建設工程施工合同[頁23]2024年通用合同編號：__________甲方（發包方）：__________地址：__________聯系人：__________聯系電話：__________乙方（承包方）：__________地址：__________聯系人：__________聯系電話：__________鑒于甲方為建設工程的需要，委托乙方進行施工，經雙方協商，特訂立本合同，以便共同遵守。一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內容：__________1.4工程規模：__________1.5工程預算：__________二、合同價格2.1本工程合同價格為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2合同價格包括：__________2.3合同價格不包括：__________2.4合同價格的調整：__________三、合同工期3.1開工日期：__________3.2竣工日期：__________3.3工期延誤：__________四、質量標準4.1工程質量標準應符合國家__________標準。4.2工程質量的驗收：__________五、付款方式及進度5.1付款方式：__________5.2付款進度：__________六、材料和設備6.1材料和設備的供應：__________6.2材料和設備的質量：__________七、施工條件7.1施工場地：__________7.2施工用水、用電：__________7.3施工道路：__________八、安全生產8.1乙方應嚴格按照國家安全生產法律法規進行施工，確保施工安全。8.2乙方應承擔由于自身原因造成的安全生產事故的責任。九、違約責任9.1乙方未按合同約定完成工程，應承擔相應的違約責任。9.2甲方未按合同約定支付工程款，應承擔相應的違約責任。十、爭議解決10.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決。10.2如協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。十一、其他11.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。11.2本合同未盡事宜，可另行協商補充。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________[頁23]2024年通用一、附件列表：

1.工程設計圖紙

2.施工方案和施工組織設計

3.工程預算明細表

4.材料和設備供應合同

5.安全生產管理制度

6.工程質量驗收標準

7.付款憑證和工程進度報告

8.變更協議

9.補充協議二、違約行為及認定：

1.甲方未按合同約定支付工程款，屬于違約行為。

2.乙方未按合同約定完成工程，屬于違約行為。

3.乙方未按合同約定提供材料和設備，屬于違約行為。

4.乙方未按國家安全生產法律法規進行施工，屬于違約行為。

5.甲方未按合同約定提供施工條件，屬于違約行為。

6.甲方未按合同約定履行合同義務，屬于違約行為。四、執行中遇到的問題及解決辦法：

1.遇到施工進度延誤的問題，應立即協商調整施工計劃，并追究延誤責任。

2.遇到工程質量問題，應立即停工整改，并追究質量責任。

3.遇到材料和設備供應問題，應及時與供應商溝通，確保供應。

4.遇到付款問題，應及時與甲方溝通，確保工程款按時支付。

5.遇到安全生產問題，應立即停工整改，并追究安全生產責任。五、所有應用場景：

1.適用于各類建設工程項目的施工合同。

2.