




下載本文檔
版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
太陽能發電填土施工合同合同編號:__________地址:________________________聯系人:_______________________聯系電話:_____________________地址:________________________聯系人:_______________________聯系電話:_____________________鑒于業主擁有位于上述地址的太陽能發電項目用地,并計劃進行填土施工;承包商具有填土施工的資質和經驗,愿意承擔該工程的施工;雙方經協商一致,達成如下協議:一、工程概況1.1工程名稱:太陽能發電填土施工項目1.2工程地點:________________________1.3工程內容:根據甲方提供的施工圖紙及技術要求,完成填土施工。1.4工程規模:________________________1.5工程總價:人民幣(大寫):__________________元整(小寫):__________________元。二、合同履行2.1承包商應按照業主提供的施工圖紙及技術要求進行施工,確保工程質量符合相關法律法規及行業標準。2.2承包商應按照合同約定的工期完成工程。如因承包商原因導致工程延期,應按業主要求支付違約金。2.3業主應按照合同約定的時間支付工程款項。如業主逾期支付,應按承包商要求支付滯納金。2.4雙方應共同參與工程驗收,驗收合格后,業主支付剩余工程款項。三、合同價格及支付3.1工程總價人民幣(大寫):__________________元整(小寫):__________________元。3.2業主自合同簽訂之日起七個工作日內支付工程總價的30%作為預付款。3.3承包商完成工程進度達到70%時,業主支付工程總價的30%。3.4工程驗收合格后,業主支付剩余的40%工程款項。四、工期4.1工程預計開工日期:________________________4.2工程預計竣工日期:________________________4.3雙方同意,工期順延的情形包括但不限于:不可抗力、甲方原因導致的停工、變更設計等。五、違約責任5.1承包商未按照合同約定完成工程,應支付違約金,違約金為合同總價款的1%。5.2業主未按照合同約定支付工程款項,應支付滯納金,滯納金為應付款項的1%。5.3雙方因履行合同發生爭議,應友好協商解決;協商不成的,可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。六、其他約定6.1本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。6.2本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,有效期至工程驗收合格之日止。6.3本合同未盡事宜,雙方可另行協商補充。甲方(蓋章):______________________乙方(蓋章):______________________簽訂日期:________________________一、附件列表:1.施工圖紙及技術要求2.工程量清單3.施工方案4.施工組織設計5.驗收標準及方法6.工程款項支付憑證7.違約金計算公式8.滯納金計算公式9.不可抗力證明文件10.雙方簽署的補充協議二、違約行為及認定:1.承包商未按照合同約定完成工程,視為違約。2.業主未按照合同約定支付工程款項,視為違約。3.工程質量不符合約定標準,視為違約。4.工期延誤,未經雙方協商一致,視為違約。5.雙方未履行合同約定的其他義務,視為違約。三、法律名詞及解釋:1.甲方:指太陽能發電填土施工項目的業主。2.乙方:指承擔太陽能發電填土施工項目的承包商。3.工程驗收:指工程完成后,雙方共同對工程質量、工程量、工期等進行檢查、評定,以確定工程是否符合合同約定及法律法規要求的過程。4.違約金:指一方未履行合同約定義務,按照約定向對方支付的賠償金。5.滯納金:指一方未按約定時間支付款項,按照約定向對方支付的逾期付款賠償金。6.不可抗力:指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況,如自然災害、社會事件等。四、執行中遇到的問題及解決辦法:1.工程進度延誤:雙方應及時溝通,調整施工計劃,確保工程按時完成。2.工程質量問題:立即停工,由承包商負責整改,直至符合合同約定及法律法規要求。3.款項支付糾紛:雙方應按照合同約定履行付款義務,如有爭議,可協商解決或依法解決。4.施工過程中出現爭議:雙方應友好協商解決;協商不成的,可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。5.不可抗力事件:根據實際情況,雙方協商停工或延期,并按照合同約定承擔相應責任。五、所有應用場景:1.太陽能發電項目填土施工2.類似規模和類型的工程施工合同簽訂
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 計算機三級軟件測試職場發展的挑戰與機遇試題及答案
- 如何跨越信息系統項目管理師考試的知識障礙試題及答案
- 2025年環保型建筑材料市場調研與行業發展趨勢報告
- 機電工程2025年項目運作試題及答案
- 機電工程計算方法試題及答案
- 英語初三期末試卷及答案
- 機電工程職業素質培訓試題及答案
- 軟件設計師主要考點總結試題及答案
- 譯林6bu4單元測試卷及答案
- 一年級月考試卷題目及答案
- 頸內動脈海綿竇瘺
- 工業4.0和中國制造2025
- 子宮內膜增生
- 品牌視覺形象設計智慧樹知到答案章節測試2023年天津科技大學
- YY/T 1850-2023男用避孕套聚氨酯避孕套的技術要求與試驗方法
- 擠壓工試卷合集
- GB/T 3101-1993有關量、單位和符號的一般原則
- GB/T 2624.1-2006用安裝在圓形截面管道中的差壓裝置測量滿管流體流量第1部分:一般原理和要求
- 2023年上海高考語文試卷+答案
- 小學數學西南師大六年級下冊五總復習 列方程解決問題D
- 景觀園林設計收費的標準
評論
0/150
提交評論