




版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
20XX專業合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024墻繪合同范本:手繪壁畫藝術工程承攬與施工協議本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1.承包方基本信息1.1.1.承包方名稱1.1.2.承包方地址1.1.3.聯系人及聯系方式1.2.甲方基本信息1.2.1.甲方名稱1.2.2.甲方地址1.2.3.聯系人及聯系方式2.項目概況2.1.項目名稱2.2.項目地點2.3.項目內容2.4.項目規模3.工程范圍及要求3.1.工程范圍3.2.工程要求3.3.工程質量標準4.工程進度及工期4.1.工程進度計劃4.2.工期約定4.3.工期延誤及處理5.工程費用及支付方式5.1.工程費用組成5.2.工程費用結算5.3.支付方式及期限5.4.預付款及進度款比例5.5.結算方式及程序6.材料供應與驗收6.1.材料供應6.2.材料驗收6.3.材料質量要求7.施工過程中的配合與協調7.1.甲方配合事項7.2.乙方配合事項7.3.雙方協調機制8.施工過程中的安全管理8.1.安全生產責任8.2.安全生產措施8.3.安全事故處理9.工程驗收與保修9.1.工程驗收標準9.2.工程驗收程序9.3.工程保修期限及內容10.違約責任10.1.違約情形10.2.違約責任承擔11.爭議解決11.1.爭議解決方式11.2.爭議解決機構12.合同生效及終止12.1.合同生效條件12.2.合同終止條件13.合同附件13.1.附件一:工程圖紙13.2.附件二:工程量清單13.3.附件三:其他相關文件14.其他約定事項14.1.法律適用14.2.合同份數14.3.合同簽署日期第一部分:合同如下:1.合同雙方基本信息1.1.承包方基本信息1.1.1.承包方名稱:藝術工作室1.1.2.承包方地址:省市區路號1.1.3.聯系人:1.1.4.聯系電話:138xxxx56781.2.甲方基本信息1.2.1.甲方名稱:房地產開發有限公司1.2.2.甲方地址:省市區路號1.2.3.聯系人:1.2.4.聯系電話:139xxxx2.項目概況2.1.項目名稱:小區手繪壁畫藝術工程2.2.項目地點:省市小區2.3.項目內容:小區內公共區域的手繪壁畫設計、制作及施工2.4.項目規模:共計平方米3.工程范圍及要求3.1.工程范圍:包括但不限于小區大門、樓道、公共休息區等區域的手繪壁畫3.2.工程要求:3.2.1.壁畫設計應符合小區整體風格,富有創意3.2.2.壁畫材料應環保、耐候、耐腐蝕,色彩鮮艷3.2.3.壁畫施工過程中應保證施工現場安全,不影響居民正常生活3.3.工程質量標準:3.3.1.壁畫表面平整,無明顯瑕疵3.3.2.壁畫色彩均勻,無明顯色差3.3.3.壁畫與墻面結合牢固,無脫落現象4.工程進度及工期4.1.工程進度計劃:4.1.1.設計階段:自合同簽訂之日起20天內完成4.1.2.施工階段:自設計階段完成后30天內完成4.2.工期約定:總工期為50天4.3.工期延誤及處理:4.3.1.因乙方原因導致工期延誤,每延誤一天,應向甲方支付合同總價的1%作為違約金4.3.2.因甲方原因導致工期延誤,工期相應順延5.工程費用及支付方式5.1.工程費用組成:5.1.1.設計費:人民幣元5.1.2.材料費:人民幣元5.1.3.施工費:人民幣元5.1.4.管理費:人民幣元5.2.工程費用結算:5.2.1.乙方在工程進度達到設計階段完成后,向甲方提交設計費發票,甲方在收到發票后5個工作日內支付設計費5.2.2.乙方在工程進度達到施工階段完成后,向甲方提交材料費、施工費、管理費發票,甲方在收到發票后5個工作日內支付相應費用5.3.支付方式及期限:5.3.1.甲方支付方式:銀行轉賬5.3.2.甲方支付期限:發票提交后5個工作日內支付5.4.預付款及進度款比例:5.4.1.預付款比例:合同總價的30%5.4.2.進度款比例:設計階段完成后支付設計費,施工階段完成后支付剩余70%的費用6.材料供應與驗收6.1.材料供應:6.1.1.乙方負責提供工程所需的全部材料6.1.2.乙方提供的材料應符合合同約定及國家相關標準6.2.材料驗收:6.2.1.甲方應在材料到場后5個工作日內進行驗收6.2.2.驗收合格后,甲方應在驗收報告上簽字確認6.3.材料質量要求:6.3.1.材料質量應符合國家相關標準6.3.2.材料質量應滿足工程需求7.施工過程中的配合與協調7.1.甲方配合事項:7.1.1.甲方應提供施工現場,確保乙方正常施工7.1.2.甲方應按照合同約定提供相關手續和資料7.2.乙方配合事項:7.2.1.乙方應按照合同約定的時間、質量、進度要求完成工程7.2.2.乙方應確保施工現場安全,防止安全事故發生7.3.雙方協調機制:7.3.1.雙方應定期召開協調會議,及時溝通解決施工過程中出現的問題7.3.2.如出現重大分歧,雙方應協商解決,協商不成的,可依法申請仲裁或訴訟解決8.施工過程中的安全管理8.1.安全生產責任8.1.1.乙方應嚴格遵守國家有關安全生產的法律、法規和標準,對施工現場的安全負全面責任。8.1.2.甲方應提供必要的安全防護設施和勞動保護用品,并對施工人員進行安全教育和培訓。8.2.安全生產措施8.2.1.乙方應制定詳細的安全施工方案,包括但不限于高空作業、用電安全、材料堆放等。8.2.2.施工現場應設置明顯的安全警示標志,并定期檢查和維護。8.3.安全事故處理8.3.1.發生安全事故時,乙方應立即組織搶救,并及時報告甲方及相關部門。8.3.2.事故原因調查和處理結果應形成書面報告,并提交甲方備案。9.工程驗收與保修9.1.工程驗收標準9.1.1.工程驗收應按照國家相關標準和規范進行。9.1.2.乙方應提供工程驗收所需的全部資料,包括圖紙、施工記錄、材料合格證明等。9.2.工程驗收程序9.2.1.工程完工后,乙方應向甲方提出驗收申請。9.2.2.甲方應在收到驗收申請后5個工作日內組織驗收。9.3.工程保修期限及內容9.3.1.工程保修期限為自工程驗收合格之日起兩年。9.3.2.保修內容包括但不限于壁畫表面的脫落、褪色、損壞等。10.違約責任10.1.違約情形10.1.1.乙方未按合同約定完成工程或提供質量不符合要求的材料。10.1.2.乙方未按合同約定的時間完成工程或造成工期延誤。10.1.3.甲方未按合同約定支付工程款。10.2.違約責任承擔10.2.1.乙方違約的,應承擔相應的違約責任,包括但不限于支付違約金、賠償損失等。10.2.2.甲方違約的,應向乙方支付相應的違約金,并賠償由此給乙方造成的損失。11.爭議解決11.1.爭議解決方式11.1.1.雙方應友好協商解決合同履行過程中發生的爭議。11.1.2.協商不成的,可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.2.爭議解決機構11.2.1.雙方可約定仲裁機構解決爭議。12.合同生效及終止12.1.合同生效條件12.1.1.雙方簽署合同并加蓋公章或合同專用章。12.1.2.甲方支付預付款。12.2.合同終止條件12.2.1.工程驗收合格。12.2.2.雙方協商一致解除合同。12.2.3.發生不可抗力事件,導致合同無法履行。13.合同附件13.1.附件一:工程圖紙13.2.附件二:工程量清單13.3.附件三:其他相關文件14.其他約定事項14.1.法律適用14.1.1.本合同適用中華人民共和國法律。14.2.合同份數14.2.1.本合同一式四份,甲乙雙方各執兩份,具有同等法律效力。14.3.合同簽署日期14.3.1.本合同自雙方簽署之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1.第三方概念15.1.1.本合同所稱第三方,包括但不限于監理方、設計咨詢方、材料供應商、設備租賃方、保險公司等,以及其他可能介入本合同的第三方。15.1.2.第三方介入本合同,應當符合法律法規及本合同約定。15.2.第三方介入目的15.2.1.第三方介入旨在確保工程順利進行,提高工程質量,保障各方權益。16.第三方介入的職責與權利16.1.監理方16.1.1.職責:監督工程質量、進度和投資,確保工程符合合同要求。16.1.2.權利:有權要求乙方提供相關資料,對工程質量進行抽檢,對乙方進行獎懲。16.2.設計咨詢方16.2.1.職責:提供專業的設計咨詢服務,確保設計方案的合理性和可行性。16.2.2.權利:有權要求乙方按照設計方案進行施工,對設計方案提出修改意見。16.3.材料供應商16.3.1.職責:提供符合合同要求的材料,保證材料質量。16.3.2.權利:有權要求乙方按照合同約定驗收材料,對不合格材料拒絕供應。16.4.設備租賃方16.4.1.職責:提供符合合同要求的設備,確保設備正常運行。16.4.2.權利:有權要求乙方按照合同約定使用設備,對設備損壞進行賠償。16.5.保險公司16.5.1.職責:在合同約定的保險范圍內,對工程風險進行賠償。16.5.2.權利:有權要求乙方提供相關資料,對保險責任進行認定。17.第三方責任限額17.1.第三方責任限額的確定17.1.1.第三方責任限額應根據第三方介入的性質、合同約定以及工程風險等因素確定。17.1.2.第三方責任限額應在合同中明確約定。17.2.第三方責任限額的調整17.2.1.在合同履行過程中,如需調整第三方責任限額,雙方應協商一致,并在合同中予以修改。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1.職責劃分18.1.1.第三方應在其職責范圍內行事,不得越權干涉其他方的權利和利益。18.1.2.各方應按照合同約定,各自履行職責,相互配合,共同完成工程。18.2.權利劃分18.2.1.第三方享有的權利應與其職責相對應,不得濫用權利。18.2.2.各方享有的權利應在合同中明確約定,確保各方權益得到保障。18.3.責任劃分18.3.1.第三方在其職責范圍內造成的損失,應由其自行承擔。18.3.2.各方在履行職責過程中造成的損失,應根據合同約定承擔相應責任。19.第三方介入的流程19.1.第三方介入申請19.1.1.乙方在需要第三方介入時,應向甲方提出申請,并說明介入目的、第三方情況等。19.1.2.甲方應在收到申請后5個工作日內給予答復。19.2.第三方介入確認19.2.1.甲方同意第三方介入后,雙方應與第三方簽訂協議,明確各方職責、權利和義務。19.2.2.第三方介入協議作為本合同的附件,與本合同具有同等法律效力。19.3.第三方介入監督19.3.1.甲方、乙方和第三方應定期召開會議,共同監督第三方介入工作。19.3.2.會議記錄作為本合同的附件,與本合同具有同等法律效力。第三部分:其他補充性說明和解釋說明一:附件列表:1.附件一:工程圖紙詳細要求:包含設計圖紙、施工圖紙、效果圖等,需清晰、完整,符合國家標準。說明:工程圖紙是工程實施的依據,對施工質量和進度至關重要。2.附件二:工程量清單詳細要求:詳細列出工程項目的名稱、規格、數量、單價、總價等,需與實際施工相符。說明:工程量清單是工程結算的依據,對工程費用的控制和支付有重要意義。3.附件三:施工方案詳細要求:包括施工工藝、施工流程、安全措施、進度計劃等,需具有可操作性。說明:施工方案是指導施工的重要文件,對確保施工質量和進度有重要作用。4.附件四:材料清單詳細要求:列出所需材料的名稱、規格、型號、數量、產地、供應商等,需與實際使用相符。說明:材料清單是保證材料供應和質量的重要依據。5.附件五:施工進度計劃詳細要求:包括各階段的起止時間、預計完成時間、關鍵節點等,需具有可執行性。說明:施工進度計劃是控制工程進度的重要手段。6.附件六:安全生產管理制度詳細要求:包括安全生產責任制、安全操作規程、事故應急預案等,需符合國家相關法規。說明:安全生產管理制度是保障施工現場安全的重要措施。7.附件七:第三方介入協議詳細要求:明確第三方介入的目的、職責、權利和義務,需雙方簽字蓋章。說明:第三方介入協議是確保第三方介入合法、有效的重要文件。8.附件八:工程驗收報告詳細要求:包括驗收時間、驗收人員、驗收意見、驗收結論等,需具有法律效力。說明:工程驗收報告是確認工程是否合格的重要依據。說明二:違約行為及責任認定:1.違約行為:1.1.乙方未按合同約定時間完成工程;1.2.乙方提供的材料不符合合同約定;1.3.甲方未按合同約定支付工程款;1.4.第三方未按合同約定履行職責;1.5.發生安全事故,乙方未及時處理。2.責任認定標準:2.1.乙方未按合同約定時間完成工程,每延誤一天,應向甲方支付合同總價的1%作為違約金;2.2.乙方提供的材料不符合合同約定,應承擔材料更換、修復等費用;2.3.甲方未按合同約定支付工程款,應向乙方支付逾期付款利息;2.4.第三方未按合同約定履行職責,應承擔相應責任,包括但不限于賠償損失、支付違約金等;2.5.發生安全事故,乙方未及時處理,應承擔事故責任。3.違約示例說明:3.1.乙方未按合同約定時間完成工程,導致工期延誤10天,甲方有權要求乙方支付10天的違約金,即合同總價的10%;3.2.乙方提供的涂料不符合環保標準,甲方有權要求乙方更換涂料,并承擔更換費用;3.3.甲方未按合同約定支付工程款,乙方有權要求甲方支付逾期付款利息,按照中國人民銀行同期貸款利率計算;3.4.第三方監理方未按時進行驗收,導致工程進度延誤,甲方有權要求監理方承擔相應責任;3.5.施工現場發生火災,乙方未及時報警和采取滅火措施,導致火災擴大,乙方應承擔事故責任。全文完。2024墻繪合同范本:手繪壁畫藝術工程承攬與施工協議1本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.2合同雙方地址1.3合同雙方聯系方式1.4合同雙方法定代表人或授權代表2.項目概述2.1項目名稱2.2項目地點2.3項目規模2.4項目內容2.5項目工期2.6項目預算3.承攬方責任與義務3.1設計與創作3.2材料采購與供應3.3施工組織與管理3.4工程進度控制3.5質量保證3.6安全生產3.7環境保護3.8合同履行4.施工方責任與義務4.1按照承攬方要求進行施工4.2施工現場管理4.3工程進度控制4.4質量保證4.5安全生產4.6環境保護4.7合同履行5.工程進度與驗收5.1施工進度計劃5.2驗收標準與程序5.3驗收報告5.4驗收不合格的處理6.質量保證與保修6.1質量保證期6.2保修期6.3質量問題處理6.4保修責任7.付款方式與期限7.1付款方式7.2付款期限7.3逾期付款責任7.4付款證明8.違約責任8.1承攬方違約責任8.2施工方違約責任8.3雙方違約責任8.4違約金計算與支付9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構9.3爭議解決程序9.4爭議解決費用10.合同變更與解除10.1合同變更10.2合同解除10.3合同終止11.合同生效與終止11.1合同生效條件11.2合同生效日期11.3合同終止條件11.4合同終止日期12.其他約定事項12.1法律適用12.2語言適用12.3合同份數12.4合同附件13.合同附件13.1設計圖紙13.2施工圖紙13.3其他相關文件14.合同簽署與生效14.1合同簽署日期14.2合同生效日期14.3合同簽署地點第一部分:合同如下:1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱(1)承攬方:_______(2)施工方:_______1.2合同雙方地址(1)承攬方地址:_______(2)施工方地址:_______1.3合同雙方聯系方式(1)承攬方聯系方式:電話_______,郵箱_______(2)施工方聯系方式:電話_______,郵箱_______1.4合同雙方法定代表人或授權代表(1)承攬方法定代表人或授權代表:_______(2)施工方法定代表人或授權代表:_______2.項目概述2.1項目名稱:_______2.2項目地點:_______2.3項目規模:_______(平方米或平方厘米)2.4項目內容:_______(包括但不限于墻面面積、壁畫數量、風格等)2.5項目工期:_______(起止日期)2.6項目預算:_______(人民幣)3.承攬方責任與義務3.1設計與創作(1)承攬方負責根據施工方提供的項目需求和場地條件進行壁畫設計。(2)設計稿件需符合國家相關法律法規和行業標準。3.2材料采購與供應(1)承攬方負責采購壁畫所需的材料,并保證材料質量符合國家標準。(2)材料采購單據需提交施工方備案。3.3施工組織與管理(1)承攬方負責組織施工隊伍,確保施工進度和質量。(2)施工過程中需嚴格按照設計圖紙進行施工。3.4工程進度控制(1)承攬方需按照合同約定的工期完成工程。(2)如因承攬方原因導致工程延期,承攬方應承擔相應責任。3.5質量保證(1)承攬方保證壁畫施工質量,符合國家標準和行業標準。(2)壁畫質量出現問題,承攬方應負責修復或重新施工。3.6安全生產(1)承攬方負責施工現場的安全管理,確保施工人員的人身安全。(2)施工過程中,承攬方需遵守國家安全生產法規。3.7環境保護(1)承攬方需按照國家環保要求,采取措施保護施工現場環境。(2)施工過程中產生的廢棄物,承攬方需負責清理和處置。4.施工方責任與義務4.1按照承攬方要求進行施工(1)施工方需嚴格按照承攬方提供的施工圖紙進行施工。(2)施工過程中,施工方需遵守國家相關法律法規和行業標準。4.2施工現場管理(1)施工方負責施工現場的管理,確保施工有序進行。(2)施工方需配合承攬方進行施工進度和質量控制。4.3工程進度控制(1)施工方需按照承攬方要求的工期完成工程。(2)如因施工方原因導致工程延期,施工方應承擔相應責任。4.4質量保證(1)施工方保證壁畫施工質量,符合國家標準和行業標準。(2)壁畫質量出現問題,施工方應負責修復或重新施工。4.5安全生產(1)施工方負責施工現場的安全管理,確保施工人員的人身安全。(2)施工過程中,施工方需遵守國家安全生產法規。4.6環境保護(1)施工方需按照國家環保要求,采取措施保護施工現場環境。(2)施工過程中產生的廢棄物,施工方需負責清理和處置。4.7合同履行(1)施工方需按照合同約定,按時、按質、按量完成工程。(2)施工過程中,施工方需積極配合承攬方的工作。5.工程進度與驗收5.1施工進度計劃(1)承攬方需在合同簽訂后_______天內提交施工進度計劃。(2)施工進度計劃需明確各階段的施工內容、時間節點和責任人。5.2驗收標準與程序(1)壁畫施工完成后,由承攬方組織驗收。(2)驗收標準應符合國家標準和行業標準。5.3驗收報告(1)驗收完成后,承攬方需在_______天內提交驗收報告。(2)驗收報告應詳細記錄驗收過程和結果。5.4驗收不合格的處理(1)如驗收不合格,承攬方需在_______天內進行整改。(2)整改完成后,施工方需重新組織驗收。6.質量保證與保修6.1質量保證期(1)壁畫施工完成后,承攬方提供_______年的質量保證期。(2)質量保證期內,如壁畫出現質量問題,承攬方負責免費維修或更換。6.2保修期(1)壁畫施工完成后,承攬方提供_______年的保修期。(2)保修期內,如壁畫出現質量問題,承攬方負責免費維修或更換。6.3質量問題處理(1)壁畫質量出現問題,承攬方需在_______天內進行處理。(2)質量問題處理過程中,承攬方應與施工方保持溝通。6.4保修責任(1)承攬方在保修期內,負責免費維修或更換壁畫。(2)因施工方原因導致的壁畫質量問題,承攬方不承擔保修責任。8.付款方式與期限8.1付款方式(1)合同簽訂后,施工方需支付合同總價的_______%作為預付款。(2)工程進度達到_______時,施工方支付合同總價的_______%。(3)工程竣工驗收合格后,施工方支付合同總價的_______%。(4)尾款支付需在_______天內完成。8.2付款期限(1)預付款支付期限為合同簽訂后_______天內。(2)工程進度付款期限為工程進度達到約定節點后的_______天內。(3)竣工驗收付款期限為驗收合格后的_______天內。(4)尾款支付期限為竣工驗收合格后的_______天內。8.3逾期付款責任(1)如施工方逾期付款,每逾期一日需向承攬方支付_______%的違約金。(2)逾期付款超過_______天,承攬方有權解除合同并追究施工方違約責任。8.4付款證明(1)施工方支付款項后,需提供銀行轉賬憑證或現金支付證明。(2)承攬方收到款項后,需出具收據。9.違約責任9.1承攬方違約責任(1)如承攬方未按約定完成設計或施工,每延誤一日需向施工方支付_______%的違約金。(2)如承攬方提供的材料不符合約定質量標準,需負責更換或賠償損失。9.2施工方違約責任(1)如施工方未按約定完成工程,每延誤一日需向承攬方支付_______%的違約金。(2)如施工方違反安全生產規定,造成事故,需承擔相應法律責任。9.3雙方違約責任(1)如雙方均存在違約行為,應根據違約程度各自承擔相應的違約責任。(2)雙方違約責任的具體計算方式由雙方另行協商確定。9.4違約金計算與支付(1)違約金計算基于合同總價的_______%。(2)違約金支付方式為_______。10.爭議解決10.1爭議解決方式(1)雙方應友好協商解決合同履行過程中的爭議。(2)如協商不成,任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2爭議解決機構(1)雙方可協商選擇仲裁機構解決爭議。(2)仲裁機構的選擇需在合同簽訂后_______天內確定。10.3爭議解決程序(1)爭議發生后,雙方應立即通知對方。(2)爭議解決過程中,雙方應繼續履行合同義務。10.4爭議解決費用(1)仲裁費用由敗訴方承擔,或由雙方另行協商確定。(2)訴訟費用由敗訴方承擔。11.合同變更與解除11.1合同變更(1)合同變更需經雙方書面同意。(2)合同變更內容應包括變更事項、變更原因、變更期限等。11.2合同解除(1)合同解除需經雙方書面同意。(2)合同解除原因包括但不限于:一方違約、不可抗力等。11.3合同終止(1)合同終止后,雙方應按照約定辦理合同終止手續。(2)合同終止后,雙方的權利義務終止。12.其他約定事項12.1法律適用(1)本合同適用中華人民共和國法律。(2)合同簽訂地法律對本合同具有優先適用權。12.2語言適用(1)本合同以中文書寫。(2)如雙方另有約定,可使用其他語言。12.3合同份數(1)本合同一式_______份,雙方各執_______份。12.4合同附件(1)合同附件包括但不限于:設計圖紙、施工圖紙、驗收報告等。(2)合同附件與本合同具有同等法律效力。13.合同簽署與生效13.1合同簽署日期(1)本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2合同生效日期(1)本合同生效日期為_______年_______月_______日。13.3合同簽署地點(1)本合同簽署地點為_______。14.合同附件14.1設計圖紙(1)設計圖紙應詳細標注壁畫的設計尺寸、風格、材料等。14.2施工圖紙(1)施工圖紙應詳細標注施工工藝、材料、施工順序等。14.3其他相關文件(1)其他相關文件包括但不限于:合同簽訂證明、付款證明、驗收報告等。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義(1)本合同所稱第三方,是指在本合同履行過程中,為協助甲乙雙方完成合同目的,提供專業服務或中介服務的自然人、法人或其他組織。15.2第三方介入目的(1)第三方介入旨在提高合同履行的效率、確保工程質量、降低風險等。15.3第三方介入形式(1)第三方介入形式包括但不限于:設計咨詢、材料采購代理、施工監理、質量檢測等。16.第三方責任限額16.1第三方責任界定(1)第三方在本合同履行過程中,因自身原因造成損失或損害的,應承擔相應的責任。(2)第三方責任應限于其在合同中的服務范圍和責任限額。16.2第三方責任限額(1)第三方責任限額由甲乙雙方在合同中約定,可根據第三方提供的專業服務或中介服務性質確定。(2)第三方責任限額應不低于_______萬元人民幣。17.第三方與甲乙雙方的關系17.1第三方與甲乙雙方的權利義務(1)第三方應按照合同約定,履行其專業服務或中介服務義務。(2)甲乙雙方應按照合同約定,向第三方支付服務費用。(3)第三方應尊重甲乙雙方的合法權益,不得泄露其商業秘密。17.2第三方與其他各方的劃分說明(1)第三方在合同履行過程中,應與甲乙雙方保持密切溝通,確保信息暢通。(2)第三方應明確其在合同中的角色定位,避免與其他方產生權責不清的情況。(3)第三方不得干預甲乙雙方的合同權利義務,不得損害甲乙雙方的合法權益。18.第三方介入的額外條款及說明18.1第三方介入的審批程序(1)甲乙雙方同意第三方介入時,應書面通知對方,并經對方同意后方可進行。(2)第三方介入的審批程序應在本合同中明確約定。18.2第三方介入的服務內容與標準(1)第三方介入的服務內容應在合同中明確約定,包括但不限于:服務范圍、服務期限、服務標準等。(2)第三方介入的服務標準應符合國家相關法律法規和行業標準。18.3第三方介入的費用承擔(1)第三方介入的費用由甲乙雙方按照合同約定承擔。(2)第三方介入的費用支付方式、期限等應在合同中明確約定。19.第三方介入的變更與解除19.1第三方介入的變更(1)甲乙雙方協商一致,可對第三方介入的內容、形式等進行變更。(2)第三方介入的變更需書面通知對方,并經對方同意后方可生效。19.2第三方介入的解除(1)如第三方無法履行合同約定的義務,甲乙雙方有權解除第三方介入協議。(2)第三方介入的解除需書面通知第三方,并經雙方協商一致后方可生效。20.第三方介入的爭議解決20.1第三方介入的爭議解決方式(1)第三方介入的爭議解決方式與合同爭議解決方式相同。(2)爭議解決過程中,第三方應積極配合甲乙雙方的工作。20.2第三方介入的爭議解決機構(1)第三方介入的爭議解決機構與合同爭議解決機構相同。(2)爭議解決機構的選擇需在合同簽訂后_______天內確定。20.3第三方介入的爭議解決費用(1)第三方介入的爭議解決費用由敗訴方承擔,或由雙方另行協商確定。(2)爭議解決費用支付方式、期限等應在合同中明確約定。第三部分:其他補充性說明和解釋說明一:附件列表:1.設計圖紙詳細要求:包含壁畫的設計尺寸、風格、顏色、材料等信息,以及施工過程中的注意事項。附件說明:設計圖紙是壁畫施工的重要依據,需由承攬方提供,施工方應嚴格按照圖紙施工。2.施工圖紙詳細要求:包含施工工藝、材料、施工順序、安全措施等信息,以及施工過程中的質量控制點。附件說明:施工圖紙是施工方進行施工的指導文件,需由承攬方提供,施工方應嚴格按照圖紙施工。3.材料清單詳細要求:包含壁畫所需材料的名稱、規格、數量、供應商等信息。附件說明:材料清單是材料采購的依據,需由承攬方提供,施工方應按照清單進行材料采購。4.施工進度計劃詳細要求:包含各施工階段的起止時間、工作內容、責任人等信息。附件說明:施工進度計劃是確保工程按期完成的重要文件,需由承攬方提供,施工方應嚴格按照計劃施工。5.驗收報告詳細要求:包含驗收時間、驗收人員、驗收結果、存在問題及整改措施等信息。附件說明:驗收報告是工程竣工驗收的依據,需由承攬方提供,施工方應配合驗收。6.質量保證書詳細要求:包含質量保證期限、質量保證措施、質量保證承諾等信息。附件說明:質量保證書是承攬方對壁畫質量的承諾,需由承攬方提供。7.安全生產措施詳細要求:包含施工現場的安全管理制度、安全防護措施、應急預案等信息。附件說明:安全生產措施是確保施工人員安全的重要文件,需由承攬方提供。8.環境保護措施詳細要求:包含施工現場的環保管理制度、環保措施、廢棄物處理等信息。附件說明:環境保護措施是確保施工現場環境達標的重要文件,需由承攬方提供。9.付款證明詳細要求:包含付款時間、付款金額、付款方式等信息。附件說明:付款證明是甲乙雙方確認款項已支付的憑證。10.合同簽訂證明詳細要求:包含合同簽訂時間、地點、雙方簽字蓋章等信息。附件說明:合同簽訂證明是合同生效的憑證。說明二:違約行為及責任認定:1.承攬方違約行為及責任認定違約行為:未按約定完成設計或施工。責任認定:每延誤一日,承攬方需向施工方支付_______%的違約金。示例:承攬方未按約定完成設計,導致施工延期3天,需支付施工方_______%的違約金。2.施工方違約行為及責任認定違約行為:未按約定完成工程或違反安全生產規定。責任認定:每延誤一日,施工方需向承攬方支付_______%的違約金;違反安全生產規定,造成事故,施工方承擔相應法律責任。示例:施工方未按約定完成工程,導致工期延誤5天,需支付承攬方_______%的違約金。3.甲乙雙方違約行為及責任認定違約行為:逾期付款、未履行合同約定義務等。責任認定:根據違約程度,雙方各自承擔相應責任,違約金計算方式參照上述條款。示例:甲乙雙方均未按約定支付款項,每逾期一日,雙方各支付_______%的違約金。4.第三方違約行為及責任認定違約行為:未按約定提供專業服務或中介服務。責任認定:第三方需承擔相應責任,違約金計算方式參照上述條款。示例:第三方未按約定提供設計咨詢服務,導致設計延誤,需支付承攬方_______%的違約金。全文完。2024墻繪合同范本:手繪壁畫藝術工程承攬與施工協議2本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同甲方1.2合同乙方2.項目概況2.1項目名稱2.2項目地點2.3項目面積2.4項目期限3.工程內容及要求3.1壁畫風格3.2壁畫主題3.3壁畫材料3.4工程質量標準4.工程費用及支付方式4.1工程費用總額4.2費用構成4.3支付方式4.4付款時間節點5.施工期限5.1施工計劃5.2施工進度安排5.3預計完工時間6.施工現場管理6.1施工現場安全6.2施工現場衛生6.3施工現場協調7.材料供應7.1材料品牌7.2材料規格7.3材料采購及驗收8.乙方責任8.1施工質量保證8.2施工期限保證8.3施工現場管理9.甲方責任9.1提供施工場地9.2提供必要協助9.3遵守施工計劃10.隱患及風險10.1隱患排查10.2風險防范措施10.3應急預案11.保密條款11.1保密內容11.2保密期限11.3違約責任12.違約責任12.1違約情形12.2違約責任承擔12.3違約賠償13.合同解除13.1解除條件13.2解除程序13.3解除后果14.其他14.1合同爭議解決14.2合同生效14.3合同附件第一部分:合同如下:1.合同雙方基本信息1.1合同甲方甲方名稱:____________________甲方地址:____________________甲方聯系人:__________________甲方聯系電話:_________________1.2合同乙方乙方名稱:____________________乙方地址:____________________乙方聯系人:__________________乙方聯系電話:_________________2.項目概況2.1項目名稱項目名稱:____________________2.2項目地點項目地點:____________________2.3項目面積項目面積:____________________平方米2.4項目期限項目期限:從____年____月____日至____年____月____日3.工程內容及要求3.1壁畫風格壁畫風格:____________________3.2壁畫主題壁畫主題:____________________3.3壁畫材料壁畫材料:____________________3.4工程質量標準工程質量標準:符合國家相關質量標準,確保壁畫作品的美觀性和耐用性。4.工程費用及支付方式4.1工程費用總額工程費用總額:人民幣____元整。4.2費用構成(1)設計費用:人民幣____元;(2)材料費用:人民幣____元;(3)施工費用:人民幣____元;(4)其他費用:人民幣____元。4.3支付方式(1)合同簽訂后,甲方支付乙方工程費用總額的____%作為預付款;(2)工程完工并經甲方驗收合格后,甲方支付乙方工程費用總額的____%;(3)工程保修期滿后,甲方支付乙方工程費用總額的____%。4.4付款時間節點(1)預付款支付時間:合同簽訂后____個工作日內;(2)驗收合格后支付時間:工程完工并經甲方驗收合格后____個工作日內;(3)保修期滿后支付時間:工程保修期滿后____個工作日內。5.施工期限5.1施工計劃施工計劃:根據甲方提供的場地情況,乙方將在____個工作日內完成施工。5.2施工進度安排(1)設計階段:____個工作日;(2)施工階段:____個工作日;(3)驗收階段:____個工作日。5.3預計完工時間預計完工時間:____年____月____日。6.施工現場管理6.1施工現場安全乙方負責施工現場的安全管理,確保施工過程中人員、設備安全,防止意外事故發生。6.2施工現場衛生乙方負責施工現場的衛生清潔工作,保持施工現場整潔有序。6.3施工現場協調乙方與甲方保持良好溝通,及時解決施工現場出現的問題,確保工程順利進行。8.乙方責任8.1施工質量保證乙方承諾按照合同約定和設計要求,確保壁畫施工質量達到國家相關質量標準,如有質量問題,乙方負責免費修復或更換。8.2施工期限保證乙方保證按照合同約定的施工計劃完成工程,如因乙方原因導致工程延期,每延遲一日,乙方應向甲方支付合同總價的____%作為違約金。8.3施工現場管理乙方負責施工現場的日常管理,包括但不限于施工人員的組織、材料的管理、施工機械的使用等,確保工程順利進行。9.甲方責任9.1提供施工場地甲方應確保提供的施工場地符合施工要求,并在施工前將場地清理干凈,為乙方提供必要的施工條件。9.2提供必要協助甲方應協助乙方解決施工過程中遇到的問題,如需甲方提供的技術支持或物資,甲方應予以配合。9.3遵守施工計劃甲方應按照施工計劃的時間節點提供施工所需的各種材料、設備等,確保工程按期完成。10.隱患及風險10.1隱患排查乙方應在施工前對施工現場進行全面的隱患排查,并及時向甲方報告。10.2風險防范措施乙方應制定相應的風險防范措施,確保施工過程中的人員和設備安全。10.3應急預案乙方應制定應急預案,一旦發生意外情況,能夠迅速采取有效措施進行處理。11.保密條款11.1保密內容乙方應對甲方提供的項目信息、圖紙、技術資料等保密內容進行保密。11.2保密期限保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后____年。11.3違約責任如乙方違反保密義務,泄露保密內容,應承擔相應的法律責任。12.違約責任12.1違約情形合同任何一方未履行合同約定的義務,均構成違約。12.2違約責任承擔違約方應承擔相應的違約責任,包括但不限于支付違約金、賠償損失等。12.3違約賠償違約賠償金額根據實際損失和違約金的計算方法確定。13.合同解除13.1解除條件(1)任何一方嚴重違約,經另一方書面通知后____個工作日內未采取補救措施;(2)不可抗力導致合同無法履行。13.2解除程序合同解除需經雙方協商一致,并以書面形式通知對方。13.3解除后果合同解除后,雙方應按照合同約定處理已履行和未履行的義務。14.其他14.1合同爭議解決合同爭議應通過友好協商解決;協商不成的,任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。14.2合同生效本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。14.3合同附件(1)壁畫設計方案;(2)工程量清單;(3)付款時間表;(4)其他雙方認為必要的文件。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義本合同所稱第三方,指除甲、乙雙方之外的,為合同履行提供中介、咨詢、監理、審計等服務的機構或個人。15.2第三方介入情形(1)甲方或乙方需要專業機構提供咨詢服務;(2)甲方或乙方需要對工程進行監理;(3)甲方或乙方需要對合同履行進行審計;(4)雙方同意的其他第三方介入情形。15.3第三方介入程序(1)甲、乙雙方協商一致后,選擇合適的第三方;(2)第三方與甲、乙雙方簽訂相應的服務協議;
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 設備聯鎖安全管理制度
- 設計主管績效管理制度
- 設計公司裝修管理制度
- 評估人員崗位管理制度
- 診所打針日常管理制度
- 診所藥品追溯管理制度
- 試述護理文件管理制度
- 財政公司宿舍管理制度
- 貨物公司安全管理制度
- 貨運現場安全管理制度
- GB/T 2965-2023鈦及鈦合金棒材
- 急性缺血性腦卒中靜脈溶栓治療護理新進展
- 六西格瑪(6Sigma)詳解及實際案例分析
- 建筑安裝工程一切險宋
- 裝配電工技能培訓課件
- (幼兒學前教育)43 保育工作見實習觀察記錄表
- 2017版銀皮書(中英文完整版)FIDIC設計采購施工交鑰匙項目合同條件
- 養生館年會主持稿范文模板
- GMP生產管理知識
- YY/T 0799-2010醫用氣體低壓軟管組件
- GB/T 9768-2017輪胎使用與保養規程
評論
0/150
提交評論