甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUMEPERSONAL

2024年抹灰施工專業分包合同本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址1.3合同分包工程內容定義第二條合同價格2.1合同總價2.2價格調整條件2.3付款方式及進度第三條工程質量標準3.1施工質量要求3.2質量檢驗及驗收3.3質量爭議的處理第四條施工期限4.1工期約定4.2延期工程處理4.3提前完成工程的獎勵第五條施工材料及設備5.1乙方提供的材料及設備5.2甲方提供的材料及設備5.3材料及設備質量要求第六條施工安全6.1乙方施工安全責任6.2安全事故處理6.3安全防護措施第七條施工變更7.1變更條件7.2變更程序7.3變更價款調整第八條合同的解除和終止8.1合同解除條件8.2合同終止條件8.3解除或終止合同后的處理第九條違約責任9.1甲方違約責任9.2乙方違約責任9.3違約賠償金額的計算方法第十條爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構的選定10.3爭議解決的時間限制第十一條合同的生效、修改和解除11.1合同生效條件11.2合同修改程序11.3合同解除條件及程序第十二條保密條款12.1保密信息的定義12.2保密義務及期限12.3保密違約責任第十三條輔助條款13.1合同的轉讓13.2合同的繼承13.3合同的附件第十四條其他條款14.1法律適用14.2合同爭議的法院管轄14.3合同的簽訂地點和日期第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址甲方全稱為：×××公司甲方地址：×××市×××區×××路×××號1.2乙方名稱及地址乙方全稱為：×××建筑工程有限公司乙方地址：×××市×××區×××路×××號1.3合同分包工程內容定義本合同分包工程為甲方提供的工程項目中的抹灰施工部分，包括但不限于墻面、天花板、地面等部位的抹灰作業。第二條合同價格2.1合同總價本合同總價為一億人民幣整（￥100,000,000），包括所有施工內容、材料費用、人工費用、管理費用、稅金等。2.2價格調整條件如遇市場行情變化、政策調整等因素導致成本發生重大變化，雙方可協商調整合同價格。2.3付款方式及進度甲方按工程進度分階段支付乙方工程款項。具體支付方式為：（1）合同簽訂后七個工作日內，支付合同總價的30%；（2）工程進度達到50%時，支付合同總價的30%；（3）工程竣工驗收合格后，支付合同總價的20%；（4）剩余的20%作為質量保證金，工程保修期滿后無質量問題一次性支付。第三條工程質量標準3.1施工質量要求乙方應按照甲方的施工圖紙、技術要求及國家相關標準進行施工，保證工程質量符合規定。3.2質量檢驗及驗收乙方應在施工過程中進行自檢、互檢和專檢，確保工程質量。工程竣工后，甲方有權組織驗收，乙方應積極配合。如驗收不合格，乙方應按照甲方的要求整改，直到驗收合格為止。3.3質量爭議的處理如發生質量爭議，雙方應協商解決。協商不成的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。第四條施工期限4.1工期約定本工程合同約定的工期為自合同簽訂之日起至工程竣工交付之日止，共計×個月。4.2延期工程處理乙方如因特殊情況不能按約定工期完成工程，應提前書面通知甲方，并說明原因。甲方同意延期后，乙方應按照甲方要求的時間完成工程。4.3提前完成工程的獎勵如乙方提前完成工程，甲方按照提前完成的天數給予乙方一定的獎勵，具體獎勵辦法雙方另行商定。第五條施工材料及設備5.1乙方提供的材料及設備乙方應按照甲方的要求提供合格的材料及設備，并提供相應的產品合格證、質保書等文件。5.2甲方提供的材料及設備甲方應按照約定的時間和數量提供材料及設備，確保工程順利進行。5.3材料及設備質量要求乙方應妥善保管甲方提供的材料及設備，如因保管不善導致損失，乙方應承擔相應責任。第六條施工安全6.1乙方施工安全責任乙方應嚴格按照國家有關安全生產的法律、法規和甲方提供的安全生產管理制度進行施工，確保施工現場的安全生產。6.2安全事故處理如發生安全事故，乙方應立即報告甲方，并按照甲方要求采取相應措施。如因乙方原因導致安全事故，乙方應承擔全部責任。6.3安全防護措施乙方應在施工過程中采取有效措施，確保施工現場的安全防護設施完善，防止安全事故的發生。第八條合同的解除和終止8.1合同解除條件一方如未履行合同義務或者履行義務不符合約定，對方有權解除合同。8.2合同終止條件本合同在下列條件之一滿足時終止：（1）工程竣工并驗收合格；（2）甲方提前終止合同，且乙方同意；（3）雙方協商一致終止合同。8.3解除或終止合同后的處理合同解除或終止后，乙方應按照甲方的要求撤出施工場地，并辦理相關手續。雙方應按照合同約定處理已經發生的費用和款項。第九條違約責任9.1甲方違約責任甲方如未按照約定履行合同義務，應承擔違約責任，具體包括但不限于支付乙方違約金、賠償乙方損失等。9.2乙方違約責任乙方如未按照約定履行合同義務，應承擔違約責任，具體包括但不限于支付甲方違約金、賠償甲方損失等。9.3違約賠償金額的計算方法違約賠償金額的計算方法按照雙方約定的違約金比例或者實際損失金額計算。第十條爭議解決10.1爭議解決方式雙方發生爭議的，應協商解決；協商不成的，可以向甲方所在地人民法院提起訴訟。10.2爭議解決機構的選定雙方同意選擇甲方所在地人民法院作為爭議解決的機構。10.3爭議解決的時間限制雙方應在爭議發生之日起六個月內解決爭議，超過該期限的，對方有權申請法院駁回訴訟請求。第十一條合同的生效、修改和解除11.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同修改程序合同修改應由雙方協商一致，并簽訂書面修改協議。11.3合同解除條件及程序合同解除應由雙方協商一致，并簽訂書面解除協議。第十二條保密條款12.1保密信息的定義保密信息是指合同履行過程中雙方交換的、不為公眾所知的、具有商業價值的信息。12.2保密義務及期限雙方對保密信息承擔保密義務，保密期限自合同終止之日起計算，為兩年。12.3保密違約責任如一方違反保密義務，應承擔違約責任，賠償對方因此遭受的損失。第十三條輔助條款13.1合同的轉讓未經對方同意，任何一方不得將合同權利和義務轉讓給第三方。13.2合同的繼承合同的履行權力和義務依法繼承。13.3合同的附件合同附件是合同的組成部分，與合同具有同等法律效力。第十四條其他條款14.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。14.2合同爭議的法院管轄雙方同意選擇甲方所在地人民法院作為合同爭議的法院管轄。14.3合同的簽訂地點和日期本合同簽訂地點為×××市×××區×××路×××號，簽訂日期為2024年×月×日。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義1.1第三方定義第三方是指除甲方和乙方之外的，與本合同無關的個體或組織，包括但不限于中介方、監理方、審計方、政府監管部門等。1.2第三方介入情形第三方介入情形包括但不限于：（1）甲方或乙方根據合同約定，需要第三方進行工程監理、質量檢驗、材料檢測等；（2）甲方或乙方需要第三方提供技術支持、咨詢服務等；（3）政府監管部門對工程進行執法檢查、質量驗收等。第二條第三方介入的程序和條件2.1第三方選擇甲方和乙方應共同協商選擇第三方，并確保第三方具備相應的資質和能力。2.2第三方介入程序（1）甲方和乙方與第三方簽訂書面協議，明確雙方的權利和義務；（2）第三方根據協議約定，開展相關介入工作；（3）甲方和乙方應配合第三方的工作，提供必要的資料和條件；（4）第三方完成介入工作后，向甲方和乙方出具相應的報告或意見。第三條第三方責任3.1第三方責任限定第三方僅對其承擔的介入工作負責，對甲方和乙方的其他合同義務不承擔責任。3.2第三方責任的免除（1）第三方未違反協議約定；（2）第三方在履行協議過程中，遵循了合理謹慎的原則；（3）第三方無法預見或無法避免的情況導致無法履行協議。第四條第三方與其他各方的關系4.1第三方與甲方、乙方的關系第三方與甲方、乙方是獨立的主體，彼此之間不存在任何隸屬或控制關系。4.2第三方與施工方的關系第三方與施工方是監理與被監理的關系，第三方應依法履行職責，對施工方的施工過程進行監督。第五條第三方責任限額5.1第三方責任限額的確定第三方責任限額應根據合同約定、第三方資質和介入工作的性質等因素確定。5.2第三方責任限額的支付甲方和乙方應按照協議約定，支付第三方的費用。如第三方因違約或侵權行為導致甲方或乙方損失，甲方和乙方有權向第三方追償，但追償金額不超過第三方責任限額。第六條第三方違約或侵權的處理6.1第三方違約或侵權的處理程序如第三方發生違約或侵權行為，甲方和乙方應協商解決；協商不成的，可以向甲方所在地人民法院提起訴訟。6.2第三方違約或侵權的賠償范圍第三方違約或侵權的賠償范圍應根據協議約定和法律規定確定。第七條第三方介入的終止7.1第三方介入終止的條件第三方介入終止條件包括但不限于：（1）第三方完成了介入工作；（2）甲方和乙方共同同意終止第三方介入；（3）法律規定第三方介入應當終止的其他情形。7.2第三方介入終止的程序第三方介入終止應按照協議約定的程序進行，甲方和乙方應共同辦理相關手續。第八條第三方介入后的合同履行8.1第三方介入后的合同履行第三方介入后，甲方和乙方應繼續履行合同約定的義務，并按照協議約定配合第三方的工作。8.2第三方介入對合同履行時間的影響第三方介入不應影響合同履行的時間，甲方和乙方應確保工程按照約定的工期順利進行。第九條第三方介入的保密義務9.1第三方保密義務第三方應對在介入過程中獲取的甲方和乙方商業秘密、技術秘密等保密信息承擔保密義務。9.2第三方保密責任的免除（1）第三方依法應當向政府部門披露的信息；（2）第三方應法院或其他法律機構的要求披露的信息。第十條第三方介入的合同變更10.1第三方介入的合同變更條件如因第三方介入導致合同內容發生變更，甲方和乙方應協商一致，并簽訂書面變更協議。10.2第三方介入的合同變更程序合同變更程序應按照本合同第七條的約定進行。第十一條第三方介入與合同解除和終止11.1第三方介入與合同解除如第三方介入導致合同解除，甲方和乙方應按照本合同第八條的約定處理。11.2第三方介入與合同終止如第三方介入導致合同終止，甲方和乙方應按照本合同第八條的約定處理。第十二條第三方介入與爭議解決12.1第三方介入與爭議解決如第三方第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：合同協議書附件二：施工圖紙附件三：技術要求及標準附件四：材料及設備清單附件五：工程進度計劃附件六：安全防護措施方案附件七：質量檢驗標準附件八：施工過程中可能涉及到的其他技術文件和資料附件一：合同協議書本附件是合同的核心文件，明確了甲乙雙方的權責利關系，包括工程內容、價格、工期、質量標準、違約責任等方面的詳細約定。附件二：施工圖紙本附件提供了詳細的施工圖紙，包括平面圖、立面圖、剖面圖等，用以指導施工過程。附件三：技術要求及標準本附件詳細列出了工程所應遵循的技術要求及標準，包括國家標準、行業標準等。附件四：材料及設備清單本附件列出了施工過程中所需的所有材料和設備，包括種類、型號、數量、質量要求等。附件五：工程進度計劃本附件詳細制定了工程的施工進度計劃，包括各階段的開始和結束時間。附件六：安全防護措施方案本附件制定了施工過程中的安全防護措施，包括安全設施、個人防護裝備等。附件七：質量檢驗標準本附件明確了工程質量檢驗的標準和流程，包括檢驗項目、檢驗方法、合格標準等。附件八：施工過程中可能涉及到的其他技術文件和資料本附件包含了施工過程中可能涉及到的其他技術文件和資料，如設計變更通知、施工方案等。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方未按約定時間支付工程款項；2.乙方未按約定時間完成工程；3.乙方使用的材料、設備不符合合同規定的質量標準；4.乙方在施工過程中出現安全事故，未及時報告甲方；5.甲方未按約定提供施工場地、材料、設備等。違約責任認定標準：1.按照合同約定的違約金比例進行賠償；2.因違約導致工程延期，乙方應支付甲方相應的誤工費；3.因違約導致工程質量問題，乙方應負責修復，并承擔修復費用；4.違約方需承擔因違約產生的其他費用，如律師費、鑒定費等。示例說明：如果甲方未按約定時間支付工程款項，乙方有權要求甲方支付違約金，并賠償因延期導致的乙方損失。說明三：法律名詞