2024年河南建筑施工合同_第1頁
2024年河南建筑施工合同_第2頁
2024年河南建筑施工合同_第3頁
2024年河南建筑施工合同_第4頁
2024年河南建筑施工合同_第5頁
已閱讀5頁,還剩2頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

合同編號:_______名稱:_______地址:_______聯系人:_______聯系電話:_______名稱:_______地址:_______聯系人:_______聯系電話:_______鑒于甲方為建設工程的需要,擬與乙方簽訂建筑施工合同,經雙方協商一致,特訂立本合同,以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱:_______1.2工程地點:_______1.3工程規模:_______1.4工程內容:_______1.5工程預算:_______第二條合同價格2.1本工程的合同總價為人民幣(大寫):_______元整(小寫):_______元。2.2乙方報價應包含施工圖設計、施工、材料費、人工費、管理費、利潤等全部費用。2.3乙方應在合同簽訂后七個工作日內向甲方提交詳細的施工預算明細表。第三條合同工期3.1合同約定的工期為_______日。3.2乙方應按合同約定的工期完成工程。如乙方原因導致工程延期,應按甲方要求支付違約金,違約金為合同總價款的_______%。第四條材料和設備4.1乙方應按照甲方提供的材料和設備清單,確保工程所需材料和設備的質量、數量和規格。4.2甲方應按時提供乙方所需的材料和設備,并承擔相應費用。4.3乙方對甲方提供的材料和設備應妥善保管,如有損壞或丟失,乙方應承擔相應責任。第五條施工質量5.1乙方應嚴格按照國家和行業的施工標準、規范和設計文件進行施工。5.2乙方應對施工過程中的質量問題及時整改,確保工程質量符合要求。5.3工程驗收不合格的,乙方應按照甲方的要求進行整改,直至達到驗收標準。第六條付款方式6.1本合同價款采用_______期付款方式,具體付款時間及比例由雙方在補充協議中約定。6.2甲方支付乙方款項時,應扣除乙方應繳納的稅費、保修金等。6.3乙方開具正規發票,甲方按約定時間支付款項。第七條保修7.1工程竣工驗收合格后,乙方應按國家規定和合同約定對工程進行保修。7.2保修期限自工程竣工驗收合格之日起計算,保修期限為_______年。7.3保修期內,乙方應對工程出現的質量問題負責修復,并承擔相應費用。第八條違約責任8.1乙方未按約定工期完成工程的,應支付違約金,違約金為合同總價款的_______%。8.2甲方未按約定時間支付款項的,應支付滯納金,滯納金為應付款項的_______%。8.3一方違反合同約定,導致合同無法履行,應承擔相應的違約責任。第九條爭議解決9.1雙方在履行合同過程中發生的爭議,應通過友好協商解決。9.2如協商不成,任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十條其他約定10.1本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。10.2本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,至工程竣工驗收合格且保修期滿之日終止。10.3本合同未盡事宜,可由雙方另行簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方(蓋章):_______乙方(蓋章):_______代表(簽名):_______代表(簽名):_______簽訂日期:_______年_______月_______日注意事項:1.合同的簽訂主體應具有相應的民事權利能力和民事行為能力,確保合同的有效性。2.合同中的工程概況、合同價格、工期、材料和設備、施工質量、付款方式、保修、違約責任等條款應詳細明確,以免產生歧義。3.雙方在簽訂合同時,應仔細閱讀合同條款,確保自身權益得到保障。4.合同履行過程中,雙方應嚴格按照合同約定執行,如有變更,應簽訂補充協議。5.雙方應妥善保管合同副本,以免發生丟失、損壞等情況。解決辦法:1.雙方在履行合同過程中發生爭議,應通過友好協商解決。2.如果協商不成,任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。3.在訴訟過程中,雙方應按照法律規定提供相關證據,證明自己的主張。4.法院將根據法律規定和合同約定,依法判決解決爭議。關鍵詞語的法律名詞解釋:1.民事權利能力:指民事主體依法享有民事權利和承擔民事義務的能力。2.民事行為能力:指民事主體以自己的行為取得民事權利和承擔民事義務的能力。3.合同有效:指合同符合法律規定,具有法律約束力的狀態。4.合同履行:指合同雙方按照約定履行各自的權利和義務的行為。5.違約金:指當事人違反合同約定,按照約定或者依法應當承擔的違約責任。6.滯納金:指債務人逾期支付債務,按照約定或者依法應當支付的違約金。7.保修:指施工單位對建筑工程在保修期限內出現的質量問題負責修復,并承擔相應費用的義務。8.訴訟:指當事人依法向人民法院請求保護自己合法權益,解決爭議的一種方式。特殊應用場合:1.甲方為政府機關或公共機構,乙方為私營企業或個人。補充條款:考慮到甲方為政府機關或公共機構的特點,乙方應遵守相關法律法規,保證工程質量和進度,同時按甲方要求提供相關證明文件。2.甲方為外資企業,乙方為國內企業或個人。補充條款:鑒于甲方為外資企業,乙方應協助甲方辦理相關手續,如外資企業在中國境內的施工許可等。同時,乙方應遵守中國的法律法規,確保工程合規。3.工程位于自然保護區或敏感區域。補充條款:考慮到工程所在地的特殊性,乙方應嚴格按照環保要求進行施工,采取有效措施保護當地生態環境,避免對周邊動植物造成影響。4.工程涉及重要文物遺址保護。補充條款:乙方在施工過程中應特別注意保護重要文物遺址,避免破壞。如有發現文物,應立即停止施工,并及時報告甲

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論