2024年度基礎設施建設承攬協議版A版本合同目錄一覽第一條合同主體1.1承攬方1.2委托方第二條工程概況2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程規模2.4工程內容第三條合同金額3.1總價款3.2付款方式3.3付款進度第四條工程期限4.1開工日期4.2竣工日期4.3工期延誤第五條工程質量5.1質量標準5.2質量保證5.3質量驗收第六條材料與設備6.1材料供應6.2設備供應6.3材料與設備驗收第七條施工組織與管理7.1施工方案7.2施工人員7.3安全管理第八條變更與調整8.1變更范圍8.2變更程序8.3變更費用第九條違約責任9.1違約情形9.2違約責任9.3違約賠償第十條爭議解決10.1爭議方式10.2爭議時效10.3爭議地點第十一條合同的解除與終止11.1解除條件11.2終止條件11.3解除與終止后的處理第十二條保密條款12.1保密內容12.2保密期限12.3泄密責任第十三條不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果13.3不可抗力處理第十四條其他條款14.1合同的效力14.2合同的修改14.3合同的轉讓14.4附件說明第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1承攬方1.1.1承攬方全稱：____________1.1.2承攬方地址：____________1.1.3承攬方法定代表人：____________1.1.4承攬方聯系方式：____________1.2委托方1.2.1委托方全稱：____________1.2.2委托方地址：____________1.2.3委托方法定代表人：____________1.2.4委托方聯系方式：____________第二條工程概況2.1工程名稱：2024年度基礎設施建設承攬項目2.2工程地點：____________2.3工程規模：____________2.4工程內容：包括但不限于____________第三條合同金額3.1總價款：人民幣____________元整（大寫：____________________________元整）3.2付款方式：____________3.2.1預付款：合同簽訂后____________日內，委托方向承攬方支付合同總價款的____________%作為預付款。3.2.2進度款：工程進度達到____________%時，委托方向承攬方支付合同總價款的____________%作為進度款。3.2.3竣工款：工程驗收合格后____________日內，委托方向承攬方支付合同總價款的____________%作為竣工款。3.3付款進度：按照合同約定的工程進度，委托方按期支付相應的款項。第四條工程期限4.1開工日期：____________4.2竣工日期：____________4.3工期延誤：如因承攬方原因導致工程延期，承攬方應按合同約定向委托方支付違約金。第五條工程質量5.1質量標準：工程質量應符合國家相關法律法規、行業標準和規范要求。5.2質量保證：承攬方應對工程質量承擔____________年的質量保證責任。5.3質量驗收：工程驗收應由雙方共同參與，驗收合格后方可投入使用。第六條材料與設備6.1材料供應：承攬方負責提供本合同約定的工程所需材料，并保證材料質量。6.2設備供應：承攬方負責提供本合同約定的工程施工所需設備，并保證設備質量。6.3材料與設備驗收：委托方對承攬方提供的材料和設備進行驗收，不符合合同約定的，委托方有權要求承攬方更換或退款。第八條變更與調整8.1變更范圍：合同執行過程中，如因不可抗力或其他特殊情況導致合同內容需要變更的，雙方可協商變更。8.2變更程序：變更事項應由雙方書面確認，并簽訂書面變更協議。8.3變更費用：因變更產生的額外費用，雙方協商解決。第九條違約責任9.1違約情形：任何一方違反合同約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，視為違約。9.2違約責任：違約方應承擔違約責任，向守約方支付合同總價款的____________%作為違約金。9.3違約賠償：違約方應賠償因違約給守約方造成的直接經濟損失。第十條爭議解決10.1爭議方式：雙方發生合同爭議時，應通過友好協商解決；協商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2爭議時效：雙方對爭議事項應在知道或者應當知道之日起____________日內提出。10.3爭議地點：本合同爭議的解決地點為____________。第十一條合同的解除與終止11.1解除條件：任何一方有權在對方嚴重違反合同約定時，書面通知解除合同。11.2終止條件：合同執行完畢，雙方簽字確認工程驗收合格后，本合同終止。11.3解除與終止后的處理：合同解除或終止后，雙方應按照合同約定處理未了事項。第十二條保密條款12.1保密內容：雙方在合同執行過程中獲取的對方商業秘密、技術秘密、市場信息等。12.2保密期限：自合同簽訂之日起至合同終止或解除之日止。12.3泄密責任：泄露保密信息的一方應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此造成的一切損失。第十三條不可抗力13.1不可抗力事件：不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀事件，如自然災害、社會事件等。13.2不可抗力后果：不可抗力事件導致合同無法履行或者造成損失的，受影響的一方應及時通知對方，并提供相關證明文件。13.3不可抗力處理：雙方應協商解決不可抗力事件導致的合同履行問題。第十四條其他條款14.1合同的效力：本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，雙方各執一份。14.2合同的修改：合同執行過程中，如雙方需對合同進行修改，應簽訂書面修改協議。14.3合同的轉讓：未經對方同意，任何一方不得將合同權利和義務全部或部分轉讓給第三方。14.4附件說明：本合同附件包括合同履行所需的相關文件，附件與合同具有同等法律效力。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程設計圖紙附件二：工程預算書附件三：工程進度計劃附件四：材料和設備清單附件五：施工方案附件六：施工人員名單附件七：質量保證書附件八：安全防護措施方案附件九：合同變更協議附件十：違約金計算公式附件一：工程設計圖紙詳細要求：工程設計圖紙應包括工程的整體布局、結構設計、細部構造、材料要求等內容，圖紙應清晰、完整，符合國家相關標準和規范。附件說明：工程設計圖紙是施工的依據，承攬方應按照圖紙要求進行施工，確保工程質量。附件二：工程預算書詳細要求：工程預算書應包括工程總價款、各分部分項工程費用明細、材料和設備費用明細等內容，預算書應準確、詳細。附件說明：工程預算書是雙方確定合同金額的依據，承攬方應按照預算書執行，不得擅自增加費用。附件三：工程進度計劃詳細要求：工程進度計劃應包括工程的開工日期、竣工日期、各階段施工進度等內容，計劃應切實可行。附件說明：工程進度計劃是雙方約定工程期限的依據，承攬方應按照計劃完成工程，確保工程按時完工。附件四：材料和設備清單詳細要求：材料和設備清單應包括材料和設備的名稱、型號、數量、質量標準等內容，清單應完整、準確。附件說明：材料和設備清單是雙方約定材料和設備供應的依據，承攬方應按照清單提供材料和設備。附件五：施工方案詳細要求：施工方案應包括施工工藝、施工步驟、施工安全措施等內容，方案應科學、合理。附件說明：施工方案是雙方約定施工組織與管理的依據，承攬方應按照方案進行施工。附件六：施工人員名單詳細要求：施工人員名單應包括施工人員的姓名、職務、資質等信息，名單應真實、完整。附件說明：施工人員名單是雙方約定施工人員資格的依據，承攬方應按照名單安排施工人員。附件七：質量保證書詳細要求：質量保證書應包括工程質量標準、質量保證措施、質量驗收程序等內容，保證書應明確、具體。附件說明：質量保證書是雙方約定工程質量的依據，承攬方應按照保證書承諾的質量標準進行施工。附件八：安全防護措施方案詳細要求：安全防護措施方案應包括施工現場安全管理、安全生產措施、應急預案等內容，方案應具體、可行。附件說明：安全防護措施方案是雙方約定安全管理的基本要求，承攬方應按照方案進行施工現場安全管理。附件九：合同變更協議詳細要求：合同變更協議應包括變更事項、變更原因、變更后的條款等內容，協議應經雙方簽字蓋章確認。附件說明：合同變更協議是雙方約定變更合同內容的依據，任何一方提出變更時，應簽訂變更協議。附件十：違約金計算公式詳細要求：違約金計算公式應包括違約金計算的基礎、計算方法、計算比例等內容，公式應明確、合理。附件說明：違約金計算公式是雙方約定違約責任的重要依據，違約方應按照公式計算違約金。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.承攬方未按照合同約定時間完成工程，構成工期延誤。2.承攬方未按照合同約定質量標準完成工程，構成質量違約。3.承攬方未按照合同約定提供材料和設備，構成供應違約。4.承攬方未按照合同約定進行施工，構成施工違約。5.委托方未按照合同約定時間支付款項，構成支付違約。違約責任認定：1.工期延誤：每延誤一天，承攬方應向委托方支付合同總價款的____________%作為違約金。2.質量違約：工程驗收不合格，承攬方應負責修復或拆除不合格部分