確第三方介入的方式、內容、費用、責任等。說明：第三方介入協議是確保第三方介入合法、有效的依據。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為1.1承攬方未按合同約定完成工程責任認定：承攬方應承擔違約責任，賠償聘請方因此遭受的損失。示例：承攬方未在約定工期內完成工程，導致聘請方遭受工期延誤的損失。1.2承攬方違反安全生產規定，造成安全事故責任認定：承攬方應承擔全部責任，包括但不限于賠償受害人損失、承擔罰款等。示例：承攬方在施工過程中違反安全操作規程，導致工人受傷。1.3承攬方違反環境保護規定，造成環境污染責任認定：承攬方應承擔全部責任，包括但不限于賠償受害人損失、承擔罰款等。示例：承攬方在施工過程中排放廢水，造成環境污染。1.4聘請方未按合同約定支付工程款責任認定：聘請方應承擔違約責任，支付違約金。示例：聘請方未按合同約定支付工程款，承攬方有權要求支付違約金。1.5雙方協商一致解除合同后，未按合同約定處理善后事宜責任認定：雙方應承擔相應責任，賠償對方因此遭受的損失。示例：合同解除后，一方未按約定處理工程現場，導致對方遭受損失。全文完。2025年度數據中心建筑工程勞務承攬協議1本合同目錄一覽1.協議雙方基本信息1.1承包方基本信息1.2發包方基本信息2.工程概況2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程規模2.4工程內容3.工程承包范圍3.1承包工作內容3.2承包工作要求4.工程工期及進度安排4.1工程開工日期4.2工程竣工日期4.3工程進度安排5.工程費用及支付方式5.1工程總費用5.2工程費用構成5.3工程費用支付方式5.4工程費用調整6.材料供應6.1材料供應方式6.2材料質量要求6.3材料驗收7.工程質量管理7.1工程質量標準7.2工程質量檢查7.3工程質量問題處理8.工程安全與環保8.1工程安全責任8.2工程安全措施8.3工程環保要求9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構9.3爭議解決程序10.合同解除與終止10.1合同解除條件10.2合同終止條件10.3合同解除與終止程序11.違約責任11.1違約情形11.2違約責任承擔12.合同生效與解除12.1合同生效條件12.2合同解除條件12.3合同解除程序13.合同附件13.1附件一：工程量清單13.2附件二：施工圖紙13.3附件三：其他相關文件14.其他約定事項14.1協議雙方的權利與義務14.2協議雙方的合作與協調14.3協議雙方的保密義務14.4協議雙方的爭議解決方式14.5協議的修改與補充14.6協議的生效日期第一部分：合同如下：1.協議雙方基本信息1.1承包方基本信息1.1.1承包方名稱：建筑工程有限公司1.1.2承包方法定代表人：1.1.3承包方注冊地址：省市區路號1.1.4承包方聯系電話：02156781.2發包方基本信息1.2.1發包方名稱：數據中心有限公司1.2.2發包方法定代表人：1.2.3發包方注冊地址：省市區路號1.2.4發包方聯系電話：021876543212.工程概況2.1工程名稱：數據中心建筑工程2.2工程地點：省市區路號2.3工程規模：占地面積5000平方米，建筑面積20000平方米2.4工程內容：數據中心建筑工程包括土建、電氣、網絡、安防、消防等工程3.工程承包范圍3.1承包工作內容3.1.1土建工程：基礎施工、主體結構施工、裝飾裝修工程等3.1.2電氣工程：強電、弱電系統施工、電力設備安裝等3.1.3網絡工程：計算機網絡系統施工、網絡設備安裝等3.1.4安防工程：安防監控系統、門禁系統、報警系統等3.1.5消防工程：消防系統施工、消防設備安裝等3.2承包工作要求3.2.1工程質量：符合國家相關工程質量標準3.2.2工程進度：按照合同約定的時間節點完成工程3.2.3工程安全：確保施工現場安全，預防安全事故發生4.工程工期及進度安排4.1工程開工日期：2025年3月1日4.2工程竣工日期：2025年12月31日4.3工程進度安排：4.3.1土建工程：2025年3月1日至2025年6月30日4.3.2電氣工程：2025年7月1日至2025年9月30日4.3.3網絡工程：2025年10月1日至2025年11月30日4.3.4安防工程：2025年12月1日至2025年12月31日5.工程費用及支付方式5.1工程總費用：人民幣壹仟萬元整（￥10,000,000.00）5.2工程費用構成：5.2.1土建工程費用：人民幣伍佰萬元整（￥5,000,000.00）5.2.2電氣工程費用：人民幣叁佰萬元整（￥3,000,000.00）5.2.3網絡工程費用：人民幣壹佰萬元整（￥1,000,000.00）5.2.4安防工程費用：人民幣壹佰萬元整（￥1,000,000.00）5.3工程費用支付方式：5.3.1預付款：合同簽訂后5個工作日內支付工程總費用的20%5.3.2進度款：按工程進度支付，每月支付已完工程量的10%5.3.3結算款：工程竣工驗收合格后支付工程總費用的60%5.3.4保修金：工程竣工驗收合格后支付工程總費用的10%，保修期滿后無質量問題退還6.材料供應6.1材料供應方式：發包方負責提供主要材料，承包方負責提供輔助材料6.2材料質量要求：所有材料必須符合國家相關質量標準，并具備合格證明6.3材料驗收：6.3.1承包方在材料進場前應向發包方提交材料清單及質量證明文件6.3.2發包方應在材料進場后5個工作日內對材料進行驗收6.3.3驗收不合格的材料，由承包方負責退場或更換8.工程質量管理8.1工程質量標準8.1.1土建工程：按照國家現行建筑工程施工質量驗收統一標準及相關專業質量驗收規范執行8.1.2電氣工程：按照《電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準》及相關專業質量驗收規范執行8.1.3網絡工程：按照《信息系統工程驗收規范》及相關專業質量驗收規范執行8.1.4安防工程：按照《安全防范工程驗收規范》及相關專業質量驗收規范執行8.2工程質量檢查8.2.1工程施工過程中，承包方應定期進行自檢，確保工程質量8.2.2發包方有權對工程進行不定期檢查，承包方應予以配合8.2.3工程質量檢查不合格的，承包方應立即整改，直至合格8.3工程質量問題處理8.3.1工程質量問題由承包方負責整改，整改費用由承包方承擔8.3.2工程質量問題影響工程進度或造成其他損失的，承包方應承擔相應責任9.工程安全與環保9.1工程安全責任9.1.1承包方負責施工現場的安全管理，確保施工人員安全9.1.2發包方負責施工現場的消防安全管理，確保消防安全9.2工程安全措施9.2.1施工現場設置安全警示標志，明確安全操作規程9.2.2定期對施工人員進行安全教育和培訓9.2.3施工現場配備必要的安全防護設施和應急救援設備9.3工程環保要求9.3.1施工過程中，承包方應采取措施減少對環境的影響9.3.2施工現場產生的固體廢棄物、廢水、廢氣等應按規定進行處理10.爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1協議雙方應友好協商解決爭議10.1.2協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟10.2爭議解決機構10.2.1協議雙方協商解決的爭議，由雙方共同指定的第三方機構進行調解10.3爭議解決程序10.3.1協議雙方應在爭議發生后30日內協商解決10.3.2協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟11.合同解除與終止11.1合同解除條件11.1.1發包方違約，承包方有權解除合同11.1.2承包方違約，發包方有權解除合同11.2合同終止條件11.2.1工程竣工驗收合格，合同終止11.2.2雙方協商一致解除合同，合同終止11.3合同解除與終止程序11.3.1雙方協商一致解除合同，應簽訂解除合同協議11.3.2合同解除后，雙方應按照協議約定處理剩余工程及款項12.合同生效與解除12.1合同生效條件12.1.1雙方簽字蓋章后，合同生效12.2合同解除條件12.2.1合同約定的解除條件成就12.3合同解除程序12.3.1雙方協商一致解除合同，應簽訂解除合同協議12.3.2合同解除后，雙方應按照協議約定處理剩余工程及款項13.合同附件13.1附件一：工程量清單13.2附件二：施工圖紙13.3附件三：其他相關文件14.其他約定事項14.1協議雙方的權利與義務14.1.1協議雙方應嚴格按照合同約定履行各自的權利和義務14.1.2協議雙方應相互配合，共同完成工程14.2協議雙方的合作與協調14.2.1協議雙方應定期召開協調會議，解決工程實施過程中出現的問題14.2.2協議雙方應共同維護工程項目的整體利益14.3協議雙方的保密義務14.3.1協議雙方應對合同內容及相關信息保密，未經對方同意不得向第三方泄露14.4協議雙方的爭議解決方式14.4.1協議雙方應友好協商解決爭議，協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟14.5協議的修改與補充14.5.1對合同內容的修改與補充，應經雙方協商一致，并以書面形式進行14.5.2修改與補充的協議作為合同附件，具有同等法律效力14.6協議的生效日期14.6.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1本合同所稱的第三方，是指除協議雙方（甲方和乙方）以外的，為履行本合同而介入合同關系的自然人、法人或其他組織。15.1.2.1設計單位：負責工程設計的專業機構或個人。15.1.2.2監理單位：負責工程質量和進度監督的專業機構或個人。15.1.2.3材料供應商：提供工程所需材料的供應商。15.1.2.4質量檢測機構：負責對工程材料、產品進行質量檢測的機構。15.1.2.5保險公司：為工程提供保險服務的機構。15.2第三方責任15.2.1第三方在履行本合同時，應遵守國家相關法律法規和合同約定，對其履行職責的行為承擔相應的法律責任。15.3第三方責任限額15.3.1第三方因自身原因導致工程出現質量問題或延誤工期，應承擔相應的責任，責任限額由協議雙方在合同中約定。15.3.2第三方責任限額包括但不限于：15.3.2.1質量問題導致的修復費用15.3.2.2工期延誤導致的違約金15.3.2.3其他因第三方原因造成的損失15.4第三方權利15.4.1.1要求協議雙方提供必要的配合和支持15.4.1.2要求協議雙方按照合同約定支付相關費用15.4.1.3要求協議雙方在工程變更、合同解除等情況下給予相應的補償15.5第三方與其他各方的劃分說明15.5.1第三方與協議雙方的關系：15.5.1.1第三方與甲方的關系：第三方受甲方委托，負責某項工作或提供某項服務。15.5.1.2第三方與乙方的關系：第三方受乙方委托，負責某項工作或提供某項服務。15.5.2第三方與工程其他相關方的劃分：15.5.2.1第三方與施工人員：第三方對施工人員無直接管理權，但有權要求施工人員遵守工程安全和質量標準。15.5.2.2第三方與監理單位：第三方與監理單位在工程質量和進度監督方面存在合作關系，但各自職責范圍不同。15.5.2.3第三方與質量檢測機構：第三方與質量檢測機構在工程材料、產品檢測方面存在合作關系，但各自職責范圍不同。16.第三方介入的程序16.1第三方介入前，協議雙方應協商確定第三方的角色、職責和責任限額。16.2第三方介入時，協議雙方應與第三方簽訂相應的委托協議或服務合同。16.3第三方介入后，協議雙方應監督第三方履行合同義務，確保工程質量和進度。17.第三方介入的變更17.1第三方介入期間，如需變更第三方的角色、職責或責任限額，協議雙方應協商一致，并以書面形式進行變更。17.2第三方介入的變更不影響本合同其他條款的效力。18.第三方介入的終止18.1第三方介入完成后或因其他原因終止時，協議雙方應與第三方簽訂終止協議。18.2第三方介入終止后，協議雙方應按合同約定處理剩余工程及款項。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：工程量清單詳細要求：包括工程名稱、規格、數量、單位、單價、總價等。說明：工程量清單是合同的重要組成部分，用于明確工程內容、數量和費用。2.附件二：施工圖紙詳細要求：包括平面圖、立面圖、剖面圖、大樣圖等。說明：施工圖紙是施工的依據，應詳細、準確，并與工程量清單相匹配。3.附件三：合同簽訂證明詳細要求：包括合同簽訂日期、雙方簽字蓋章等。說明：合同簽訂證明是合同生效的憑證。4.附件四：工程進度計劃詳細要求：包括各階段工程開始和結束時間、關鍵節點等。說明：工程進度計劃是確保工程按期完成的重要文件。5.附件五：工程質量驗收記錄詳細要求：包括驗收日期、驗收人員、驗收結果等。說明：工程質量驗收記錄是確保工程質量的重要依據。6.附件六：材料進場驗收記錄詳細要求：包括材料名稱、規格、數量、質量、驗收日期等。說明：材料進場驗收記錄是確保材料質量的重要文件。7.附件七：工程變更記錄詳細要求：包括變更原因、變更內容、變更日期、變更費用等。說明：工程變更記錄是合同履行過程中可能出現的變更情況的記錄。8.附件八：工程結算單詳細要求：包括工程名稱、數量、單價、總價、支付日期等。說明：工程結算單是工程竣工后進行結算的依據。9.附件九：保修單詳細要求：包括工程名稱、保修期限、保修范圍等。說明：保修單是工程保修的憑證。10.附件十：其他相關文件說明：包括但不限于設計變更通知、會議紀要、函件等。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：1.1甲方違約：1.1.1未按時支付工程款1.1.2未按時提供施工圖紙1.1.3未按時提供材料1.1.4未按時驗收工程1.2乙方違約：1.2.1未按時完成工程1.2.2工程質量不符合約定1.2.3工程進度不符合約定1.2.4違反施工安全規定2.責任認定標準：2.1甲方違約責任：2.1.1未按時支付工程款，應支付違約金，違約金按未支付工程款總額的千分之五計算。2.1.2未按時提供施工圖紙，每延誤一天，應支付乙方相應的違約金。2.1.3未按時提供材料，每延誤一天，應支付乙方相應的違約金。2.1.4未按時驗收工程，每延誤一天，應支付乙方相應的違約金。2.2乙方違約責任：2.2.1未按時完成工程，每延誤一天，應支付甲方相應的違約金。2.2.2工程質量不符合約定，乙方應負責修復，修復費用由乙方承擔。2.2.3工程進度不符合約定，乙方應負責加快進度，延誤部分由乙方承擔。2.2.4違反施工安全規定，造成安全事故，乙方應承擔全部責任。示例說明：甲方未按時支付工程款，應支付違約金，違約金按未支付工程款總額的千分之五計算。例如，工程款總額為100萬元，未支付30萬元，則違約金為15000元。乙方未按時完成工程，每延誤一天，應支付甲方相應的違約金。例如，工程約定工期為100天，實際工期為120天，則乙方應支付甲方（120100）×違約金標準的金額。全文完。2025年度數據中心建筑工程勞務承攬協議2本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.雙方基本信息2.1承包方2.2業主方3.項目概況3.1項目名稱3.2項目地點3.3項目規模3.4項目工期4.工程范圍與內容4.1工程范圍4.2工程內容5.勞務承攬方式與要求5.1勞務承攬方式5.2勞務人員要求5.3勞務人員配備6.工程進度與質量6.1工程進度要求6.2工程質量要求6.3質量檢驗與驗收7.付款方式與進度7.1付款方式7.2付款進度7.3付款條件8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決機構8.3爭議解決程序9.違約責任9.1違約情形9.2違約責任9.3違約賠償10.合同生效與終止10.1合同生效條件10.2合同終止條件10.3合同解除條件11.保密條款11.1保密范圍11.2保密義務11.3保密期限12.其他約定12.1不可抗力12.2合同變更12.3合同附件13.合同簽署與生效13.1簽署時間13.2簽署地點13.3生效時間14.合同附件14.1附件一：勞務人員名單14.2附件二：工程進度計劃14.3附件三：工程量清單14.4附件四：付款進度計劃第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1定義1.1.1“本合同”指《2025年度數據中心建筑工程勞務承攬協議》。1.1.2“承包方”指承擔數據中心建筑工程勞務承攬任務的乙方。1.1.3“業主方”指委托承包方進行數據中心建筑工程勞務承攬任務的甲方。1.1.4“工程”指甲方委托乙方承攬的數據中心建筑工程。1.1.5“勞務人員”指乙方派遣至工程現場從事勞務工作的員工。2.雙方基本信息2.1承包方2.1.1名稱：乙方全稱2.1.2地址：乙方地址2.1.3法定代表人：乙方法定代表人姓名2.1.4聯系電話：乙方聯系電話2.2業主方2.2.1名稱：甲方全稱2.2.2地址：甲方地址2.2.3法定代表人：甲方法定代表人姓名2.2.4聯系電話：甲方聯系電話3.項目概況3.1項目名稱：數據中心建筑工程3.2項目地點：具體地理位置3.3項目規模：建筑面積、占地面積等具體指標3.4項目工期：自合同生效之日起至工程竣工驗收合格之日止4.工程范圍與內容4.1工程范圍：具體施工范圍，如土建、安裝、裝飾等4.2工程內容：具體施工內容，如結構工程、給排水工程、電氣工程等5.勞務承攬方式與要求5.1勞務承攬方式：乙方以勞務派遣的方式向甲方提供勞務人員5.2勞務人員要求5.2.1勞務人員應具備相應的職業技能和資質證書5.2.2勞務人員應身體健康，能適應工程現場的工作環境5.2.3勞務人員應遵守國家法律法規和工程現場規章制度5.3勞務人員配備：具體配備數量及崗位需求6.工程進度與質量6.1工程進度要求：按照工程進度計劃，確保工程按期完工6.2工程質量要求：符合國家相關質量標準，達到甲方滿意6.3質量檢驗與驗收：按照國家相關質量檢驗標準，進行工程驗收7.付款方式與進度7.1付款方式：甲方按工程進度支付勞務費用7.2付款進度7.2.1首付款：合同簽訂后5個工作日內，支付合同總價的20%7.2.2進度款：每月根據工程進度支付，每月支付合同總價的10%7.2.3結算款：工程竣工驗收合格后，支付合同總價的30%7.2.4保證金：合同簽訂后5個工作日內，支付合同總價的5%作為保證金，工程竣工驗收合格后無息退還8.爭議解決8.1爭議解決方式8.1.1雙方應友好協商解決合同執行過程中發生的爭議。8.1.2如協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2爭議解決機構8.2.1本合同爭議解決機構為合同簽訂地人民法院。8.3爭議解決程序8.3.1爭議發生后，雙方應在接到對方書面通知之日起30日內進行協商。8.3.2協商不成，任何一方均可向爭議解決機構提起訴訟。9.違約責任9.1違約情形9.1.1乙方未按合同約定時間完成工程任務的；9.1.2乙方派遣的勞務人員不符合合同約定要求的；9.1.3乙方未按合同約定支付勞務費用的；9.1.4甲方未按合同約定支付工程進度款的；9.1.5任何一方違反合同約定的保密義務的。9.2違約責任9.2.1對于乙方違約，甲方有權要求乙方承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。9.2.2對于甲方違約，乙方有權要求甲方承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。9.3違約賠償9.3.1違約金按合同總價的5%計算，違約方應在違約行為發生后5個工作日內支付。9.3.2賠償損失按實際損失計算，雙方應協商確定賠償金額。10.合同生效與終止10.1合同生效條件10.1.1雙方正式簽署本合同；10.1.2甲方支付首付款；10.1.3乙方派遣的勞務人員到位。10.2合同終止條件10.2.1工程竣工驗收合格；10.2.2雙方協商一致解除合同；10.2.3發生不可抗力事件，致使合同無法履行。10.3合同解除條件10.3.1任何一方違反合同約定，經對方書面通知后仍未糾正的；10.3.2發生不可抗力事件，致使合同無法履行。11.保密條款11.1保密范圍11.1.1雙方對本合同內容、工程信息、商業秘密等負有保密義務。11.2保密義務11.2.1雙方不得向任何第三方泄露本合同內容；11.2.2雙方不得利用對方的商業秘密進行不正當競爭。11.3保密期限11.3.1本合同終止后，雙方仍應繼續履行保密義務，保密期限為合同終止之日起3年。12.其他約定12.1不可抗力12.1.1不可抗力事件包括自然災害、戰爭、政府行為等。12.1.2發生不可抗力事件，雙方應協商解決合同履行問題。12.2合同變更12.2.1本合同任何條款的變更，必須經雙方書面同意，并簽訂補充協議。12.3合同附件12.3.1本合同附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。13.合同簽署與生效13.1簽署時間：本合同自雙方代表簽字之日起生效。13.2簽署地點：具體簽署地點。14.合同附件14.1附件一：勞務人員名單14.2附件二：工程進度計劃14.3附件三：工程量清單14.4附件四：付款進度計劃第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1“第三方”指在合同執行過程中，因特定目的而介入合同關系的獨立第三方，包括但不限于監理方、咨詢方、檢測機構等。15.2第三方的責任限額15.2.1第三方的責任限額應根據其提供的服務內容、專業能力及合同約定進行明確。15.2.2第三方責任限額應在合同中單獨列出，并作為合同附件。15.3第三方的責權利15.3.1第三方的責任：第三方應按照合同約定，對其提供的服務質量、準確性、及時性承擔相應責任。15.3.2第三方的權利：第三方有權要求甲方和乙方按照合同約定提供必要的信息和協助。15.3.3第三方的義務：第三方應遵守國家法律法規，尊重甲方和乙方的合法權益。15.4第三方與其他各方的劃分說明15.4.1第三方與甲方的關系：第三方作為甲方委托的專業機構，其責任和義務直接向甲方負責。15.4.2第三方與乙方的關系：第三方作為乙方合作的服務提供方，其責任和義務直接向乙方負責。15.4.3第三方與勞務人員的關系：第三方對勞務人員的管理和服務不承擔直接責任，但應監督乙方確保勞務人員的工作條件和權益。16.第三方介入的具體條款16.1第三方介入的條件16.1.1合同簽訂后，經甲方或乙方同意，可引入第三方介入。16.1.2第三方介入前，應與甲方和乙方簽訂相應的合作協議。16.2第三方介入的程序16.2.