電氣設備安裝工程施工合同新范文精簡處理_第1頁
電氣設備安裝工程施工合同新范文精簡處理_第2頁
電氣設備安裝工程施工合同新范文精簡處理_第3頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

電氣設備安裝工程施工合同新電氣設備安裝工程施工合同新/電氣設備安裝工程施工合同新電氣設備安裝工程施工合同新電氣設備安裝工程施工合同新一、工程概況本工程是指甲方委托乙方進行電氣設備安裝工程的施工，工程的具體概況如下：1.工程名稱：電氣設備安裝工程2.工程地點：（具體地點）3.工程內容：包括但不限于電氣設備的安裝、調試、驗收等工作。4.工程規模：（詳細規模、設備數量等）二、合同條款1.范圍：本合同適用于所有與本工程相關的合作事項。2.合同期限：工程開始日期至工程竣工驗收日期。3.工程費用：甲方依據工程的實際情況向乙方支付相應的工程費用，費用結算方式詳見以下條款。三、合同費用1.甲方將根據工程的實際情況支付工程款項，支付方式為前期預付款、進度款及尾款的方式進行支付。2.預付款比例：工程總費用的30%。3.進度款比例：根據工程進度的實際情況支付，具體進度款比例及支付時間詳見工程進度表。4.尾款比例：工程竣工驗收后，甲方將按照工程合格驗收后的費用比例支付工程尾款。四、工程進度1.工程進度表：乙方應按照工程進度表的要求，按時完成工程的各個階段。2.工期延誤：若乙方發生工期延誤的情況，乙方應承擔相應的違約責任。五、工程質量1.工程質量標準：乙方應按照國家相關標準和規定進行施工，確保工程質量符合要求。2.工程質量控制：乙方應設立質量監控體系，確保工程施工過程中的質量控制。3.竣工驗收：工程竣工后，甲方將對工程進行驗收，驗收合格后方可進行工程尾款的支付。六、合同終止1.合同解除：若本合同的一方出現違約情況，守約方有權解除本合同。2.強制解除：任何一方經向人民法院提起訴訟并經法院確認的情況下，本合同自動解除。七、爭議解決1.爭議解決方式：對本合同的解釋和爭議的解決，應協商解決，協商不成的，提交有管轄權的人民法院解決。2.法律適用：本合同適用的法律和法規。八、其他事項（根據實際情況，可附加其

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論