防水涂料施工合同示例合同編號：__________第一條工程概況1.1本項目位于__________，包括建筑物外墻、屋頂、地下室等部位的防水涂料施工。1.2工程規模：__________平方米。1.3工程質量標準：符合國家相關法律法規、行業標準和甲方要求。第二條合同價格2.1乙方承擔本項目的施工任務，合同總價為人民幣__________元（大寫：__________元整），包括但不限于材料費、人工費、機械使用費、交通費、稅費等。2.2乙方應按照甲方的要求，對施工過程中發生的工程變更按照實際發生費用進行調整。第三條合同履行3.1乙方應按照雙方約定的工期完成施工。甲方應保證施工過程中提供的場地、電源、水源、照明等條件符合施工需要。3.2乙方應嚴格按照國家相關法律法規、行業標準和甲方要求進行施工，確保工程質量。3.3乙方應在施工過程中，遵守安全生產規定，確保施工安全。3.4乙方應在施工完成后，向甲方提供完整的施工資料和保修書。第四條付款方式4.1甲方在本項目驗收合格后，向乙方支付合同價的60%作為進度款。4.2剩余的40%作為質保金，自驗收合格之日起一年內，無質量問題，甲方一次性支付給乙方。4.3乙方開具正規發票，甲方按照相關規定進行支付。第五條違約責任5.1乙方未按照約定工期完成施工的，應向甲方支付違約金，違約金為合同價的0.5%。5.2乙方未按照國家相關法律法規、行業標準和甲方要求進行施工，導致工程質量問題的，乙方應負責返工、維修，并承擔相應費用。5.3甲方未按照約定時間支付進度款和質保金的，應向乙方支付滯納金，滯納金為應付款的日利率0.05%。第六條爭議解決雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。7.2本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________日期：__________日期：__________一、附件列表：1.甲方營業執照復印件2.乙方資質證書復印件3.施工圖紙及設計方案4.材料合格證及檢驗報告5.施工方案及安全措施6.工程量清單7.付款憑證及進度款支付證明8.驗收報告9.質保書二、違約行為及認定：1.乙方未按約定工期完成施工，認定違約。2.乙方未按照國家相關法律法規、行業標準和甲方要求進行施工，認定違約。3.甲方未按約定時間支付進度款和質保金，認定違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的業主或委托方。2.乙方：指合同中的施工方或承包方。3.合同價：指雙方約定的完成本項目所需的總費用。4.違約金：指違約方應向守約方支付的賠償金。5.質保金：指作為工程質量保證的預留款項。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.施工進度延誤：解決辦法：按實際延誤天數順延工期，并根據合同約定支付違約金。2.工程質量問題：解決辦法：乙方負責返工、維修，并承擔相應費用。3.付款延誤：解決辦法：按實際延誤天數支付滯納金，直至款項支付完畢。4.爭議解決：解決辦法：友好協商解決，協商不成可向有管轄權的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.甲方為房屋所有權人，需要對房屋進行防水涂料施工。2.乙方具備相應的施工資質，愿意承攬該施工項目。3.雙方就施工工期、質量、價格等事項達成一致