第6頁共6頁2024年工程承攬合同參考樣本5.2.5、在運行過程中，如果遇到必須立即解決的問題，乙方應在接到通知后的48小時內到達現場處理。5.2.6、對于乙方負責的安裝工作，安裝期間出現的任何安全事故，乙方需自行承擔相應責任。6、合同款項及支付方式：6.1、合同的總金額(含稅)為￥____，甲方需在合同簽署后的____日內支付總金額的30%。6.2、MQIC三相分離器、MQIC汽水分離器、MQIC泥水分離器加工完畢并送至甲方安裝現場，雙方確認無誤后，甲方應在____日內支付至合同總金額的70%。6.3、乙方完成罐體施工，經甲方驗收合格后，甲方應在____日內支付至合同總金額的80%；設備安裝完畢并調試成功，驗收通過后，甲方應在____日內支付至合同總金額的95%；同時，乙方需提供全額普通發票。6.4、剩余的合同總金額的5%作為質保金，調試驗收合格并穩定運行12個月后，甲方應予以付清。6.5、支付方式為銀行轉賬。7、違約責任：7.1、在合同執行過程中，如一方單方面終止合同或違反合同條款，且在催告后未進行改正，違約方應向守約方賠償經濟損失，并支付合同未支付金額的10%作為違約金，同時退還已收取的合同款項。7.2、甲乙雙方應嚴格履行各自義務，如無雙方共同認可的原因，一方未履行合同義務超過2個月，視為違約，違約責任參照7.1條執行。7.3、如因甲方原因（如設計變更錯誤、工程款延遲、調試期間需增加水量但無水供應等）導致工程延期，乙方的施工期限相應順延。7.4、如因甲方提供的設計資料（如土建、工藝設計）有誤造成損失，由甲方負責；若因甲方原因（如處理水量、水質不符合合同要求等）導致無法通過驗收，損失由甲方承擔。乙方將繼續為甲方進行調試，相關差旅費、交通費、人工工資由甲方承擔。7.5、污水處理工程達到合同約定的技術指標，視為工程合格。7.6、正常情況下，調試期為60天。若60天內未達到合同約定指標，乙方將負責改造，改造期間所有費用由乙方承擔，改造期最長不超過半年。7.7、本工程和服務中產生的技術成果（不包括甲方的自主研究成果）歸乙方所有。雙方應對對方提供的資料保密，未經書面同意，不得泄露給第三方，否則違約方應承擔相應的賠償責任和法律責任。8、其他約定事項：8.1、如因本合同產生糾紛，應由甲乙雙方友好協商解決。協商不成，可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。8.2、所有通知可通過電報、傳真、電子郵件或郵政快遞發出。以電報或郵政快遞發出的通知，以電報發送日或郵件郵戳日期為送達日（國家非工作日除外，送達日順延至下一個工作日）。若收件人拒收電報或郵政快遞，同樣以電報發送日或郵政快遞郵戳日期視為送達日。9、質量保證及售后服務承諾：9.1、乙方對提供的專用設備（MQIC反應器內所有設備）提供5年的質保期，質保期自調試驗收合格并投入正常使用后開始計算。9.2、乙方保證具備相應資質和能力履行本合同。乙方提供的貨物應全新、未使用過，符合技術附件要求的材質和先進的工藝，并完全符合合同規定的質量、規格和性能要求（或國家相關標準）。MQIC厭氧反應器在正確安裝、合理操作和維護保養下，保證在10年內正常運行。在質保期內，因設計、工藝或材料缺陷導致的任何問題，乙方將負責免費修理或更換有缺陷的材料、構件、設備等。除非合同另有規定，上述情況在收到甲方通知后的3天內處理。9.3、乙方將為污水處理工藝的運行提供全面的技術支持。對于該項目，乙方在接到甲方反饋信息后12小時內提供工藝調整措施。如需現場處理，乙方專業人員將在48小時內到達現場解決問題，完成相關服務。如有需要，乙方將派人常駐現場進行跟蹤服務。10、本合同共四份，自雙方簽字蓋章之日起生效，雙方合同義務履行完畢后終止。甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____法定代表人(簽字)：_____法定代表人(簽字)：_________年____月____日____年____月____日2024年工程承攬合同參考樣本（二）甲方：_____乙方：_____所在地：_____地址：_____聯系電話：_____聯系電話：_____鑒于乙方已承接甲方的_____工程，為確保工程的質量、安全及如期完成，雙方經友好協商，達成以下協議：第一條工程量的定義：第二條工程規范：第三條甲方的職責范圍：第四條乙方的職責范圍：第五條技術標準與規范：第六條工期、驗收標準及質保期規定：1.施工期限：自開工日起應在____日內完成，每延誤一天，乙方須支付工程款的____%作為罰款。2.每項工序完成，乙方需提前一天通知甲方進行驗收，通過后方可進行下一項。否則，該工序費用將從總工程款中扣除。3.質保期限為____年。工程驗收合格后，甲方支付至工程款的____%，剩余____%作為質保金。質保期內因乙方責任導致的問題，乙方應免費修復或更換。第七條其他條款：1.乙方需接受甲方項目負責人的施工監督。2.乙方應遵守甲方的安全規定，并簽署安全及文明施工協議。乙方原因造成的安全事故，乙方承擔全部責任。3.乙方在施工過程中，如有損壞甲方設施、設備的情況，乙方必須無條件進行修復。4.對本協議未涵蓋的事項，雙方應通過協商解決。5.本協議作為合同附件，與合同具有同等法律效力。甲方(蓋章)：_____乙方(蓋章)：_____法定代表人(簽字)：_____法定代表人(簽字)：_________年____月____日____年____月____日2024年工程承攬合同參考樣本（三）一、承包方式以下第_____種承包方式將被采用：（1）承包人負責全部工程材料及人工；（2）承包人負責人工及部分輔助材料，主要裝修材料由發包人提供；（3）承包人僅負責人工，工程材料由發包人負責。二、施工圖紙雙方將按照以下第_____種方式提供施工圖紙：（1）發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙各兩份，發包人與承包人各執一份；（2）發包人委托承包人設計施工圖紙，設計費用為____元，由發包人支付（此費用不包含在工程總價中）。三、圖紙確認與責任經雙方確認的施工圖紙，提供方應負責在開工日期前_____日內取得相關部門的確認或批準。圖紙一式兩份，雙方各持一份，作為本合同附件。四、工程委托甲方自愿將本項目委托給乙方施工。工程總造價為____元整，大寫金額為____元整（附報價清單）。五、施工期限工程期限為____日，自____日起至____日止。如施工期間因甲方變更需求導致停工，工程時間相應順延。六、甲方責任1.開工前____天，甲方需騰空或部分騰空房屋，清除障礙物（合同已包含清理的除外），并對未完全騰空的家具和陳設采取保護措施，以便承包人進場施工。2.辦理所有施工所需申請、批件等手續，除非法律規定或規章規定應由乙方辦理的手續。3.提供符合施工要求的水源、電源，并協調鄰里及管理機構關系。4.參與工程質量與施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。5.施工期間如需部分使用房屋，應負責保護施工現場，并為施工提供便利條件。6.按照約定時間支付工程費用，并承擔相關稅費。七、乙方責任1.參與施工圖紙或做法說明的會議或現場交底，制定施工方案和計劃，經甲方審定確認。2.嚴格遵守安全施工規范、防火規定、施工標準及質量標準，按期保質完成工程。3.未經甲方同意或相關部門批準，不得擅自改動原建筑結構及設備管線。4.保護室內原有家具、陳設及水電管線的完好，確保上下水管道暢通。5.需要甲方確認的施工事項（如材料進場、隱蔽工程驗收、竣工驗收等），應及時通知并給予甲方必要的準備時間。6.嚴格遵守施工現場管理規定，保持現場整潔，工程結束后負責清掃。7.在工程竣工前，負責現場設施和工程成品的保護工作。八、驗收標準1.以合同規定的質量要求和圖紙為驗收標準。2.定作方應按合同規定期限進行驗收。驗收前，承攬方需提供必要的技術資料和質量證明。對有質量保證期的定作物或項目，應在保證期內進行驗收。期間出現質量問題（非定作方使用不當或保管原因），由承攬方負責修復或更換。3.雙方對定作物或項目質量存有爭議，可由法定質檢機構提供檢驗證明。九、付款方式付款時間、百分比及金額如下：十、違約責任1.因甲方原因導致工程延期開工或中途停工，甲方應賠償乙方因停工、窩工造成的損失，每延誤一天，甲方支付乙方____元；甲方未按合同約定付款，每逾期一天，按逾期未付款的____%支付違約金。2.因乙方原因導致工程逾期，每逾期一天，乙方按甲方已付款的____%支付違約金。3.甲方未辦理相關手續，強行要求乙方改動建筑承重結構或共用設備管線，由此造成的損失或事故由甲方負責。4.乙方擅自改動原有建筑承重結構或共用設備管線，由此造成的損失或事故由乙方負責。十一、質保期乙方承諾提供六個月的裝修質量保證期，質保期內出現質量問題，乙方負責維修。十二、其他條款1.本合同一式____份，雙方各執____份。2.本合同自雙方代表簽字、蓋章后生效，如需辦理鑒（公）證，自鑒（公）證之日起生效，工程竣工驗收符合要求并過質量保修期后終止。3.合同簽訂后，雙方如需修改，經協商一致后可簽訂補充協議，作為本合同的補充部分。4.雙方因履行合同發生爭議，應先協商解決，協商不成，可依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。十三、簽字確認委托方（2024年工程承攬合同參考樣本（四）甲方：乙方：雙方在平等協商的基礎上，就乙方承擔甲方電廠一號爐拆卸工程事宜達成一致意見，具體條款如下：一、工程項目：電廠一號爐拆卸工程二、工程內容：涉及鍋爐本體的拆卸，不包括電氣和儀表類設備（由甲方自行處理）。拆卸以正負零為基準，不包含土建工程。拆卸部件需即時運輸，不得在作業現場滯留，并按甲方指示存放于指定位置。短途運輸（70米內）由乙方負責，超出部分由甲方承擔。三、工程造價：總計叁拾伍萬元整（350,000.00元），含建安發票。四、結算方式：合同生效且乙方施工隊伍進場后支付30%預付款，鍋爐本體拆卸完畢后支付20%，剩余款項在工程全部完成、場地清理干凈并經雙方驗收合格后，憑發票一次性付清。五、工程期限：工程須在____年____月____日前全部結束并交付甲方驗收。六、工程責任：1.乙方需自行承擔