公路施工合同范本合同編號：__________甲方：__________乙方：__________根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠信的原則基礎上，就甲方將某公路工程的施工項目發包給乙方，乙方承攬該工程并支付價款等事項，達成如下協議：一、工程內容1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規模：__________1.4工程質量標準：__________二、工程價款2.1工程總價款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2乙方應按照本合同約定的付款節點和金額向甲方支付工程價款。三、付款方式及時間3.1甲方按照工程進度，分階段向乙方支付工程價款。具體付款節點和金額如下：（1）工程進度達到30%時，乙方支付工程總價款的30%；（2）工程進度達到60%時，乙方支付工程總價款的60%；（3）工程進度達到90%時，乙方支付工程總價款的90%；（4）工程竣工驗收合格后，乙方支付剩余的10%工程價款。3.2乙方支付工程價款時，應提供等額的發票。四、工期4.1合同約定的工期為__________天。4.2乙方應當按照約定的工期完成工程。如因乙方原因導致工程延期，乙方應承擔由此產生的一切后果。五、質量保修5.1乙方對所承攬的工程質量負責，并按照相關法律法規的規定，承擔質量保修責任。5.2質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算，保修期限為__________年。六、合同的解除和終止6.1在合同履行過程中，甲乙雙方協商一致可以解除合同。6.2合同解除后，乙方應按照約定向甲方支付工程價款。七、違約責任7.1甲乙雙方違反合同的約定，應承擔違約責任，向對方支付違約金，違約金為合同總價款的__________%。7.2乙方逾期支付工程價款的，應當按照同期銀行貸款利率支付滯納金。八、爭議解決8.1甲乙雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同約定的工程竣工驗收合格之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設計圖紙和技術規范2.工程量清單3.乙方資質證明文件4.合同履行過程中產生的相關會議紀要5.工程進度報告和質量檢驗報告6.付款憑證和發票7.工程竣工驗收報告二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定時間完成工程，視為違約。2.乙方工程質量不符合約定標準，視為違約。3.乙方未按照約定支付工程價款，視為違約。4.甲方未按照約定時間支付工程價款，視為違約。5.甲方未按照約定提供施工條件，導致乙方無法正常施工，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.合同法：指《中華人民共和國合同法》規定的法律制度。2.建筑法：指《中華人民共和國建筑法》規定的法律制度。3.質量保修：指乙方對所承攬的工程質量負責，并按照相關法律法規的規定，承擔質量保修責任。4.違約金：指甲乙雙方違反合同的約定，應承擔的違約責任，通常為合同總價款的一定比例。5.滯納金：指乙方逾期支付工程價款，應按照同期銀行貸款利率支付的違約金。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應與甲方溝通，合理調整施工計劃，確保工程按時完成。2.工程質量問題：乙方應立即整改，重新驗收，直至符合約定標準。3.工程價款支付問題：乙方應提供等額發票，甲方按時支付。4.施工條件不足：甲方應按照約定提供施工條件，確保乙方正常施工。5.爭議解決：通過友好協商解決，協商不成的，向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五