個人施工承攬合同合同編號：__________個人施工承攬合同根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方進行施工承攬的事宜，經友好協商，達成如下協議：一、工程概況1.3工程內容：詳見附件一《工程內容說明》。1.4工程工期：詳見附件一《工程工期說明》。二、乙方的義務和責任2.1乙方應按照甲方的要求，完成本項目的施工工作。2.2乙方應保證施工質量符合國家相關法律法規及行業標準。2.3乙方應保證施工安全，嚴格遵守施工現場的安全規章制度，確保施工過程中不發生安全事故。2.4乙方應按照約定的工期完成施工，如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔由此產生的一切責任。2.5乙方應按照約定的價格支付工程款，不得無故拖欠或遲延支付。三、甲方的義務和責任3.1甲方應按照約定的時間和要求，向乙方提供施工場地、施工條件及相關資料。3.2甲方應按照約定的價格及時支付工程款，不得無故拖欠或遲延支付。3.3甲方應協助乙方解決施工過程中遇到的問題，確保工程的順利進行。3.4甲方應按照約定接受乙方完成的施工成果，并按照約定的方式進行驗收。四、合同價格及支付4.1本項目的合同價格為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。4.2甲方支付工程款的進度及方式如下：（1）乙方完成工程量的50%時，甲方支付工程款的50%；（2）乙方完成全部工程量并經甲方驗收合格后，甲方支付剩余的50%工程款。4.3乙方開具正規發票，甲方按照約定時間支付工程款。五、驗收和保修5.1乙方完成施工后，甲方應按照約定的方式對工程進行驗收。5.2驗收合格的工程，乙方應按照約定提供保修服務。5.3保修期內，如工程出現質量問題，乙方應負責修復，并承擔修復費用。六、違約責任6.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。6.2乙方如未按照約定工期完成施工，應按照逾期天數向甲方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=合同總價×逾期天數×0.1%。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至本項目驗收合格之日止。8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________日期：__________日期：__________附件一：《工程內容說明》附件二：《工程工期說明》一、附件列表：1.附件一：《工程內容說明》具體描述工程的項目、范圍、要求等詳細信息。2.附件二：《工程工期說明》明確工程的預計開始和結束日期，以及關鍵節點。二、違約行為及認定：1.乙方未按約定完成工程或質量不符合標準，或未在約定工期內完成工程。2.甲方未按約定時間支付工程款或提供的施工條件不符合要求。3.任何一方未履行合同約定的其他義務。三、法律名詞及解釋：1.合同法：指《中華人民共和國合同法》，是調整合同關系、規定合同當事人權利義務的法律規范總稱。2.施工承攬：指乙方承擔甲方委托的施工任務，按約定完成工程并交付。3.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。4.保修期：指乙方對已完成的工程提供保修服務的期限。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：定期召開進度會議，協調解決施工中的問題。必要時調整施工計劃和人員配置。2.工程質量問題：加強質量監督，及時發現問題并整改。嚴重質量問題可能導致合同解除，并要求賠償。3.支付爭議：明確支付條款，確保雙方理解無誤。按照合同約定的支付方式和時間及時付款。4.驗收標準不明確：詳細約定驗收標準和程序。雙方共同參與驗收，確保驗收的公正性。五、所有應用場景：1.個人或小型企業需要進行房屋維修、裝修等工程。