農村建房協議書（11篇）

農村建房協議書篇1

甲方：

身份證：

住址：

乙方：

身份證：

住址：

甲乙雙方宅基地東西相鄰，甲方居東乙方居西，現乙方新建樓房位于xxx，為相鄰宅基的使用、采光、通風、流水等相關事宜，經雙方自愿協商達成如下協議條款以共同遵守。

一、乙方新建樓房整風光向西，共計xx層，乙方新建樓房后墻體（東墻體）至甲方宅基地預留xx米作為乙方樓房滴水，甲方可使用，但不得在滴水處建房。

二、今后乙方在現址上不得加蓋增高房屋及附屬物，如違約乙方必需無條件撤除，后甲方造成損失的應予賠償。

三、乙方后墻（東墻）必需安裝落水管道，直接留入自建的下水道，不得將雨水排放到甲方宅基地上，廚房、衛生間臟水不得向后排放，否則甲方有權封堵。

四、乙方將樓房產權轉讓給第三方，乙方應告知第三方此條款，第三方應連續履行此協議，如造成損失，由乙方負責賠償。

五、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份。

六、本協議甲乙雙方簽字生效。

甲方：

乙方：

證明人：

日期：

農村建房協議書篇2

甲方：__________身份證號：_______________

乙方：__________身份證號：_______________

一、甲方在_____省_____市_____鄉__________號有舊房一棟，現甲方自愿同乙方合伙翻修此房，甲方出地，乙方出錢，房屋修好后乙方得靠中國信合即左邊屬乙方全部，門面一人一半，甲方保證乙方門面包墻兩個到達8米，另乙方給甲方人民幣叁十萬元（另壹拾萬房屋修好后付給甲方）。

二、土地過戶：甲方負責甲方的過戶，費用由甲方負責。乙方負責乙方的過戶，費用由乙方負責。

三、翻修此房的手續審批由甲方負責。

四、甲方同意乙方在甲方房屋上面修建第五層、第六層、七層以上瓦房屬甲方全部，五層、六層全部權屬乙方全部。

五、房屋翻修施工由乙方負責，共建七層（封頂七層），乙方應按國家規定負責質量，如消失質量問題由乙方反工，所需費用由乙方負責，甲方有權監視乙方在修建房屋中的質量問題，甲方協作乙方順當施工。

六、安全：房屋翻修期間的全部安全問題：如：“人身安全、質量安全”由乙方負責，甲方不擔當任何責任。

七、水電上戶由甲方負責協調，費用由乙方擔當。

八、單方違約付給對方人民幣貳拾萬元整。

九、簽訂此合同時乙方付給甲方人幣貳拾萬元整，余下壹拾萬元房屋完工后，乙方付給甲方。

十、本合同一式兩份，雙方各執一份，各方所執合同均具有同等法律效力。

甲方（簽章）：

_____年_____月_____日

乙方（簽章）：

_____年_____月_____日

農村建房協議書篇3

甲方：

乙方：

經雙方協商，達成如下共同條款：

1、本工程為私人房屋建筑施工。

2、甲方安全責任：進場施工前甲方須對乙方代表進展現場口頭的安全。

3、質量要求：乙方必需按甲方供應的北環新村建筑圖紙以及甲方的要求施工，確保施工質量到達驗收標準。如由于乙方施工的質量有問題造成返工的損失，則由乙方自行負責損失費用。

4、安全施工：本合同施工單價為施工及安全包干價。即乙方在施工中按國家建筑施工的相關規定，要求搭設操作防護設施的由乙方自行負責搭設，確保施工操作的標準安全。如乙方在施工中操作失誤造成的安全事故及損失由乙方自行負責，與甲方無關。

5、期限：甲方必需按時按要求備足建筑材料，乙方則保證施工人員到位，確保建筑順當開展。建筑中途，乙方不能無故停工拖延工期，每層建筑工期10－15天，雨天除外。

6、本合同經雙方簽字后，具法律效力，盼望甲乙雙方共同遵守，本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方：____

乙方：____

____年____月____日

農村建房協議書篇4

甲方：___________身份證號：___________

乙方：___________身份證號：___________

丙方：___________身份證號：___________

丁方：___________身份證號：___________

戊方：___________身份證號：___________

甲、乙、丙、丁、戊五方經充分協商，就在英山縣陶河鄉英太寨村五組，原五方的農村宅基地上共同建立房屋事宜達本錢協議，詳細內容商定如下：

一、房屋構造及面積：平房，四合院形式，共建房屋玖聯，每聯面積一樣(約6m×4m)，詳細以圖紙為準。

二、產權安排：自進院門后右手逆時針算起，第一、二連全部權及使用權歸___________，第三、四聯的全部權及使用權歸___________，第六、七聯的全部權及使用權歸___________，第八、九的全部權及使用權歸___________，第五聯的全部權歸丙方，但使用權歸五方共有。院內中間局部的全部權及使用權歸五方共有。

三、出資安排：拆舊房，建房所需全部費用由甲、乙、丁、戊四方出資，丙方不出資。

四、繳資方式：開頭拆房前，甲、乙、丁、戊四方各出資貳萬元，待地基完成后，甲、乙、丁、戊四方再各出資___________萬元；待房屋主體完成后，甲、乙、丁、戊再各出資萬元。每次出資由方負責集中治理、使用。待全部完工后，依據實際狀況，多退少補。

五、違約責任(待定)

本協議未盡事宜，各方應持積極態度友好協商解決。

本協議一式八份，甲、乙、丙、丁、戊五方各執一份，公證方三份，自各方簽字后生效。

甲方：___________

乙方：___________

丙方：___________

丁方：___________

戊方：___________

公證人：___________

___________年___________月___________日

農村建房協議書篇5

甲方（建立方）：

身份證號碼：

乙方（施工方）：

身份證號碼：

甲方將位于萬新村的自住用房建立的局部工程（木工）承包給乙方，為加強施工安全治理，明確施工過程中的安全責任，經雙方充分協商，就施工安全責達成如下協議：

乙方對施工安全負完全責任。指派專人加強對工地的安全治理工作，開工前必需對施工人員進展安全生產專題教育，施工人員必需年滿十八歲身體安康，因施工設備的緣由和乙方人員操作失誤導致的一切傷亡事故由乙方擔當，與甲方無關。由于乙方對施工工地治理疏忽造成的施工人員以外的第三人人身及財產損害的，乙方應對此負全部責任。

甲方為減輕乙方因施工過程中可能造成的施工人員意外損害應擔當的責任，特辦理了施工期間的施工人員意外損害保險，保額及理賠款項由甲方投保的保險公司按規定實施。

本協議一式兩份。甲方、乙方各一份。自甲、乙雙方在協議文本上簽字之日起生效。

甲方簽字：

乙方簽字：

簽約時間：

農村建房協議書篇6

房主（甲方）：

承建方（乙方）：

甲方托付乙方承建一棟二層磚混構造民房住宅，為明確雙方在承建過程中的權利、義務，經雙方協商達成以下協議；

一、私人住宅主體工程。

二、承建方式；甲方將其住宅主體工程以包工包料的方式承包給乙方承建。

三、建房工期：建房工期為60天，施工日期由簽訂合同之日算起。

四、工程價格：按平方米320元計算。

五、施工安全要求及質量問題責任：

1、乙方必需根據安全施工標準和技術要求，實行嚴格的安全防護措施，在施工過程中要特殊留意安全施工，杜絕一切事故，并擔當由于自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發生的一切費用。

2、乙方要依據建筑操作規程按質按量施工，不許偷工減料。若有工程質量問題（如主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂；主體柱與水平地面不垂直、斷裂、露筋；挑梁斷裂、露筋等）發生，經有關部門評估后由乙方擔當一切損失。

六、工期延誤：乙方不得有無正值理由的延誤施工行為。對因以下緣由造成竣工日期推遲的延誤，經甲方確認，工期可相應順延。

1、因停電、下雨等造成停工；

2、不行抗力；

3、甲方同意賜予順延的其它狀況。

七、付款方式：

1、乙方地基完工后，甲方將付清地基所用的費用，并預付工程款貳萬元整。

2、底層屋面完工后，若無質量問題，甲方支付工程款貳萬元整。

3、頂層屋面澆注完工后，若無質量問題，甲方支付工程款壹萬元整。

4、外墻粉刷完工，若無質量問題，甲方支付工程款伍仟元整。

5、內墻粉刷完工，若無質量問題，甲方支付工程款伍仟元整。

6、余招待整個工程竣工后，經明年一個雨季檢驗，如無質量問題，將在8月份一次性付清。

八、本合同一式兩份，甲、乙雙方簽字后生效。生效后甲乙雙方必需共同遵守執行。未盡事宜，雙方協商解決。

甲方（簽名）：乙方（簽名）：

農村建房協議書篇7

房仆人：(簡稱甲方)

承包負責人：(簡稱乙方)

甲方位于xxx縣xx區修建私人房一座，現將建立樓房的主體工程包給乙方負責施工，為確保工程質量按時完工，分清雙方責任，經雙方協議商議同意，特簽訂如下協議：

1、承包方式：工程實行包工不包料形式，甲方建房所用的鋼材、水泥、砂石料、鐵釘、鐵線、綁繩等不能再回收的材料均由甲方供應，乙方施工所用的各種機械設備，如攪拌機、攪漿機、卷揚機、振動設備、模板、頂木、搭架木料、鐵鏟、手推車等施工工具由乙方負責，私人建房工程承包協議書，協議書《私人建房工程承包協議書》。

2、工程內容：從±0.00以上連續完成甲方要求的主體框架構造，室內的抹灰，樓房高度以及前面部份式樣，按城建立計圖紙施工，室內按甲方設計要求建筑，包括廚房、衛生間布置制板。

3、工程質量：施工中要按規定進展，質量要求墻面平直，磚頭縫滿漿，梁柱要求垂直平坦，強度夠，鋼筋兩頭彎角、筋一律彎夠135角。

4、雙方責任：施工過程中，假如甲方指導失誤造成的一切損失，由甲方自理并賠償乙方勞動損失，如乙方在施工過程中自己失誤或安模支撐不牢造成塌落和扭曲被迫返工的由乙方賠償全部材料損失，工程結算時從工程款扣除。

5、結算付款方式：工程結算按國家規定標準的實際建筑面積計算，甲方按每平方米建筑面積元計結算給乙方，全部工程完畢驗收合格后，全部結算付完工錢。

6、安全施工：乙方施工隊伍的技術素養必需講究，要安全文明施工，按標準施工，如在施工過程中消失質量事故、人身安全事故等均由乙方負責。

7、施工期：施工期間，要求在個月內完成主體全部承包工程。

8、本協議如有不盡事宜，雙方共同協商解決或按合同法處理。

9、本協議一式兩份，甲方、乙方各執一份，雙方簽字生效。工程完畢驗收合格，結清工程款后自行終止。

甲方簽字：乙方簽字：

年月日年月日

農村建房協議書篇8

甲方：姓名________________性別________________年齡________________民族________________電話

住址：________________

乙方：姓名________________性別________________年齡________________民族________________電話

住址：________________

甲方因孩子馬上結婚需建新居，由于甲方原宅基地向陽度的緣由須占用乙方公出路少許，現經甲乙雙方商磋，達成以下建房協議。

1、乙方同意甲方建房占用乙方公出路：北米，南米，西米(詳見后附示意圖)。

2、甲方同意給乙方帶來的占用公出路出入不便一次性補償金人民幣圓整。

3、甲乙雙方同意，甲方建房占用乙方公出路局部全部權永久歸屬乙方、使用權永久歸屬甲方。

4、甲乙雙方同意，甲方建房占用乙方公出路局部，待甲方自行撤除后，一切權屬歸乙方，但乙方不得要求甲方撤除該建房。

5、甲乙雙方同意，甲方建房占用乙方公出路局部，如遇政府征用或規劃等相關事項，房屋補償歸甲方，土地補償歸乙方。

6、此協議電腦打印一式兩份，甲乙各持一份，均有同等效果。

7、此協議有不盡之處甲乙雙方可另作補充。

甲方：(簽字蓋章)

乙方：(簽字蓋章)

中人：(簽字蓋章)xx年________________月________________日

甲方：________________(姓名，身份證號碼)

乙方：________________(姓名，身份證號碼)

甲方擬建房屋一座，位置在___縣__鎮__村__組，由乙方負責承攬建立。為明確雙方權利義務關系，經公平協商，雙方自愿簽訂本加工承攬合同。

一、雙方權利義務

⒈甲方負責供應石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。依據施工進度，乙方應提前___天通知甲方購置所需材料。

⒉乙方具有從事農村房屋建立的成熟閱歷，負責施工建立并交付建房成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。

⒊攪拌機、震驚器等施工機械以及模板、腳手架等全部勞開工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

⒋工期從_____年___月___日開頭建立，工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不行抗力狀況的，可順延工期。

⒌乙方加強對其人員的安全教育，嚴格治理，遵守國家法律法規，安全施工。由于乙方人員的有意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。

⒍乙方所屬人員的工資酬勞由乙方負責支付，與甲方無關。

二、質量要求

⒈乙方應當本著保質保量的原則，根據圖紙施工，加強質量治理。

⒉重要施工過程：如地基、澆鑄須經甲方驗收前方能進展下一工序。

⒊甲方發覺乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。

⒋房屋建成后一年內，甲方發覺質量問題的，乙方必需進展免費修理。

三、付款方式

⒈、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣___元。

⒉、付款時間：第一次付款在施工開頭后___天內，其次次付款在___，第三次付款在___，第四次付款在房屋峻工并經甲方檢驗后____天內給付。

四、違約責任

⒈由于工程質量達不到要求的，乙方要進展修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方緣由導致使合同無法履行的，乙方應擔當違約金___元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者實行消極怠工和延誤工期等做法犯難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。乙方應擔當違約金___元。

3、在乙方無違約行為的狀況下，甲方若不按合同商定支付工程價款，應當擔當違約金___元(或每日擔當違約金____元)。

五、爭議解決方法

⒈發生合同爭議時，雙方應友好協商。

⒉如協商不成，雙方可將爭議提交人民法院進展裁決。

六、附則

⒈本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。

⒉本合同自簽訂之日起生效。

⒊以上合同，雙方必需共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

甲方簽字：________________

乙方簽字：________________

年月日

農村建房協議書篇9

甲方：

乙方：

甲方磚房1棟平米防震居民房，經雙方協商承包給乙方，每平方米元，共計人民幣（大寫：）包括地暖（塑管每米3元左右）雙方本著公平、互利、誠信原則，確保工程安全、優質、高效、低耗，經雙方協商同意簽訂本倆，以期共同遵守：

一、雙方責任：

1、乙方進入施工工地現場，甲方必需負責三通一平工作，建筑用電距離不超過300米，電水路由甲方負責，所需的水電費由乙方支付。

2、甲方負責解決施工人員臨時住處，所產生的費用由乙房負責。

3、甲方負責供應相應不底于90平方有效圖紙，圖紙上有雙方簽字，不能任憑更改，如需要更改雙方商議后同意甲方要負責所造成的損失。增加的合同外的工程局部，甲乙雙方談好價格后再訂合同方能進展施工。

二、施工要求

①地工根底：深度___公分寬度___公分里面寬度___公分

②墻體外墻___內墻___砌筑時內外錯縫一般采納水泥沙漿

強度要到達（150號）四角有構造柱四角和內樣交換處一般要求__公安排兩根__毫米拉接筋沙漿的飽滿度必需要到達三一砌筑法（一快磚一鏟灰一擠揉）并使用前必需把磚潛水潮濕

③圈過梁：過梁高度不低于__公分，鋼筋直徑不宜小于__毫米，剛箍直徑不低于_毫米，最大距不宜超過___毫米，圈梁高度不低于___毫米上下圈梁

④屋頂先腳板，鋼筋不宜__毫米，距離__公分，混淋土___級交標號屋面爐灰前面高度___公分，后面__公分，爐灰上面5公分混淋土，__公分沙漿抹廣抹墻里外水泥沙漿抹廣__

⑤地板磚____黑白由甲方自選定價__元一塊，如造過__元由甲方自付，磚黑白由甲方自選衛生間墻磚，不低于___元，墻內刷房池涂料，電線用4平米銅芯線，每件房一只熱光燈插座一只開關一只

⑥門窗：內門用實木門，窗戶。塑鋼海螺牌外門，防盜門，乙方施工時要保證質量。在施工過程中甲已雙方相互協商

⑦室內自來水，下水管由乙方負責

交工日期開工起___天完工（不包括刷涂料）

三、付款方式

開工付___，土墻砌好付___，刷涂料前付___，___交工一次付清。還剩余___一年修理給清。

經雙方協議如下：

甲方：

乙方：

房仆人（甲方）

承建人（乙方）

甲方托付乙方承建民房一幢，為明確雙方在承建過程中的權利、義務，經雙方協商同意簽訂本合同。

一、建筑項：

私人住宅主體工程。

二、承建方式：

1、甲方將其住宅主體工程以包工不包料的方式承包給乙方承建

2、甲方負責供應施工用的水源、鋼材、水泥、磚、沙、石、石灰等建筑材料。甲方應準時供應以上建筑材料，以免影響乙方正常施工進度。

3、乙方自帶建筑所需的一切工具，包括施工用的攪拌機、震驚器等施工機械以及模板、搭架用的竹木等，費用由乙方自理。乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決，費用由乙方自理。

三、建房工期：

建房工期為天，自挖地基，標高正負零零線開頭施工算起。

四、承建工程價格：

五、施工安全要求：

乙方必需根據安全施工標準和技術要求，實行嚴格的安全防護措施，在施工過程中要特殊留意安全施工，杜絕一切事故，并擔當由于自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發生的一切費用。如有此類狀況消失，責任與甲方無關。

六、工期延誤：

乙方不得有無正值理由的延誤施工行為。對因以下緣由造成竣工日期推遲的延誤，經甲方確認，工期可相應順延。

1、因停電、下雨等造成停工；

2、不行抗力；

3、甲方同意賜予順延的其它狀況。

七、付款方式：

乙方進場后，甲方將預付工程款元，以后將按工程進度付款。每層澆注封頂后，若無質量問題，甲方即向乙方支付該樓層的局部預付工程款元。余下的人工錢待整個工程竣工并閱歷收合格，乙方將工程全部交給甲方使用后3月內全部付清。

八，違約責任和爭議的解決方法：

1、乙方承攬建立工程的質量達不到商定要求的，乙方要無償修理、返工或重作；造成損失的，乙方要賠償全部損失。因乙方緣由有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失以上合同，雙方共同遵守執行。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者實行消極怠工和延誤工期等做法犯難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，辭退乙方，并只需支付根據已完工的工程量計算人工錢的”50%給乙方。

3、在乙方無違約行為的狀況下，甲方若不按合同商定支付人工錢，則按銀行有關逾期付款方法的規定根據延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。

4、除非雙方協議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方在擔當上述違約責任后仍應連續履行合同。

甲方：

乙方：

__年__月__日

農村建房協議書篇10

發包方(甲方)：________________

承包方(乙方)：________________

第一條工程概況

1、工程名稱：農村自建房屋裝飾裝修。

1、施工地點：玉溪市江川縣。

1、房屋概況：房型________(層)，建筑面積約________平方米。

其次條裝修施工內容

甲方將自建房的裝修工程承包給乙方，施工內容為：水電改造工程、地磚、瓷磚鋪貼，吊頂安裝，包水管，頂面、墻面涂料，材料安裝，隔斷制作，搬運工程等其他裝修工程中應包含的全部工程。

第三條承包方式

包工不包料，由甲方供應裝修所需材料，乙方供應施工工具、聘請組織施工人員進展施工作業。裝修設計方案由甲乙雙方共同商定后實施，施工過程中甲方如有需要調整方案的準時通知乙方，乙方應無條件接受。

第四條裝修價款

本合同項下裝修工程總價款：________元(包括屋內垃圾清理費和材料搬運費)，大寫________(人民幣整)，該價款為施工包干價。

第五條裝修款項支付方式

乙方裝修施工竣工后十天內，甲方對房屋裝修進展竣工驗收，驗收合格后三十天內甲方一次性向乙方支付總價款的95%，剩余總價款的5%作為質量保證金，質保期一年，質保期屆滿房屋裝修質量沒有問題的，甲方將質保金退還乙方。

第六條裝修工期：自____年__月__日開工，至____年__月__日竣工，工期為________天。

第七條乙方在施工過程中如對甲方供應的材料造成損害，損害材料價值200元以內(包括本數)的，甲方可不予追究;損害材料價值超過200元的，乙方應全額賠償甲方。

第八條乙方自行聘請施工工人進展裝修施工，工人治理和勞務費由乙方自行負責;乙方應制定相應施工安全制度并嚴格落實，如施工工人在裝修施工過程中發生安全事故，涉及到的法律責任、經濟賠償責任由乙方全部擔當，且甲方若因此被法院等司法機關判決擔當賠償責任的，甲方有權依據本商定向乙方追償或直接從工程款里扣除。

第九條本合同項下裝修工程乙方不得再轉包或分包給第三人，如乙方違反本商定，甲方有權馬上解除合同并追究乙方違約責任。

第十條協議的變更和解除

1、乙方違反本合同第九條商定的，甲方有權解除本合同，并不予支付乙方已經施工局部的工程款。

2、乙方施工過程中消失重大質量問題且不能有效整改的，甲方有權解除本合同，解除合同通知自送達乙方時生效。

第十一條違約責任

1、乙方違反本合同第六條商定未能在工期內完成裝修工程的，每逾期一天應向甲方擔當30元的違約金;

2、乙方施工過程中對甲方房屋主體構造造成損害的，應擔當恢復原狀、賠償損失的違約責任。

第十二條本協議一式二份，自甲乙雙方簽字或蓋章后生效

甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。因履行本合同產生爭議，由雙方協商解決;協商解決未果，由甲方所在地人民法院管轄。

甲方(簽章)：___