大橋建設施工合同副本合同編號：__________一、工程概況1.1工程名稱：大橋建設項目1.2工程地點：__________1.3工程規模：__________1.4工程內容：__________1.5工程質量標準：__________二、合同價格2.1本項目合同總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2乙方報價應包含工程所需的所有材料、設備、人工、施工機具及臨時設施等費用。2.3乙方應在合同簽訂后7個工作日內向甲方提交詳細的施工預算報告。三、合同工期3.1合同工期為__________個月，自甲方書面通知乙方開工之日起計算。3.2乙方應按合同約定的工期完成工程，如有延期，應按甲方要求承擔相應的違約責任。四、工程質量及驗收4.1乙方應嚴格按照國家及行業相關標準、規范和設計文件要求組織施工，確保工程質量。4.2甲方有權對施工過程和工程質量進行監督檢查，乙方應積極配合，提供相關資料和便利條件。4.3工程驗收合格后，乙方應按甲方要求辦理相關手續，將工程交付甲方使用。五、付款及結算5.1甲方按合同約定的付款節點和比例向乙方支付工程款。5.2乙方應按照合同約定向甲方提供合法、有效的稅務發票。5.3工程驗收合格并交付使用后，甲乙雙方按照本合同約定的計價方式進行最終結算。六、違約責任6.1乙方未按照合同約定完成工程，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金計算方式為：__________。6.2甲方未按照合同約定支付工程款，乙方有權要求甲方支付滯納金，滯納金計算方式為：__________。七、爭議解決7.1甲乙雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1甲乙雙方應遵守國家法律法規，共同維護社會公共秩序，保障工程順利進行。8.2乙方應按照甲方要求做好施工現場的安全防護、環境保護等工作，確保施工過程中的安全和環保。8.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.大橋建設項目設計文件2.乙方資質證明文件3.施工預算報告4.稅務發票5.工程驗收報告6.安全生產許可證7.環境保護評估報告8.合同補充協議二、違約行為及認定：1.乙方未按照合同約定完成工程，視為違約。2.甲方未按照合同約定支付工程款，視為違約。3.乙方未按照國家及行業相關標準、規范和設計文件要求組織施工，視為違約。4.乙方未按照甲方要求做好施工現場的安全防護、環境保護等工作，視為違約。5.甲方未按照約定提供施工場地、原材料等，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指大橋建設項目的建設單位。2.乙方：指承攬大橋建設項目施工的具備相應資質和能力的施工單位。3.合同總價：指乙方承建本項目所約定的總費用。4.合同工期：指雙方約定的完成工程的時間期限。5.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的賠償金。6.滯納金：指未按約定時間支付款項的一方應支付給另一方的逾期付款違約金。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應制定合理的施工計劃，確保工程按期完成。如因特殊情況導致進度延誤，應及時與甲方溝通，共同協商解決。2.工程質量問題：乙方應嚴格按照國家及行業相關標準、規范和設計文件要求組織施工，確保工程質量。如出現質量問題，乙方應負責修復并承擔相應責任。3.付款糾紛：甲乙雙方應嚴格按照合同約定的付款節點和比例支付工程款。如發生付款糾紛，可先通過友好協商解決，協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。4.合同爭議：甲乙雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.適用于大橋建設項目的施工單位選擇。