第4頁共4頁2024年承包合同模板勞務承包合同勞務發包方：(以下簡稱甲方)勞務承包方：(以下簡稱乙方)根據《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規，遵循平等自愿、公正和誠實信用的原則，雙方就建設工程勞務合作事項協商一致，訂立本合同，雙方自愿接受合同條款的約束。一、工程名稱：_______________________________________；二、工程地點：_______________________________________；三、承包方式：承包方式按照以下第種方式：（1）包死價總價合計____元（大寫：_____元整），增加工程量和超出本合同約定范圍工程量按照合同履行地工程定額計價標準計算工程款；（2）按照施工面積計算每平方元，實際面積按照竣工驗收實際測量的面積計算；（3）其他方式：四、承包范圍：包括但不限于以下內容的勞務部分：（1）；（2）；（3）；（4）；五、合同價款合同價款為以下第種：（1）包工包料（2）單包工（3）；六、工期（1）本工程____年____月____日開工，____年____月____日前完成，總工期天（含各類國定假期、雨天）；（2）因甲方原因，或者發包方原因導致停工和無法施工的，工期相應順延；（3）因甲方和發包方原因導致停工的，甲方應當按照停工之日工人數量每延期或者停工一天甲方應當向乙方支付元/人的停窩工損失；（4）因甲方原因導致工期延誤或者停工超過天的，乙方有權單方解除合同，且不免除第（3）項的賠償義務；七、勞務款支付勞務款的支付按照以下第種方式：（1）按照工程進度付款：a、施工至支付勞務款元；b、施工至支付勞務款元；c、施工至支付勞務款元；d、施工至支付勞務款元；（2）按照時間付款：a、____年____月____日支付勞務款元；b、____年____月____日支付勞務款元；c、____年____月____日支付勞務款元；d、____年____月____日支付勞務款元；（3）其他方式：（4）如若甲方未按照約定的期限向乙方支付工程款的，沒延期一天應當按照欠付金額的0.1%向乙方支付延期履行利息。八、竣工驗收及質量維修1、本工程約定質量標準為達到國家《建筑工程施工質量驗收統一標準》的合格標準。2、發生質量事故，甲方應當書面通知乙方。3、如是因為甲方施工工程其他部分質量不合格或者甲方自身材料不合格，導致乙方返工的，甲方應當按照標準向乙方支付返工費；4、乙方施工完畢后，甲方應當及時驗收，經乙方書面或者口頭通知后15內甲方不予驗收的，視為工程驗收合格；5、本工程保修貳年，從工程竣工驗收合格之日起計算，合同未履行完畢即解除合同的乙方無質量保修責任。九、安全文明施工1、乙方必須遵守當地政府主管部門文明施工有關規定，按甲方要求對工人實行標準化管理，做到室內、外整潔、統一規范；2、乙方必須保持施工現場及宿舍區整潔，無垃圾和污水，并搞好保衛和防火、防盜、防爆、防哄搶工作；3、乙方必須在施工過程中做到工完場清，料具工具堆放整齊，按甲方文施工有關規定組織施工，使施工現場達到文明施工的要求；4、甲方應當做到“三通一平”為乙方提供必要的工作條件。十、人員要求及管理1、甲方現場負責人：_____，聯系方式：_____,除甲方本公司及現場負責人外，甲方其他工作人員無權進行工程結算、質量驗收、工程變更等事項；2、乙方現場負責人：_____，聯系方式：_____。3、甲方應當為乙方提供必要的勞動條件，提供必須的安全保障器材和措施，因此造成乙方人員傷亡的，甲方應當承擔賠償責任。十一、爭議解決雙方在合同履行中發生爭議的，可協商解決，協商不成的，雙方均可向人民法院提起訴訟。十二、其他本合同自雙方簽章之日起生效，發生變更的必須以書面變更合同進行，本合同一式份，甲乙雙方執壹份。甲方（蓋章）：_____乙方（簽字蓋章）：_____負責人（簽字）：_____負責人（簽字）：_____日期：____年____月____日日期：____年____月____日2024年承包合同模板（2）承包合同甲方：（全稱）__________________，法定代表人：____________________，地址：____________________乙方：（全稱）__________________，法定代表人：____________________，地址：____________________鑒于甲方擁有____________________的合法權益，并對該項目需委托乙方進行承包；經雙方友好協商，達成如下合同：第一條項目內容1.1甲方委托乙方承包____________________項目，具體工程范圍包括但不限于____________________。1.2乙方接受甲方的委托，同意按照合同約定的內容和進度完成項目，并保證工程質量符合相關法律、法規及行業標準。第二條合同價格及支付方式2.1本合同總價為____________________（大寫：____________________），包括人工、材料、設備和其他費用。具體支付方式如下：支付比例金額（元）時間節點________________________________________________________________________________________________________________________（根據實際需要可繼續添加）2.2甲方按照約定的時間節點向乙方支付相應款項。乙方收到甲方支付的款項后，務必簽字確認收款，并保證款項用于項目的實際推進。第三條工期3.1乙方應按合同約定的工期完成項目，并確保按時交付甲方。3.2如因不可抗力等特殊原因導致項目工期延誤，乙方應及時向甲方報告，并經甲方同意后方可延期完成。第四條施工質量及驗收4.1乙方應按相關法律、法規及行業標準進行施工，并保證工程質量達到合同約定的標準。4.2甲方有權對乙方所承包的工程進行驗收，并在完成驗收后出具相應的驗收報告。第五條違約責任5.1若乙方未按合同約定的質量要求和工期完成項目，甲方有權要求乙方進行整改，并扣除相應的違約金。5.2若乙方出現以下情況之一，視為嚴重違約：（1）工程質量不符合合同約定，且拒絕整改；（2）擅自停工或拒不履行合同義務；（3）泄露甲方商業機密或侵犯甲方的合法權益；（4）其他嚴重違反合同約定的行為。第六條保密條款6.1乙方應對甲方提供的相關商業機密、技術信息和商業合作意向進行保密，未經甲方書面同意，不得向任何第三方披露。6.2本保密約定在合同終止或解除后仍有效，乙方應繼續履行保密義務。第七條合同變更和解除7.1本合同的變更應由甲乙雙方共同協商，并達成書面變更協議。7.2本合同終止或解除應由甲乙雙方共同協商，并達成書面解除協議。第八條爭議解決8.1本合同的履行、解釋及爭議的解決適用中華人民共和國法律。8.2甲乙雙方因本合同發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可提交有管轄權的人民法院裁決。第九條合同生效與效力9.1本合同自雙方蓋章后生效，并取代雙方之前就同一項目達成的口頭或書面約定。9.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：日期：日期：2024年承包合同模板（3）合同編號：【編號】甲方：【甲方姓名】地址：【甲方地址】乙方：【乙方姓名】地址：【乙方地址】鑒于甲乙雙方就【項目名稱】事項展開磋商，并就相關事項達成一致意見，特訂立本合同如下：一、合同目的為明確雙方權利義務，保障雙方合法權益，乙方同意承攬甲方委托的【項目名稱】服務事項，甲方同意支付對應報酬。二、合同期限本合同自雙方簽字蓋章之日開始生效，至【日期】止。若需延期或修改，須經雙方協商一致后簽訂書面補充協議。三、合同內容及報酬1.乙方承接【項目名稱】服務事項，具體內容包括【具體內容】。2.甲方應于服務完成后按照約定支付報酬【具體金額】給乙方。四、雙方權利義務1.乙方應按時保質保量完成服務任務，確保符合甲方要求。2.甲方應按約定時間支付報酬，并配合乙方完成所委托的工作。3.雙方在合作過程中如有爭議，應友好協商解決，未能達成一致意見的，可依法向有關部門申請處理。五、合同解除1.甲、乙雙方經協商一致，可解除合同。2.若一方違反合同規定導致另一方無法履行合