家具定制承攬加工合同范例第一篇范文：合同編號：__________

家具定制承攬加工合同

甲方（定做人）：__________

乙方（承攬人）：__________

鑒于甲方因自身需求，需要乙方按照甲方提供的設計圖紙和材料要求，進行家具定制承攬加工，雙方經友好協商，達成如下協議：

一、承攬內容

1.甲方委托乙方進行家具定制承攬加工，具體內容如下：

（1）家具名稱：__________

（2）家具數量：__________

（3）家具材質：__________

（4）家具顏色：__________

（5）家具尺寸：__________

2.乙方根據甲方提供的設計圖紙和材料要求，按照甲方指定的質量標準進行家具定制承攬加工。

二、加工期限

1.本合同約定的加工期限自甲方交付設計圖紙和材料之日起計算。

2.乙方應在約定的加工期限內完成家具定制承攬加工，并將加工完成的家具交付甲方。

3.如因乙方原因導致加工期限延誤，乙方應向甲方支付違約金，違約金金額為每日延誤工期所涉及家具加工費用的1%。

三、質量要求

1.乙方應嚴格按照甲方提供的設計圖紙和材料要求進行家具定制承攬加工。

2.加工完成的家具應滿足以下質量要求：

（1）家具表面平整，無劃痕、凹凸不平、裂紋等缺陷；

（2）家具結構牢固，連接件緊固，無松動現象；

（3）家具尺寸準確，誤差在允許范圍內；

（4）家具表面涂裝均勻，色澤一致，無明顯色差；

（5）家具配件齊全，功能正常。

四、費用及支付方式

1.甲方應按照本合同約定的加工費用支付乙方。

2.加工費用包括以下部分：

（1）材料費；

（2）加工費；

（3）運輸費；

（4）其他相關費用。

3.甲方應在乙方完成家具定制承攬加工后，按照實際發生的費用支付乙方。

五、交付及驗收

1.乙方應在約定的加工期限內將加工完成的家具交付甲方。

2.甲方應在收到家具后進行驗收，如有質量問題，應在驗收之日起5日內通知乙方。

3.乙方應在接到甲方質量問題的通知后，及時進行整改，直至滿足甲方要求。

六、保密條款

1.雙方對本合同內容負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。

2.本保密義務自本合同簽訂之日起至合同終止之日起3年內有效。

七、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發生爭議，應友好協商解決。

2.如協商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

附件：

1.設計圖紙；

2.材料清單；

3.其他相關文件。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

簽訂日期：__________

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

家具定制承攬加工合同

甲方（定做人）：__________

乙方（承攬人）：__________

丙方（監理方）：__________

鑒于甲方因自身需求，需要乙方進行家具定制承攬加工，為確保加工質量和進度，特聘請丙方作為監理方對整個加工過程進行監督和管理。甲乙雙方經友好協商，達成如下協議：

一、承攬內容

1.甲方委托乙方進行家具定制承攬加工，具體內容如下：

（1）家具名稱：__________

（2）家具數量：__________

（3）家具材質：__________

（4）家具顏色：__________

（5）家具尺寸：__________

2.乙方根據甲方提供的設計圖紙和材料要求，按照甲方指定的質量標準進行家具定制承攬加工。

二、監理職責

1.丙方作為監理方，負責對乙方家具定制承攬加工過程進行全程監督和管理。

2.丙方應確保乙方嚴格按照甲方要求進行加工，確保家具質量符合合同約定。

3.丙方有權要求乙方提供加工過程中的相關資料，如設計圖紙、材料清單等。

三、甲方的權利與義務

1.甲方有權要求乙方按照約定時間完成家具定制承攬加工，并交付合格產品。

2.甲方有權要求丙方對乙方加工過程進行監督，并對丙方的工作進行評價。

3.甲方有權要求乙方對加工過程中出現的問題進行整改，直至滿足甲方要求。

4.甲方應按照合同約定支付乙方加工費用，并承擔因乙方違約而產生的損失。

四、乙方的權利與義務

1.乙方有權要求甲方按照約定時間提供設計圖紙和材料，確保加工進度。

2.乙方有權要求丙方對加工過程中的問題進行公正處理，保護乙方合法權益。

3.乙方應嚴格按照甲方要求進行家具定制承攬加工，確保家具質量符合合同約定。

4.乙方應按時完成加工任務，并承擔因自身原因導致的違約責任。

五、丙方的權利與義務

1.丙方有權要求乙方提供加工過程中的相關資料，如設計圖紙、材料清單等。

2.丙方有權對乙方加工過程進行監督，并提出整改意見。

3.丙方有權要求乙方對加工過程中出現的問題進行整改，直至滿足甲方要求。

4.丙方應公正、客觀地處理甲乙雙方在加工過程中產生的爭議。

六、違約責任

1.乙方未按時完成家具定制承攬加工，每延誤一日，應向甲方支付違約金，違約金金額為每日延誤工期所涉及家具加工費用的1%。

2.乙方加工的家具質量不符合合同約定，每發現一處質量問題，乙方應向甲方支付修復費用，并承擔由此產生的損失。

3.丙方未履行監理職責，導致家具質量或進度出現問題，丙方應承擔相應責任。

七、限制條款

1.乙方不得將加工任務轉包給其他單位或個人。

2.乙方不得以任何形式要求甲方提前支付加工費用。

3.丙方不得泄露甲乙雙方的商業秘密。

八、合同生效

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各執一份。

附件：

1.設計圖紙；

2.材料清單；

3.其他相關文件。

第三方介入的意義和目的在于確保家具定制承攬加工過程的公正、透明，維護甲方的合法權益。甲方為主導的目的和意義在于通過引入第三方監理，提高家具加工質量，確保工程進度，降低風險，從而實現甲方利益最大化。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

建筑材料采購合同

甲方（采購方）：__________

乙方（供應商）：__________

丙方（質檢方）：__________

鑒于乙方根據甲方的要求，將提供建筑材料，為確保材料的質量和供應，甲方特聘請丙方作為質檢方對乙方提供的建筑材料進行質量檢驗。甲乙雙方經友好協商，達成如下協議：

一、采購內容

1.甲方委托乙方提供以下建筑材料：

（1）材料名稱：__________

（2）材料規格：__________

（3）材料數量：__________

（4）材料用途：__________

2.乙方應按照甲方的要求，提供符合國家標準和合同約定的建筑材料。

二、質檢方職責

1.丙方作為質檢方，負責對乙方提供的建筑材料進行質量檢驗。

2.丙方有權對乙方提供的樣品進行抽樣檢驗，并有權要求乙方提供必要的檢驗報告。

3.丙方應確保檢驗過程的公正、客觀，對檢驗結果負責。

三、乙方的權利與義務

1.乙方有權要求甲方在合同約定的時間內提供詳細的采購要求和設計圖紙。

2.乙方有權要求甲方按照合同約定的時間支付材料款項。

3.乙方應確保提供的建筑材料符合合同約定的質量標準。

4.乙方應按照合同約定的時間完成材料的供應。

四、甲方的權利與義務

1.甲方可要求丙方對乙方提供的材料進行檢驗，并有權對檢驗結果提出異議。

2.甲方可要求乙方對不合格的材料進行更換或修復。

3.甲方可要求乙方提供相關的質量保證文件，如生產許可證、產品合格證等。

五、丙方的權利與義務

1.丙方有權對乙方提供的材料進行抽樣檢驗，并有權要求乙方提供必要的檢驗數據。

2.丙方應確保檢驗結果的準確性和可靠性。

3.丙方有權對檢驗過程中發現的問題提出整改意見。

六、違約責任

1.乙方未按照合同約定的時間提供合格材料，每延誤一日，應向甲方支付違約金，違約金金額為材料總價款的1%。

2.乙方提供的材料質量不符合合同約定，甲方有權要求乙方無條件更換或修復，并承擔由此產生的費用。

3.丙方未能按照合同約定進行公正檢驗，甲方有權要求丙方承擔相應的責任。

七、限制條款

1.甲方不得要求乙方提供合同約定質量標準之外的額外材料。

2.甲方不得要求乙方承擔因甲方設計變更導致的額外費用。

3.乙方不得將材料供應任務轉包給其他供應商。

八、合同生效

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各執一份。

乙方為主導的目的和意義在于確保自身的權益得到充分保障，包括及時收到采購款項、按照約定標準提供材料，