健身房暖通工程招標合同編號：__________合同雙方：甲方：（甲方全稱）地址：________________________聯系方式：_____________________乙方：（乙方全稱）地址：________________________聯系方式：_____________________鑒于甲方為健身房的所有權人，擬對健身房進行暖通工程改造，乙方具備相關資質，愿意承攬該工程。經雙方友好協商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程內容1.1乙方應按本合同約定的范圍、標準和工期完成健身房暖通工程的設計、設備采購、安裝、調試、驗收及保修等工作。1.2工程范圍包括但不限于：空調系統、供暖系統、通風系統及相應附屬設備的設計、安裝、調試等。第二條工程標準2.1乙方應按照國家和行業相關標準、規范及甲方的要求進行工程設計、施工和驗收。2.2乙方應保證其所提供的設備及材料符合國家質量標準及行業規定。第三條工期3.1工程自雙方簽訂合同之日起計算，預計工期為____個月。3.2乙方應按合同約定的時間節點完成工程的各個階段，如有延遲，應承擔相應的違約責任。第四條工程款項4.1雙方同意，工程款項分為三個階段支付，具體支付比例和時間節點由雙方在補充協議中約定。4.2乙方完成工程后，甲方應按照約定的標準進行驗收，驗收合格后支付尾款。4.3乙方開具正規發票，甲方按約定時間支付款項。第五條保修5.1工程驗收合格后，乙方應提供____年的免費保修服務。5.2保修期內，如設備出現故障或問題，乙方應在接到甲方通知后____小時內到達現場進行維修或更換。第六條違約責任6.1乙方未按約定時間完成工程，甲方有權按約定要求乙方支付違約金。6.2甲方未按約定時間支付工程款項，乙方有權拒絕繼續施工，并要求甲方支付逾期付款的違約金。第七條爭議解決7.1本合同履行過程中，如發生爭議，雙方應友好協商解決。7.2如協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：______________乙方（蓋章）：______________代表（簽名）：______________代表（簽名）：______________日期：______________________日期：______________________一、附件列表：1.健身房暖通工程設計方案2.設備采購清單3.施工圖紙4.驗收標準及方法5.保修服務條款6.工程款項支付證明7.違約金計算公式8.爭議解決方式的相關法律文件二、違約行為及認定：1.乙方未按約定時間完成工程，視為違約。2.乙方提供的設備及材料不符合國家質量標準或行業規定，視為違約。3.甲方未按約定時間支付工程款項，視為違約。4.甲方未按約定提供施工條件或所需資料，視為違約。5.雙方未協商一致變更合同內容，導致合同無法履行，視為違約。6.任何一方違反合同條款，導致合同無法履行，應承擔違約責任。三、法律名詞及解釋：1.健身房暖通工程：指對健身房進行的供暖、通風和空調等系統的改造工程。2.甲方：指健身房的所有權人或授權代表。3.乙方：指具備相關資質，承攬健身房暖通工程的單位或個人。4.工程款項：指甲方支付給乙方的工程合同價款。5.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的賠償金。6.保修服務：指乙方在工程驗收合格后，提供一定期限的免費維修或更換服務。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應提前溝通，制定合理的施工計劃，確保工程按期完成。如因特殊情況導致延誤，雙方可協商調整工期。2.設備及材料質量問題：乙方應嚴格把控設備及材料的質量，不得使用不符合標準的材料。如發現問題，甲方有權要求乙方更換或維修。3.工程款項支付問題：雙方應按時支付工程款項，如有異議，可協商解決。如甲方逾期支付，乙方有權拒絕繼續施工，并要求支付逾期付款的違約金。4.驗收不合格：乙方應按照約定標準進行工程驗收，如驗收不合格，乙方應負責整改直至達到驗收標準。5.保修服務問題：乙方應按照約定提供保修服務，如在保修期內出現問題，乙方應在規定時間內進行維修或更換。五、所有應用場景：1.健身房所有權人擬對健身房進行暖通工程改造。2.健身房暖通工程承包商承攬相關工程。3.雙方簽訂合同，明確工程范圍、標準、工期、款項等事項。