挖掘機道路施工合同合同編號：__________地址：聯系人：聯系電話：地址：聯系人：聯系電話：鑒于甲方需要進行道路施工，乙方擁有挖掘機設備并提供挖掘機道路施工服務，經雙方友好協商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條施工內容1.1乙方提供挖掘機設備，并為甲方進行道路施工。1.2施工地點：____________________。1.3施工范圍：____________________。1.4施工工期：自合同簽訂之日起至______年______月______日止。第二條設備及技術標準2.1乙方應按照甲方要求，提供具備良好工作狀態的挖掘機設備。2.2乙方應確保挖掘機設備的性能穩定，能夠滿足道路施工的需求。2.3乙方應按照道路施工的技術標準和要求進行施工，確保施工質量符合國家標準。第三條合同價格3.1本合同的施工費用為人民幣______元整（大寫：____________________元整）。3.2乙方應在合同簽訂后______個工作日內，向甲方提交正式的施工費用發票。第四條支付方式（1）合同簽訂后______個工作日內，甲方支付合同價款的______%；（2）工程進度達到______%后，甲方支付合同價款的______%；（3）工程驗收合格后，甲方支付合同價款的______%。4.2甲方支付價款時，應提供等額的發票。第五條工期延誤5.1由于乙方原因導致施工進度延誤的，乙方應按照逾期天數向甲方支付違約金，違約金金額為合同價款的______%。5.2由于甲方原因導致施工進度延誤的，甲方應按照逾期天數向乙方支付違約金，違約金金額為合同價款的______%。第六條工程驗收6.1工程完成后，乙方應按照甲方的要求進行驗收。6.2甲方應在驗收合格后______個工作日內，向乙方支付剩余的合同價款。6.3如果甲方在驗收合格后______個工作日內未支付剩余合同價款，乙方有權暫停提供服務，并要求甲方支付違約金。第七條保密條款7.1雙方在合同履行過程中所獲悉的對方商業秘密、技術秘密、市場信息等，應予以嚴格保密。7.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。第八條爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。8.2訴訟期間，除爭議事項外，雙方應繼續履行合同中的其他條款。第九條其他條款9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為______年。9.3本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：一、附件列表：1.挖掘機道路施工合同2.挖掘機設備技術參數說明書3.施工方案及進度計劃4.工程驗收標準及方法5.商業秘密、技術秘密及市場信息保密協議6.付款憑證及發票7.補充協議二、違約行為及認定：1.乙方設備性能不穩定或不符合道路施工需求，導致工期延誤或施工質量不符合標準的，視為乙方違約。2.乙方未按照約定的工期、質量、技術標準等進行施工，視為乙方違約。3.甲方未按照約定的支付方式、時間等支付合同價款，視為甲方違約。4.甲方未按照約定時間進行工程驗收，或驗收不合格仍不支付剩余合同價款，視為甲方違約。5.雙方未履行保密義務，泄露對方商業秘密、技術秘密等，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.挖掘機道路施工合同：指甲方委托乙方提供挖掘機設備進行道路施工，并約定相關權利義務的合同。2.違約金：指一方不履行合同義務或履行義務不符合約定時，應向對方支付的金錢。3.工期延誤：指合同約定的施工期限內，未能完成施工任務的情況。4.工程驗收：指甲方對乙方完成的施工工程進行檢查、評估，以確定是否符合合同約定的質量、技術標準等的過程。5.保密義務：指合同雙方在合同履行過程中，對獲悉的對方商業秘密、技術秘密等予以嚴格保密的義務。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.設備性能不穩定或不符合要求：提前進行設備檢查，確保設備性能穩定，滿足施工需求。2.工期延誤：雙方協商確定合理的施工進度，確保按時完成工程。3.支付問題：明確支付方式和時間，按時支付合同價款。4.工程驗收不合格：乙方根據甲方要求進行整改，直至驗收合格。5.保密義務履行不當：加強保密意識，簽訂保密協議，確保雙方商業秘密、技術秘密等得到保護。五、所有