




版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
20XX專業合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年加工承攬合同:規定承攬方的責任和義務本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.2合同雙方地址1.3合同雙方聯系方式1.4合同雙方法定代表人或授權代表2.承攬項目概述2.1承攬項目名稱2.2承攬項目內容2.3承攬項目地點2.4承攬項目工期3.技術要求與質量標準3.1技術要求3.2質量標準3.3質量檢驗方法4.價格與付款方式4.1項目總價4.2付款方式4.3付款時間節點4.4逾期付款違約責任5.交貨要求與驗收標準5.1交貨要求5.2驗收標準5.3驗收時間及地點5.4驗收不合格的處理6.保密條款6.1保密范圍6.2保密期限6.3違反保密條款的責任7.知識產權歸屬7.1知識產權歸屬7.2知識產權爭議解決8.違約責任8.1違約情形8.2違約責任承擔8.3違約金計算方式9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構9.3爭議解決程序10.合同解除與終止10.1合同解除條件10.2合同終止條件10.3合同解除或終止的程序11.合同生效與期限11.1合同生效條件11.2合同期限11.3合同續簽12.合同附件12.1附件一:技術文件12.2附件二:圖紙12.3附件三:其他相關文件13.合同修改與補充13.1合同修改13.2合同補充13.3修改與補充的生效條件14.其他約定14.1合同履行過程中的其他約定14.2合同解除或終止后的其他約定14.3其他約定事項的效力第一部分:合同如下:第一條合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱甲方:____________________乙方:____________________1.2合同雙方地址甲方地址:____________________乙方地址:____________________1.3合同雙方聯系方式甲方聯系方式:電話:____________________,傳真:____________________,郵箱:____________________乙方聯系方式:電話:____________________,傳真:____________________,郵箱:____________________1.4合同雙方法定代表人或授權代表甲方法定代表人或授權代表:____________________乙方法定代表人或授權代表:____________________第二條承攬項目概述2.1承攬項目名稱項目名稱:____________________2.2承攬項目內容項目內容:____________________2.3承攬項目地點項目地點:____________________2.4承攬項目工期項目工期:自____年____月____日至____年____月____日第三條技術要求與質量標準3.1技術要求技術要求詳見附件一:技術文件。3.2質量標準質量標準詳見附件一:技術文件。3.3質量檢驗方法質量檢驗方法詳見附件一:技術文件。第四條價格與付款方式4.1項目總價項目總價為人民幣____元整。4.2付款方式付款方式:分階段付款,具體付款方式詳見附件二:付款計劃表。4.3付款時間節點具體付款時間節點詳見附件二:付款計劃表。4.4逾期付款違約責任若乙方逾期付款,應向甲方支付____%的違約金。第五條交貨要求與驗收標準5.1交貨要求交貨要求詳見附件一:技術文件。5.2驗收標準驗收標準詳見附件一:技術文件。5.3驗收時間及地點驗收時間為____年____月____日,驗收地點為____________________。5.4驗收不合格的處理若驗收不合格,乙方應在接到通知后____日內進行整改,直至滿足驗收標準。第六條保密條款6.1保密范圍保密范圍包括但不限于技術資料、商業秘密、客戶信息等。6.2保密期限保密期限自合同簽訂之日起____年。6.3違反保密條款的責任若違反保密條款,應承擔相應的法律責任,并賠償對方因此遭受的損失。第七條知識產權歸屬7.1知識產權歸屬甲方提供的圖紙、技術資料等知識產權歸甲方所有。7.2知識產權爭議解決若發生知識產權爭議,雙方應友好協商解決;協商不成的,可向有管轄權的人民法院提起訴訟。第八條違約責任8.1違約情形8.1.1乙方未按合同約定的時間、質量、數量完成交貨;8.1.2甲方未按合同約定的時間、方式支付款項;8.1.3任何一方未履行合同約定的保密義務;8.1.4任何一方違反合同約定的其他條款。8.2違約責任承擔8.2.1乙方違約,應向甲方支付違約金,違約金按合同總價的____%計算。8.2.2甲方違約,應向乙方支付違約金,違約金按合同總價的____%計算。8.2.3任何一方違約,均應承擔對方因此遭受的直接損失。8.2.4乙方因逾期交貨導致甲方損失的,應賠償甲方實際損失。第九條爭議解決9.1爭議解決方式雙方發生爭議時,應通過友好協商解決;協商不成的,任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭議解決機構爭議解決機構為合同簽訂地的人民法院。9.3爭議解決程序雙方應按照爭議解決機構的規定,依法進行訴訟或仲裁。第十條合同解除與終止10.1合同解除條件10.1.1雙方協商一致解除合同;10.1.2一方違約,另一方依法通知解除合同;10.1.3發生不可抗力,致使合同無法履行;10.2合同終止條件合同終止條件與合同解除條件相同。10.3合同解除或終止的程序10.3.1雙方應書面通知對方合同解除或終止;10.3.2雙方應按照合同約定處理已完成的合同義務;第十一條合同生效與期限11.1合同生效條件本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。11.2合同期限本合同有效期為____年,自合同生效之日起計算。11.3合同續簽本合同期滿前____個月,雙方可就續簽事宜進行協商,協商一致后另行簽訂續簽合同。第十二條合同附件12.1附件一:技術文件12.2附件二:付款計劃表12.3附件三:其他相關文件第十三條合同修改與補充13.1合同修改本合同的修改必須以書面形式進行,經雙方簽字(或蓋章)后生效。13.2合同補充本合同的補充必須以書面形式進行,經雙方簽字(或蓋章)后生效。13.3修改與補充的生效條件修改與補充的內容自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。第十四條其他約定14.1合同履行過程中的其他約定雙方在合同履行過程中,應遵守國家法律法規,誠實信用,履行合同約定的各項義務。14.2合同解除或終止后的其他約定合同解除或終止后,雙方應按照合同約定處理剩余的合同義務,并依法進行結算。14.3其他約定事項的效力本合同中的其他約定事項,均具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一條第三方介入的概念1.1第三方定義在本合同中,第三方是指合同雙方之外的獨立法人、其他組織或個人,包括但不限于中介方、監理方、咨詢方、檢驗方等。1.2第三方介入的目的第三方介入的目的是為了確保合同履行過程中的公正、透明,提高合同履行的效率和質量。第二條第三方介入的約定2.1第三方選擇2.1.1合同雙方在合同中明確約定是否需要第三方介入。2.1.2如需第三方介入,雙方應共同協商選擇合適的第三方,并簽訂相應的合作協議。2.2第三方職責2.2.1第三方應按照合作協議和本合同的規定,履行其職責。2.2.2第三方的職責包括但不限于:監督合同履行、提供咨詢服務、進行質量檢驗、調解爭議等。第三條第三方責任限額3.1責任限額定義責任限額是指第三方在履行職責過程中,因自身原因造成合同雙方損失的最高賠償額。3.2責任限額確定3.2.1第三方責任限額由合同雙方在合作協議中約定。3.2.2責任限額應合理確定,以保障合同雙方的合法權益。3.3責任限額的調整3.3.1在合同履行過程中,如需調整責任限額,雙方應協商一致,并簽訂補充協議。第四條第三方與其他各方的劃分說明4.1第三方與甲方的劃分4.1.1第三方與甲方的關系為委托代理或合作協議關系。4.1.2第三方在履行職責過程中,應遵守甲方的指示和要求。4.2第三方與乙方的劃分4.2.1第三方與乙方的關系為委托代理或合作協議關系。4.2.2第三方在履行職責過程中,應遵守乙方的指示和要求。4.3第三方與合同雙方的關系4.3.1第三方與合同雙方均為獨立法人或其他組織,彼此之間不存在隸屬關系。4.3.2第三方在履行職責過程中,應保持中立,不得偏袒任何一方。第五條第三方介入時的額外條款5.1第三方介入的協議第三方介入的目的、范圍和職責;第三方的權利和義務;第三方的責任限額;第三方介入的費用及支付方式;第三方介入的期限;第三方介入的終止條件;第三方介入的爭議解決方式。5.2第三方介入的協調機制5.2.1合同雙方應設立專門的協調機制,負責第三方介入的協調工作。定期召開協調會議;討論解決第三方介入過程中出現的問題;協調第三方與合同雙方的關系。第六條第三方介入時的說明6.1第三方介入的必要性6.1.1第三方介入有助于提高合同履行的透明度和公正性。6.1.2第三方介入有助于減少合同履行過程中的爭議。6.2第三方介入的風險6.2.1第三方介入可能增加合同履行的成本。6.2.2第三方介入可能影響合同雙方的正常溝通和決策。6.3第三方介入的注意事項6.3.1合同雙方在選擇第三方時,應充分考慮第三方的專業能力和信譽。6.3.3合同雙方應密切關注第三方介入的過程,及時發現并解決問題。第三部分:其他補充性說明和解釋說明一:附件列表:1.附件一:技術文件要求:詳細描述項目的技術要求、設計規范、操作流程等,確保雙方對技術要求有清晰、一致的理解。說明:技術文件應包括圖紙、設計說明書、技術參數、技術標準等。2.附件二:付款計劃表要求:明確列出每個付款階段的金額、時間節點和付款條件。說明:付款計劃表應詳細列出每個付款階段的款項金額、付款日期、付款方式等。3.附件三:質量檢驗標準要求:詳細規定項目質量檢驗的標準和方法,確保項目質量符合合同要求。說明:質量檢驗標準應包括檢驗項目、檢驗方法、檢驗標準和驗收標準。4.附件四:保密協議要求:明確約定保密信息的范圍、保密期限和違反保密協議的責任。說明:保密協議應包括保密信息的定義、保密期限、保密措施和違約責任。5.附件五:知識產權歸屬協議要求:明確約定項目成果的知識產權歸屬,包括著作權、專利權等。說明:知識產權歸屬協議應包括知識產權的界定、歸屬和使用許可等。6.附件六:第三方介入協議要求:詳細規定第三方介入的條件、職責、權利和義務。說明:第三方介入協議應包括第三方的選擇、職責范圍、費用和爭議解決方式。說明二:違約行為及責任認定:1.違約行為:1.1乙方未按合同約定的時間、質量、數量完成交貨;1.2甲方未按合同約定的時間、方式支付款項;1.3任何一方未履行合同約定的保密義務;1.4任何一方違反合同約定的其他條款。2.責任認定標準:2.1乙方違約,應向甲方支付違約金,違約金按合同總價的____%計算。2.2甲方違約,應向乙方支付違約金,違約金按合同總價的____%計算。2.3任何一方違約,均應承擔對方因此遭受的直接損失。3.違約責任示例:3.1示例一:乙方未按合同約定的時間完成交貨,導致甲方項目進度延誤,乙方應賠償甲方因此造成的損失,包括但不限于工期延誤費用、違約金等。3.2示例二:甲方未按合同約定的時間支付款項,導致乙方生產資金緊張,乙方有權要求甲方支付逾期付款的違約金,并承擔因此造成的損失。全文完。2024年加工承攬合同:規定承攬方的責任和義務1本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1承攬方基本信息1.2定作方基本信息2.承攬事項及要求2.1承攬內容2.2技術標準及要求2.3質量要求3.承攬方責任與義務3.1按時完成承攬任務3.2保證承攬質量3.3遵守國家法律法規3.4保密義務4.定作方責任與義務4.1按時提供原材料及圖紙4.2依照合同約定支付報酬4.3提供必要的技術支持5.報酬及支付方式5.1報酬計算方式5.2支付期限5.3逾期支付違約責任6.交貨時間及地點6.1交貨時間6.2交貨地點6.3逾期交貨違約責任7.產品的驗收與檢驗7.1驗收標準7.2驗收時間7.3驗收不合格的處理8.保密條款8.1保密內容8.2保密期限8.3違反保密義務的責任9.違約責任9.1定作方違約責任9.2承攬方違約責任10.爭議解決方式10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構11.合同生效及終止11.1合同生效條件11.2合同終止條件12.合同附件12.1附件一:技術標準及要求12.2附件二:圖紙12.3附件三:其他13.合同簽署13.1簽署時間13.2簽署地點13.3簽署人14.合同其他約定事項第一部分:合同如下:1.合同雙方基本信息1.1承攬方基本信息1.1.1承攬方名稱:1.1.2承攬方法定代表人:1.1.3承攬方注冊地址:1.1.4承攬方聯系電話:1.1.5承攬方開戶銀行及賬號:1.2定作方基本信息1.2.1定作方名稱:1.2.2定作方法定代表人:1.2.3定作方注冊地址:1.2.4定作方聯系電話:1.2.5定作方開戶銀行及賬號:2.承攬事項及要求2.1承攬內容2.1.1承攬項目名稱:2.1.2承攬項目規格型號:2.1.3承攬項目數量:2.1.4承攬項目交貨期限:2.2技術標準及要求2.2.1國家標準:2.2.2行業標準:2.2.3企業標準:2.2.4技術文件要求:2.3質量要求2.3.1產品質量標準:2.3.2外觀質量要求:2.3.3內部質量要求:2.3.4包裝要求:3.承攬方責任與義務3.1按時完成承攬任務3.1.1承攬方應按照合同約定的期限完成承攬任務。3.1.2承攬方如因自身原因導致逾期完成,應承擔相應的違約責任。3.2保證承攬質量3.2.1承攬方應確保承攬產品符合合同約定的質量要求。3.2.2承攬方對承攬產品的質量承擔終身責任。3.3遵守國家法律法規3.3.1承攬方在承攬過程中應遵守國家有關法律法規。3.3.2承攬方不得利用承攬項目進行違法活動。3.4保密義務3.4.1承攬方應對合同內容、技術秘密等保密事項進行保密。3.4.2保密期限自合同簽訂之日起至合同終止之日起五年。4.定作方責任與義務4.1按時提供原材料及圖紙4.1.1定作方應按照合同約定的期限提供原材料及圖紙。4.1.2定作方如因自身原因導致逾期提供,應承擔相應的違約責任。4.2依照合同約定支付報酬4.2.1定作方應按照合同約定的支付期限支付報酬。4.2.2定作方如逾期支付,應按照約定的違約金標準支付違約金。4.3提供必要的技術支持4.3.1定作方應提供必要的技術支持,協助承攬方完成承攬任務。4.3.2定作方提供的技術支持應滿足承攬方的合理需求。5.報酬及支付方式5.1報酬計算方式5.1.1報酬按照承攬項目數量及合同約定的單價計算。5.2支付期限5.2.1定作方應在承攬方完成承攬任務并經定作方驗收合格后支付報酬。5.3逾期支付違約責任5.3.1定作方逾期支付報酬,應按照約定的違約金標準支付違約金。6.交貨時間及地點6.1交貨時間6.1.1承攬方應在合同約定的交貨期限內完成交貨。6.2交貨地點6.2.1交貨地點為合同約定的定作方指定地點。6.3逾期交貨違約責任6.3.1承攬方逾期交貨,應按照約定的違約金標準支付違約金。7.產品的驗收與檢驗7.1驗收標準7.1.1驗收標準按照合同約定的技術標準及要求進行。7.2驗收時間7.2.1驗收時間為承攬方交貨后的三個工作日內。7.3驗收不合格的處理7.3.1驗收不合格的產品,承攬方應按照合同約定進行整改或重新制作。7.3.2驗收不合格導致重新制作或整改的費用由承攬方承擔。8.保密條款8.1保密內容8.1.1合同內容、技術秘密、商業秘密等涉及雙方權益的敏感信息。8.1.2雙方在合同履行過程中知悉的對方商業計劃、財務狀況、客戶信息等非公開信息。8.2保密期限8.2.1保密期限自合同簽訂之日起至合同終止之日起五年。8.3違反保密義務的責任8.3.1如一方違反保密義務,造成對方損失的,應承擔相應的賠償責任。8.3.2違反保密義務的行為,如構成犯罪的,將依法追究刑事責任。9.違約責任9.1定作方違約責任9.1.1定作方逾期支付報酬,應按合同約定支付違約金。9.1.2定作方未按約定提供原材料或圖紙,導致承攬方無法按時完成任務的,應承擔相應的違約責任。9.2承攬方違約責任9.2.1承攬方逾期交貨,應按合同約定支付違約金。9.2.2承攬方交付的產品不符合質量要求,應免費進行修復或更換,并承擔由此產生的費用。9.2.3承攬方違反保密義務,應承擔相應的賠償責任。10.爭議解決方式10.1爭議解決方式10.1.1雙方應友好協商解決合同履行過程中發生的爭議。10.2爭議解決機構10.2.1如協商不成,任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.合同生效及終止11.1合同生效條件11.1.1雙方簽署并加蓋公章后生效。11.2合同終止條件11.2.1合同約定的期限屆滿;11.2.2雙方協商一致解除合同;11.2.3因不可抗力導致合同無法履行;11.2.4違約方嚴重違約,另一方解除合同。12.合同附件12.1附件一:技術標準及要求12.1.1詳細列出產品的技術標準及要求。12.2附件二:圖紙12.2.1提供承攬項目的詳細圖紙。12.3附件三:其他12.3.1其他相關文件及資料。13.合同簽署13.1簽署時間13.1.1合同簽署日期為____年____月____日。13.2簽署地點13.2.1合同簽署地點為____市____區。13.3簽署人13.3.1承攬方代表:13.3.2定作方代表:14.合同其他約定事項14.1本合同一式兩份,雙方各執一份,具有同等法律效力。14.2本合同未盡事宜,雙方可另行協商解決。14.3本合同如有變更,應以書面形式進行,經雙方簽署后生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定義15.1.1本合同所稱的第三方,包括但不限于中介方、監理方、檢測機構、評估機構等。15.1.2第三方是指除合同雙方外的獨立第三方,其介入合同旨在協助合同履行或提供專業服務。15.2第三方介入條件15.2.1第三方的介入需經合同雙方書面同意。15.2.2第三方介入應具備相應的資質和能力,并簽訂專門的協議或合同。16.第三方責任限額16.1第三方的責任限額16.1.1第三方在履行其職責過程中產生的責任,其責任限額由雙方在第三方協議或合同中約定。16.1.2若第三方責任超出約定限額,超出部分由合同雙方按照合同約定分擔。16.2第三方責任認定16.2.1第三方的責任認定應依據其與合同雙方簽訂的協議或合同,以及相關法律法規。16.2.2第三方責任認定需經合同雙方和第三方共同確認。17.第三方介入的具體條款17.1中介方17.1.1中介方負責協助合同雙方進行溝通和協調,確保合同順利履行。17.1.2中介方不得泄露合同雙方的商業秘密,并對其介入過程中知悉的信息負有保密義務。17.2監理方17.2.1監理方負責對承攬方的施工過程進行監督,確保施工符合合同約定。17.2.2監理方有權要求承攬方對不符合要求的部分進行整改。17.3檢測機構17.3.1檢測機構負責對承攬方交付的產品進行質量檢測,出具檢測報告。17.3.2檢測機構的檢測結果作為產品驗收的依據之一。17.4評估機構17.4.1評估機構負責對承攬方的技術水平、管理水平等進行評估。18.第三方與其他各方的責任劃分18.1第三方與承攬方18.1.1第三方對承攬方的監督、指導、檢測等工作,不改變承攬方在合同中的責任和義務。18.1.2承攬方應積極配合第三方的工作,并承擔因自身原因導致第三方工作無法正常進行的責任。18.2第三方與定作方18.2.1第三方對定作方的技術支持、服務等工作,不改變定作方在合同中的權利和義務。18.2.2定作方應向第三方提供必要的協助,并承擔因自身原因導致第三方工作無法正常進行的責任。18.3第三方與合同雙方18.3.1第三方介入合同,不影響合同雙方的權利和義務。18.3.2第三方在合同履行過程中,應遵守合同約定,維護合同雙方的合法權益。19.第三方介入的變更與終止19.1第三方介入的變更19.1.1第三方介入的變更需經合同雙方書面同意。19.1.2第三方介入的變更應重新簽訂協議或合同。19.2第三方介入的終止19.2.1第三方介入的終止需經合同雙方書面同意。20.特別約定20.1本合同如涉及第三方介入,雙方應按照本修正條款執行。20.2本修正條款作為合同不可分割的一部分,與合同具有同等法律效力。第三部分:其他補充性說明和解釋說明一:附件列表:1.附件一:技術標準及要求詳細列出產品的技術參數、性能指標、質量標準等。附件應包含國家標準、行業標準、企業標準等。2.附件二:圖紙提供承攬項目的詳細圖紙,包括平面圖、立面圖、剖面圖等。圖紙應清晰、準確,符合相關設計規范。3.附件三:原材料清單列出承攬項目所需的原材料名稱、規格、數量等。原材料清單應與合同約定一致。4.附件四:產品樣品提供承攬項目的產品樣品,用于驗收和檢驗。樣品應與合同約定的產品規格、質量一致。5.附件五:驗收報告記錄產品驗收過程中的各項指標、檢測結果等。驗收報告應由驗收方和承攬方共同簽署。6.附件六:檢驗報告由專業檢測機構出具的產品質量檢驗報告。檢驗報告應包含檢測項目、檢測方法、檢測結果等。7.附件七:付款憑證包括付款申請、銀行匯款憑證等,證明付款已發生。8.附件八:合同變更協議記錄合同履行過程中發生的變更事項及雙方達成的一致意見。9.附件九:違約金支付憑證記錄違約金支付情況,包括支付金額、支付時間等。說明二:違約行為及責任認定:1.定作方違約行為及責任認定逾期支付報酬:按合同約定支付違約金,如未支付,按逾期金額的每日萬分之五支付滯納金。未按約定提供原材料或圖紙:承擔相應的違約責任,如導致承攬方無法按時完成任務的,支付違約金。2.承攬方違約行為及責任認定逾期交貨:按合同約定支付違約金,如未支付,按逾期天數支付合同總價款的千分之五。產品質量不合格:免費進行修復或更換,承擔由此產生的費用,并按合同約定支付違約金。3.第三方違約行為及責任認定中介方泄露商業秘密:承擔相應的賠償責任,如造成損失的,按損失金額的百分之五十賠償。監理方未履行監督職責:承擔相應的違約責任,如導致工程損失的,按損失金額的百分之三十賠償。檢測機構出具虛假報告:承擔相應的法律責任,并按損失金額的百分之五十賠償。示例說明:若定作方逾期支付報酬,應按合同約定支付違約金,如逾期10天,則支付合同總價款的千分之五作為違約金。若承攬方交付的產品質量不合格,經檢測機構檢測,不合格項為10項,則承攬方需免費進行修復或更換,并支付合同總價款的千分之五作為違約金。全文完。2024年加工承攬合同:規定承攬方的責任和義務2本合同目錄一覽1.合同雙方的基本信息1.1承攬方基本信息1.2定作方基本信息2.合同標的和加工內容2.1標的物名稱和規格2.2加工技術要求和標準2.3加工數量和交付期限3.價格條款3.1加工費用及支付方式3.2付款時間和條件3.3價格調整機制4.技術資料和圖紙4.1技術資料的提供和保密4.2圖紙的提供和修改5.質量要求5.1質量標準5.2質量檢驗和驗收5.3質量保證期6.交貨和運輸6.1交貨地點和時間6.2運輸方式和費用承擔6.3交貨憑證和驗收7.售后服務和技術支持7.1售后服務內容7.2技術支持方式7.3響應時間和維修責任8.違約責任8.1定作方的違約責任8.2承攬方的違約責任8.3違約金的計算和支付9.不可抗力9.1不可抗力事件的范圍9.2不可抗力事件的處理9.3不可抗力事件的通知和證明10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構10.3爭議解決程序11.合同的生效、變更和解除11.1合同生效條件11.2合同變更程序11.3合同解除條件12.合同的終止和后續處理12.1合同終止條件12.2后續處理事宜12.3合同終止通知13.法律適用和管轄13.1適用法律13.2管轄法院14.其他約定事項14.1合同附件14.2其他補充條款第一部分:合同如下:1.合同雙方的基本信息1.1承攬方基本信息1.1.1承攬方名稱:1.1.2承攬方法定代表人:1.1.3承攬方注冊地址:1.1.4承攬方聯系電話:1.1.5承攬方開戶銀行及賬號:1.2定作方基本信息1.2.1定作方名稱:1.2.2定作方法定代表人:1.2.3定作方注冊地址:1.2.4定作方聯系電話:1.2.5定作方開戶銀行及賬號:2.合同標的和加工內容2.1標的物名稱和規格:2.1.1標的物名稱:產品2.1.2標的物規格:詳見附件一《產品規格說明書》2.2加工技術要求和標準:2.2.1技術要求:詳見附件一《產品規格說明書》2.2.2技術標準:符合國家相關行業標準2.3加工數量和交付期限:2.3.1加工數量:共計件2.3.2交付期限:自合同簽訂之日起個月內3.價格條款3.1加工費用及支付方式:3.1.1加工費用:人民幣萬元整3.1.2支付方式:分階段支付,詳見附件二《支付計劃表》3.2付款時間和條件:3.2.1首付款:合同簽訂后個工作日內支付3.2.2中間款:生產進度達到%時支付3.2.3尾款:產品交付合格后個工作日內支付3.3價格調整機制:3.3.1若原材料價格變動,經雙方協商一致后,可對加工費用進行調整4.技術資料和圖紙4.1技術資料的提供和保密:4.1.1定作方負責提供所需的技術資料和圖紙4.1.2承攬方對技術資料和圖紙負有保密義務,未經定作方同意不得泄露4.2圖紙的提供和修改:4.2.1定作方應在合同簽訂后個工作日內提供完整圖紙4.2.2圖紙如有修改,定作方應提前個工作日通知承攬方,由承攬方進行修改5.質量要求5.1質量標準:5.1.1產品質量應符合國家相關行業標準5.1.2產品質量檢驗標準詳見附件一《產品規格說明書》5.2質量檢驗和驗收:5.2.1產品生產過程中,承攬方應進行自檢5.2.2產品交付前,定作方有權對產品進行驗收5.3質量保證期:5.3.1產品質量保證期為自產品交付之日起個月6.交貨和運輸6.1交貨地點和時間:6.1.1交貨地點:定作方指定地點6.1.2交貨時間:詳見附件二《支付計劃表》6.2運輸方式和費用承擔:6.2.1運輸方式:公路運輸6.2.2運輸費用由定作方承擔6.3交貨憑證和驗收:6.3.1承攬方應提供產品合格證、運輸單據等交貨憑證6.3.2定作方應在收到產品后個工作日內完成驗收2.合同標的和加工內容2.1標的物名稱和規格2.1.1標的物名稱:產品2.1.2標的物規格:詳見附件一《產品規格說明書》2.2加工技術要求和標準2.2.1加工技術要求:應符合國家相關行業標準,具體要求詳見附件一《產品規格說明書》2.2.2加工標準:按照雙方約定的技術文件和標準執行2.3加工數量和交付期限2.3.1加工數量:件2.3.2交付期限:自合同簽訂之日起個月內,具體交付時間詳見附件二《交付時間表》3.價格條款3.1加工費用及支付方式3.1.1加工費用:人民幣萬元整3.1.2支付方式:分階段支付,具體支付計劃和方式詳見附件三《支付計劃表》3.2付款時間和條件3.2.1首付款:合同簽訂后個工作日內支付,金額為萬元3.2.2中間款:生產進度達到%時支付,金額為萬元3.2.3尾款:產品交付合格后個工作日內支付,金額為萬元3.3價格調整機制3.3.1若原材料價格波動,雙方應協商確定價格調整方案3.3.2價格調整方案應遵循公平、合理原則,并經雙方書面確認4.技術資料和圖紙4.1技術資料的提供和保密4.1.1承攬方應在合同簽訂后個工作日內向定作方提供完整的技術資料4.1.2雙方應對提供的技術資料負有保密義務,未經對方同意不得向任何第三方泄露4.2圖紙的提供和修改4.2.1承攬方應在合同簽訂后個工作日內向定作方提供完整的圖紙4.2.2若圖紙需要修改,雙方應協商確定修改方案,并經雙方書面確認5.質量要求5.1質量標準5.1.1產品質量應符合國家相關行業標準5.1.2具體質量標準詳見附件一《產品規格說明書》5.2質量檢驗和驗收5.2.1承攬方應在產品加工過程中進行自檢,確保產品質量5.2.2產品交付前,定作方有權對產品進行驗收5.2.3驗收標準詳見附件一《產品規格說明書》5.3質量保證期5.3.1質量保證期:自產品交付之日起個月5.3.2在質量保證期內,若因承攬方原因導致的產品質量問題,承攬方應負責免費維修或更換6.交貨和運輸6.1交貨地點和時間6.1.1交貨地點:定作方指定地點6.1.2交貨時間:詳見附件二《交付時間表》6.2運輸方式和費用承擔6.2.1運輸方式:公路運輸6.2.2運輸費用由定作方承擔6.2.3運輸途中產生的風險由雙方約定6.3交貨憑證和驗收6.3.1承攬方應在產品交付時提供產品合格證、運輸單據等交貨憑證6.3.2定作方應在收到產品后個工作日內完成驗收第二部分:第三方介入后的修正7.第三方介入7.1第三方概念7.1.1第三方是指在合同履行過程中,根據甲乙雙方約定,介入合同關系中的獨立第三方。7.1.2第三方可以是中介機構、技術監督機構、法律顧問等,具體由甲乙雙方在合同中約定。7.2第三方介入的目的7.2.1提高合同履行的效率和安全性7.2.2保證合同內容的公正性和透明度7.2.3協助解決合同履行過程中可能出現的爭議7.3第三方介入的條件7.3.1甲乙雙方協商一致,同意引入第三方7.3.2第三方具備履行相關職責的能力和條件7.3.3第三方同意按照甲乙雙方的要求介入合同關系7.4第三方的責權利7.4.1責任:第三方應按照甲乙雙方的要求,履行其在合同關系中的職責,對因其過錯導致的責任承擔相應責任。7.4.2權利:第三方有權要求甲乙雙方提供必要的信息和資料,有權要求甲乙雙方按照約定支付相關費用。7.4.3利益:第三方在履行職責過程中,享有相應的報酬和權益。7.5第三方與其他各方的劃分說明7.5.1第三方與甲方的劃分:第三方在合同履行過程中,應與甲方保持密切溝通,及時反饋合同履行情況。第三方對甲方提供的信息和資料負有保密義務。第三方在履行職責過程中,如發現甲方違約行為,應及時通知乙方,并協助乙方采取相應措施。7.5.2第三方與乙方的劃分:第三方在合同履行過程中,應與乙方保持密切溝通,及時反饋合同履行情況。第三方對乙方提供的信息和資料負有保密義務。第三方在履行職責過程中,如發現乙方違約行為,應及時通知甲方,并協助甲方采取相應措施。8.第三方責任限額8.1第三方責任限額的確定8.1.1第三方責任限額由甲乙雙方在合同中約定,可根據第三方介入的具體職責和能力確定。8.1.2第三方責任限額的確定應遵循公平、合理原則,并考慮第三方履行職責的難度和風險。8.2第三方責任限額的適用8.2.1第三方在履行職責過程中,因其過錯導致甲乙雙方損失的,應按照約定的責任限額承擔賠償責任。8.2.2若第三方責任限額不足以彌補損失,甲乙雙方可協商調整責任限額,或追究第三方其他責任。9.第
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 小學美術教學中的審美教育對學生綜合素質的提升研究論文
- 校園周邊廣告對學生消費觀念的影響與學校心理健康教育實踐論文
- 基于創新教育的高中數學建模競賽輔導策略研究論文
- 藝考生班級管理制度
- 蘇美達集團管理制度
- 茶水間員工管理制度
- 藍天教育集團高二年級下冊期中考試語文試題(含答案)
- 財務規范計劃
- 財務管理案例 教學組織方式 案例1-20
- 國際經濟法專業本科生
- 人文英語4-005-國開機考復習資料
- 公司安全事故隱患內部舉報、報告獎勵制度
- 中國玉石及玉文化鑒賞智慧樹知到期末考試答案章節答案2024年同濟大學
- 小學思政課《愛國主義教育》
- 部編版高中語文必修下冊文言文基礎知識練習(共12篇)
- 服裝投標技術方案全
- 建筑工程防水(防滲漏)處理PPT
- 民辦學校辦學章程(營利性)
- 機關婦委會換屆選舉工作基本程序
- 零件加工檢驗標準
- UML網上購物系統課程設計DOC
評論
0/150
提交評論