工程施工保密合同甲方：貴州鑫亞泰勞動服務有限公司乙方：湖南進城消防工程有限公司畢節分公司根據甲乙雙方月日簽定的《消防工程施工合同》，鑒于乙方在甲方施工期間及竣工后有關保守甲方技術秘密和其它商業秘密的有關事項，特簽定合同以下：一、甲乙雙方都有責任對上述《土石方工程施工合同》內容保密，對因合同內容的公開而造成經濟和名譽損失，有責任的一方承當法律責任。二、乙方應將合同的全部細節涉及施工過程由甲方提供的全部技術資料作為保密資料看待，在沒有得到甲方或甲方監理工程師的事先同意，合同的任何部分不應在任何商業或技術文獻上發表或披露。也不得企圖將其中的由甲方所提供的技術資料用作與本工程無關的事宜。三、在本合作合同中，由甲方提供應乙方的全部圖紙和文獻細則均被認為是機密，并由乙方規定其有關人員妥善保管，未經甲方的書面許可乙方不得對外或第三方公開披露；不得以任何形式，向媒體透露所承攬工程的有關狀況。四、全部工程照片的版權歸甲方全部，沒有甲方同意，乙方不得作任何應用。五、乙方不應在工地或其施工設備上展出或允許展出任何貿易或商業廣告，在工地上張貼的全部告知應事先征得業主的同意。六、在《土石方工程施工合同》合同中，由甲方提供的全部圖紙、文獻和軟件的著作歸甲方或雖屬于第三方但甲方承諾確保權利不受侵犯。根據國家《建設工程勘察設計管理條例》的規定，乙方只有使用與本合同工程有關的安裝、調試操作或維護、設備構件采購所必需的圖紙、文獻和軟件的權利。并且只用于本合同工程，未經甲方的書面許可，乙方不得私自修改或用于本合同以外的工程。七、由甲方提供的本合同工程的基本設計、具體設計的全部圖紙、文字闡明圖表以及工程建設期間提供的安裝、調試、培訓資料均屬于甲方或甲方供應商的專有技術和技術訣竊。乙方理解并且同意未經甲方事先書面許可不得提供或采用其它方式將本合同工程以及本合同工程的任何一部分所涉及的專利技術和技術訣竊透露給第三方。因此發生任何第三方指控侵權時，乙方與第三方交涉并承當由此所發生的一切法律和經濟責任。八、乙方在施工期間，未經甲方允許，不得介紹第三方有關人員或冒充乙方施工人員進入工程現場，以竊取甲方的商業機密。九、工程竣工后乙方仍對其在甲方施工期間接觸。知悉的屬于甲方或者雖屬于第三方但甲方承諾有保密義務的技術秘密和其它商業秘密信息有保密義務。十、乙方承當保密義務的期限為無期限保密，直至甲方宣布解密或者秘密信息事實上已經公開。由此而造成的任何知識產權方面的糾紛或賠償，將由違反規定的一方向對方承當全部的賠償責任。十一、本合同提及的技術秘密和商業秘密，涉及但不限于：工程概況、工程規模、工期計劃、產品方案、工藝流程、技術設計、圖紙資料、有關函電等等。十二、乙方如違反本合同任一條款，應當一次性向甲方支付違約金工程合同額的10%，并視情節嚴重程度，甲方有權不經預告立刻解除與甲方的合同關系。十三、乙方的違約行為給甲方造成損失的，乙方應當賠償甲方的損失，違約金不能替代賠償損失，賠償金可從工程合同款中扣除。十四、因本合同而引發的糾紛，如果協商解決不成，任何一方都有權提起訴訟。雙方同意，選擇甲方所住地的、符合級別管轄規定的人民法院作為雙方合同糾紛的第一審管轄法院。上述商定不影響甲方請求知識產權管理部門對侵權行為進行行政解決。十五、本合同自雙方簽字或蓋章后生效。十六、本合同與所簽定《土石方工程施工合同》為同一主體，為《土石方工程施工合同》不可分割的構成部分。十七、雙方確認，在訂立本合同前已認真審視過合同的內容，并完全理解合同各條款的法律含義。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：法定代表人或法定代表人或委托代理人（簽名）：委托代理人（簽名）：年月日年月日工程施工保密合同甲方：博泰地產有限公司乙方：貴州鑫亞泰勞動服務有限公司根據甲乙雙方年月日簽定的《土石方工程施工合同》，鑒于乙方在甲方施工期間及竣工后有關保守甲方技術秘密和其它商業秘密的有關事項，特簽定合同以下：一、甲乙雙方都有責任對上述《土石方工程施工合同》內容保密秘密，對因合同內容的公開而造成經濟和名譽損失，有責任的一方承當法律責任。二、乙方應將合同的全部細節涉及施工過程由甲方提供的全部技術資料作為保密資料對街，在沒有得到甲方或甲方監理工程師的事先同意，合同的任何部分不應在任何商業或技術文獻上發表或披露。也不得企圖將其中的由甲方所提供的技術資料用作與本工程無關的事宜。三、在本合同項下，由甲方提供應乙方的全部圖紙和文獻細則均被認為是機密，并由乙方規定其有關人員妥善保管，未經甲方的書面許可乙方不得對外或第三方公開披露；不得以任何形式，向媒體透露所承攬工程的有關狀況。四、全部工程照片的版權歸甲方全部，沒有甲方同意，乙方不得作任何應用。已同意的文章、照片和類似材料的出版應告知甲方。五、乙方不應在工地或其施工設備上展出或允許展出任何貿易或商業廣告，在工地上張貼的全部告知應事先征得業主的同意。六、在《土石方工程施工合同》項下，由甲方提供的全部圖紙、文獻和軟件的著作歸甲方或雖屬于第三方但甲方承諾確保權利不受侵犯。根據國家《建設工程勘察設計管理條例》的規定，乙方只有使用與本合同工程有關的安裝、調試操作或維護、備品備件采購所必需的圖紙、文獻和軟件的權利。并且只用于本合同工程，未經甲方的書面許可，乙方不得私自修改或用于本合同以外的工程。七、由甲方提供的本合同工程的基本設計、具體設計的全部圖紙、文字說圖表以及工程建設期間提供的安裝、調試、培訓資料均屬于甲方或甲方供應商的專有技術和技術訣竊。乙方理解并且同意未經甲方事先書面許可不得提供或采用其它方式將本合同工程以及本合同工程的任何一部分所涉及的專利技術和技術訣竊透露給第三方。因此發生任何第三方指控侵權時，乙方與第三方交涉并承當由此所發生的一切法律和經濟責任。八、乙方在甲方施工期間，未經甲方允許，不得介紹第三方有關人員或冒充乙方施工人員進入工程現場，以竊取甲方的商業機密。九、工程竣工后乙方仍對其在甲方施工期間接觸。知悉的屬于甲方或者雖屬于第三方但甲方承諾有保密義務的技術秘密和其它商業秘密信息有保密義務。十、乙方承當保密義務的期限為無期限保密，直至甲方宣布解密或者秘密信息事實上已經公開。由此而造成的任何知識產權方面的糾紛或賠償，將由違反規定的一方向對方承當全部的賠償責任。十一、本合同提及的技術秘密和商業秘密，涉及但不限于：工程概況、工程規模、工期計劃、產品方案、工藝流程、技術設計、圖紙資料、有關函電等等。十二、乙方如違反本合同任一條款，應當一次性向甲方支付違約金工程合同額的10%，并視情節嚴重程度，甲方有權不經預告立刻解除與甲方的合同關系。十三、乙方的違約行為給甲方造成損失的，乙方應當賠償甲方的損失，違約金不能替代賠償損失，賠償金可從工程合同款中扣除。十四、因本合同而引發的糾紛，如果協商解決不成，任何一方都有權提起訴訟。雙方同意，選擇甲方所住地的、符合級別管轄規定的人民法院作為雙方合同糾紛的第一審管轄法院。上述商定不影響甲方請求知識產權管理部門對侵權行為進行行政解決。十五、本合同自雙方簽字或蓋章后生效。十六、本合同與所簽定《土石方工程施工合同》為同一主體，為《土石方工程施工合同》不可分割的構成部分。十七、雙方確認，在訂立本合同前已認真審視過合同的內容，并完全理解合同各條款的法律含義。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：法定代表人或法定代表人或委托代理人（簽名）：委托代理人（簽名）：年月日年月日工程施工保密合同甲方：博泰地產有限公司乙方：貴州川元建筑工程有限公司根據甲乙雙方年月日簽定的《土石方工程施工合同》，鑒于乙方在甲方施工期間及竣工后有關保守甲方技術秘密和其它商業秘密的有關事項，特簽定合同以下：一、甲乙雙方都有責任對上述《土石方工程施工合同》內容保密秘密，對因合同內容的公開而造成經濟和名譽損失，有責任的一方承當法律責任。二、乙方應將合同的全部細節涉及施工過程由甲方提供的全部技術資料作為保密資料對街，在沒有得到甲方或甲方監理工程師的事先同意，合同的任何部分不應在任何商業或技術文獻上發表或披露。也不得企圖將其中的由甲方所提供的技術資料用作與本工程無關的事宜。三、在本合同項下，由甲方提供應乙方的全部圖紙和文獻細則均被認為是機密，并由乙方規定其有關人員妥善保管，未經甲方的書面許可乙方不得對外或第三方公開披露；不得以任何形式，向媒體透露所承攬工程的有關狀況。四、全部工程照片的版權歸甲方全部，沒有甲方同意，乙方不得作任何應用。已同意的文章、照片和類似材料的出版應告知甲方。五、乙方不應在工地或其施工設備上展出或允許展出任何貿易或商業廣告，在工地上張貼的全部告知應事先征得業主的同意。六、在《土石方工程施工合同》項下，由甲方提供的全部圖紙、文獻和軟件的著作歸甲方或雖屬于第三方但甲方承諾確保權利不受侵犯。根據國家《建設工程勘察設計管理條例》的規定，乙方只有使用與本合同工程有關的安裝、調試操作或維護、備品備件采購所必需的圖紙、文獻和軟件的權利。并且只用于本合同工程，未經甲方的書面許可，乙方不得私自修改或用于本合同以外的工程。七、由甲方提供的本合同工程的基本設計、具體設計的全部圖紙、文字說圖表以及工程建設期間提供的安裝、調試、培訓資料均屬于甲方或甲方供應商的專有技術和技術訣竊。乙方理解并且同意未經甲方事先書面許可不得提供或采用其它方式將本合同工程以及本合同工程的任何一部分所涉及的專利技術和技術訣竊透露給第三方。因此發生任何第三方指控侵權時，乙方與第三方交涉并承當由此所發生的一切法律和經濟責任。八、乙方在甲方施工期間，未經甲方允許，不得介紹第三方有關人員或冒充乙方施工人員進入工程現場，以竊取甲方的商業機密。九、工程竣工后乙方仍對其在甲方施工期間接觸。知悉的屬于甲方或者雖屬于第三方但甲方承諾有保密義務的技術秘密和其它商業秘密信息有保密義務。十、乙方承當保密義務的期限為無期限保密，直至甲方宣布解密或者秘密信息事實上已經公開。由此而造成的任何知識產權方面的糾紛或賠償，將由違反規定的一方向對方承當全部的賠償責任。十一、本合同提及的技術秘密和商業秘密，涉及但不限于：工程概況、工程規模、工期計劃、產品方案、工藝流程、技術設計、圖紙資料、有關函電等等。十二、乙方如違反本合同任一條款，應當一次性向甲方支付違約金工程合同額的10%，并視情節嚴重程度，甲方有權不經預告立刻解除與甲方的合同關系。十三、乙方的違約行為給甲方造成損失的，乙方應當賠償甲方的損失，違約金不能替代賠償損失，賠償金可從工程合同款中扣除。十四、因本合同而引發的糾紛，如果協商解決不成，任何一方都有權提起訴訟。雙方同意，選擇甲方所住地的、符合級別管轄規定的人民法院作為雙方合同糾紛的第一審管轄法院。上述商定不影響甲方請求知識產權管理部門對侵權行為進行行政解決。十五、合同自雙方簽字或蓋章后生效