工程總承包合同模版合同編號：__________地址：聯系方式：地址：聯系方式：鑒于：2.承包商愿意承攬該工程，并按照業主的要求完成工程；3.雙方希望通過簽訂本合同明確雙方的權利和義務；根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，經友好協商，達成一致，簽訂本工程總承包合同。第一條合同范圍1.1本合同范圍內的工程描述如下：（詳細描述工程的內容、規模、地點等）1.2承包商應按照本合同約定的條款、時間和質量要求完成工程。第二條合同價格2.1本合同的總價為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。2.2合同價款支付方式如下：（詳細描述支付方式，如預付款、進度付款、驗收合格付款等）第三條合同履行3.1承包商應按照合同約定的時間、質量和標準完成工程。3.2業主應按照合同約定的時間支付合同價款。3.3雙方應共同參加工程的驗收，工程驗收合格的，業主應當按照約定支付合同價款。3.4合同履行過程中，雙方應遵守國家法律法規，共同維護工程的安全、順利進行。第四條違約責任4.1承包商未按照約定完成工程的，應當按照業主的損失賠償業主。4.2業主未按照約定支付合同價款的，應當按照逾期付款金額賠償承包商的損失。4.3雙方的其他違約行為，應當按照合同約定承擔相應的違約責任。第五條爭議解決5.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決。5.2如果協商不成，任何一方均有權向工程所在地的人民法院提起訴訟。第六條其他約定6.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。6.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設計圖紙和技術規格書2.工程量清單3.施工組織設計4.工程驗收標準和方法5.工程進度計劃和施工計劃6.合同價款支付憑證7.工程變更協議8.工程保修書二、違約行為及認定：1.承包商未按照約定時間完成工程，或工程質量不符合技術規格書和驗收標準的要求，視為違約。2.業主未按照約定時間支付合同價款，或惡意拖延支付，視為違約。3.雙方未履行合同約定的其他義務，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的業主方，負責委托工程的一方。2.乙方：指合同中的承包商方，負責承攬工程的一方。3.工程：指合同中約定的施工項目。4.合同價款：指雙方約定的工程總價款。5.違約：指合同一方未履行合同約定的義務。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：協商確定合理的工程進度計劃，并根據延誤原因分攤責任。2.工程質量問題：及時停工整改，并按照技術規格書和驗收標準重新驗收。3.合同價款支付爭議：核對支付憑證，明確支付金額和時間，協商解決爭議。4.工程變更：雙方協商確定變更內容，并簽訂變更協議。5.工程保修：按照工程保修書約定，承包商承擔保修責任。五、所有應用場景：1.適用于各類建筑工程的總承包合同簽訂。2.適用于工程設計、施工、驗收等階段的合同管理。3.適用于雙方約定