2023年工程資料承包合同判決書_第1頁
2023年工程資料承包合同判決書_第2頁
2023年工程資料承包合同判決書_第3頁
2023年工程資料承包合同判決書_第4頁
2023年工程資料承包合同判決書_第5頁
已閱讀5頁,還剩16頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1/12023年工程資料承包合同判決書合同是適應私有制的商品經濟的客觀要求而出現的,是商品交換在法律上的表現形式。合同是適應私有制的商品經濟的客觀要求而出現的,是商品交換在法律上的表現形式。那么合同書的格式,你掌握了嗎?下面是我給大家整理的合同范本,歡迎大家閱讀分享借鑒,希望對大家能夠有所幫助。

工程資料承包合同判決書篇一承包方(乙方):

1、承包事項:

2、承包方式:平米包干,元/m2,總建筑面積為:m2,總價款為:元。大寫:。

3、承包范圍:工程技術資料的填寫、編寫、整理、組卷、歸檔、備案,直至竣工。

4、辦公用品歸屬:電腦、打印機、復印機、紙張、辦公桌椅、資料柜、筆、釘書機、釘書釘、尺、壁紙刀、膠水、資料盒由甲方提供,資料軟件由乙方承擔。

5、工作分工

乙方要保證資料填寫、整理與工程進度同步,工程竣工驗收前做好組卷和預驗收工作。①檢驗試驗:甲方按乙方的要求負責原材料、試樣、試件的取樣及制作,乙方負責相關資料的填寫并送試驗室承辦檢驗試驗工作。

②資料編制填寫:施工組織設計、施工方案、各種圖、安全資料中有技術要求和方案要求的由甲方工程師編制,所有報驗表、檢驗批表、驗收表、統(tǒng)表等均由乙方負責填寫。③資料簽字由乙方找相關人員簽字,要求與工程同步。

④分包工程技術資料:乙方負責編寫檢查驗收所有分包工程技術資料,并整理歸檔。

6、結算

地下室頂板結構封頂后付全部資料費的30%,主體結構封頂后付全部資料費的40%,竣工驗收備案后付全部資料費的30%。

7、資料整理要保證驗收合格。

8、乙方進入現場要遵守甲方的各項規(guī)定。合同履行期間,乙方進入施工現場要戴好安全帽并按規(guī)劃的路線行走,防止出現人身傷亡事故。

甲方負責人:乙方負責人:

20xx年8月25日20xx年8月25日

工程資料承包合同判決書篇二承包方(乙方):

二、承包方式:

1平米包干,元/m2,總建筑面積為:6700m2,價款為:10050.00元。大寫:一萬零伍拾元。

2室外管網定價包干價款為:()。

3合計:合同總價款為:(大寫:)。

三、合同工期:合同工期為20xx年9月28日至20xx年4月28日。

四、付款方式

1甲方每月支付乙方工程資料費20xx.00(大寫:兩千元整)如果甲方在達到資料費支付條件后7日內無法支付乙方工程資料費,乙方保留停止工作和解除合同的權力。

2如果在合同工期內,甲方未完成所有施工任務,導致乙方的工程資料未在合同工期內完成竣工備案,工程合同發(fā)生延期,則在延期的月份內,甲方需按月支付乙方工程資料費20xx.00(大寫:兩千元整)。延期月份15天以下(含15天)按半月計算,15天以上的按全月計算。

五、承包范圍:工程技術資料的填寫、編寫、整理、組卷、歸檔、備案,直至竣工。

六、辦公用品歸屬:電腦、打印機、復印機、紙張、辦公桌椅、資料柜、筆、釘書機、釘書釘、尺、壁紙刀、膠水、資料盒由甲方提供,資料軟件由乙方承擔。

七、工作分工

乙方要保證資料填寫、整理與工程進度同步,工程竣工驗收前做好組卷和預驗收工作。

①檢驗試驗:甲方按乙方的要求負責原材料、試樣、試件的取樣及制作,乙方負責相關資料的填寫并送試驗室承辦檢驗試驗工作(檢驗試驗費用由甲方承擔)。

②資料編制填寫:施工組織設計、施工方案、各種圖、安全資料中有技術要求和方案要求的由甲方工程師編制,所有報驗表、檢驗批表、驗收表、統(tǒng)表等均由乙方負責填寫。

③資料簽字由乙方找相關人員簽字,要求與工程同步。

④分包工程技術資料:乙方負責編寫檢查驗收所有分包工程技術資料,并整理歸檔。

八、合同履行期間,乙方進入施工現場要戴好安全帽并按規(guī)劃的路線行走,防止出現人身傷亡事故。

九、本合同一式兩份,甲乙雙方各一份,具有同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

工程資料承包合同判決書篇三隨著我國社會經濟的迅速發(fā)展,工程技術得到了更為廣泛的應用,尤其是在建筑行業(yè)、市政工程等方面應用的更為普遍,下面我就給大家分享看看承包合同,歡迎大家喜歡哦有關工程資料承包合同發(fā)包方(甲方):法定代表人:承包方(乙方):法定代表人:依照《中華人民共和國民法典》和________市的有關規(guī)定,經雙方協商一致,簽訂本合同,并嚴肅履行。

第一條工程項目

(一)工程名稱:

(二)工程編號:

(三)工程地點:

(四)工程范圍:本合同全部工程建筑安裝面積共計________平方米(各單項工程建筑安裝面積詳見工程項目一覽表)。

(五)工程造價:本合同全部工程施工圖預算造價為人民幣________元(各單項工程造價詳見工程項目一覽表)。

第二條工程期限

一)。

(二)開工前____天,承包方向發(fā)包方發(fā)出開工通知書。

1、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者;

2、因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續(xù)施工者;

6、非承包方原因而監(jiān)理簽證不及時而影響下一道工序施工;

7、未按合同規(guī)定撥付預付款、工程進度款或代購材料差價款而影響施工;

8、由于政策變化、不可抗力以及甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建,使合同不能繼續(xù)履行,乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作;按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工現場。甲方應為乙方撤出提供必要條件,支付以上的經濟支出,并按合同規(guī)定支付已完工程價款和賠償乙方有關損失。已經訂貨的材料、設備由訂方負責退貨,不能退還的貨款和退貨發(fā)生的費用,由甲方承擔。但未及時退貨造成的損失由責任方承擔。

1、提前的時間;

2、乙方采取的趕工措施;

3、甲方為趕工提供的條件;

4、趕工措施的經濟支出和承擔;

5、提前竣工收益(如果有)的分享。

第三條施工準備

(一)甲方在開工前應辦妥施工所需各種證件、批件,申請領取建筑執(zhí)照;清除施工場地范圍內影響施工的原有管線、樹木等障礙物;解決施工用地(包括材料、構件的堆放和中轉場地,搭建大型臨時設施用地);解決施工用水源、電源和運輸道路的暢通;應于________年____月____日向乙方提供所有工程設計圖紙____份;組織設計、施工單位進行工程設計交底。

(二)乙方在開工前應組織有關人員研究和熟悉圖紙,參與設計交底;編好施工圖預算;負責編制施工組織設計或施工方案;進行施工場地的平整,施工界區(qū)內的用水、用電、道路以及搭建施工臨時設施,安排施工總進度計劃,儲備材料,加工構件,做好一切施工準備。

第四條物資供應

(二)除發(fā)包方供應以外的其他材料、設備由承包方采購;

(三)發(fā)包方供應、承包方采購的材料、設備,必須附有產品合格證才能用于工程。由甲方負責供應的材料和設備,如未按期供應或規(guī)格、質量不符要求,經雙方努力仍無法解決,因此造成乙方的損失,應由甲方負擔。任何一方認為對方提供材料需要復驗的,應允許復驗。經復驗符合質量要求的,方可用于工程,其復驗費由要求復驗方承擔;不符合質量要求的,應按有關規(guī)定處理,其復驗費由提供材料、設備方承擔。

(四)本工程材料和設備差價的處理辦法:____________

第五條工程質量

(一)本工程質量經雙方研究要求達到:____________

(二)承包方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發(fā)的建筑工程規(guī)范、規(guī)格和標準進行施工,并接受發(fā)包方派駐代表的監(jiān)督。

第六條工程價款的支付與結算

(一)本合同簽訂后____日內,發(fā)包方支付不少于合同總價(或當年投資額)的____%備料款,計人民幣________萬元;臨時設施費,按土建工程合同總造價的____%計人民幣________萬元,安裝工程按人工費的____%計人民幣________萬元;材料設備差價________萬元,分____次支付,每次支付時間為____,金額________。

(二)發(fā)包方收到承包方的工程進度月報后必須在____日內按核實的工程進度支付進度款,工程進度款支付達到合同總價的____%時,按規(guī)定比例逐步開始扣回備料款。

(三)工程價款支付達到合同總價款的95%時,不再按進度付款,辦完交工驗收后,連本息(財政撥款不計息)一次支付給承包方。

(四)如發(fā)包方拖欠工程進度款或尾款,應向承包方支付拖欠金額日萬分之_三___的違約金。

(五)確因發(fā)包方拖欠工程款、代購材料價差款而影響工程進度,造成承包方的停、窩工損失的,應由發(fā)包方承擔。

第七條施工與設計變更

(一)乙方要依據國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質量檢驗標準以及設計要求組織施工,要全部達到合格。

1、施工中如發(fā)現設計有錯誤或嚴重不合理的地方,乙方應以書面形式通知甲方,由甲方在7天內與原設計單位商定,提出修改或變更設計文件,經甲乙雙方簽訂協議后,方準施工。

2、在施工中,如遇中途停建、緩建,甲乙雙方對在建工程,應商定做到安全部位。

3、在施工中,如發(fā)現甲方投資不足,不能按時撥付工程進度款,而中途停建、緩建,給乙方造成的損失,應由甲方承擔。

第八條安全施工

(一)乙方有責任教育工人嚴格執(zhí)行操作規(guī)程,安全施工,防火防盜。在施工中因因乙方責任發(fā)生的傷亡事故和乙方管理不善造成的其他損失,均由乙方負責。

(二)發(fā)生重大傷亡事故,乙方應按有關規(guī)定立即上報有關部門并通知甲方代表。同時按政府有關部門要求處理。甲方為搶救提供必要條件。發(fā)生的費用由事故責任方承擔。

(三)非乙方責任造成的傷亡事故,由責任方承擔責任和有關費用。

第九條工程分包

(一)乙方可按協議條款約定分包部分工程。

(二)乙方與分包單位簽訂分包合同后,將副本送甲方代表。分包合同與本合同發(fā)生抵觸,以本合同為準。

第十條違約責任承包方的責任:

(一)工程質量不符合合同規(guī)定的,負責無償修理或返工。

(一)未能按照合同的規(guī)定履行自己應負的責任,除竣工日期得以順延外,還應賠償承包方由此造成的實際損失。

(二)工程中途停建、緩建或由于設計變更以及設計錯誤造成的返工,應采取措施彌補或減少損失。同時,賠償承包方由此造成的停工、窩工、返工、倒運、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。

(三)工程未經驗收,發(fā)包方提前使用或擅自動用,由此而發(fā)生的質量或其他問題,由發(fā)包方承擔責任。

(四)承包方驗收通知書送達____日后不進行驗收的,按規(guī)定償付逾期違約金。

(五)不按合同規(guī)定撥付工程款,按銀行有關逾期付款辦法的規(guī)定延付金額每日萬分之三償付承包方賠償金。

(1)向建筑物所在地的仲裁委員會申請仲裁,

(2)直接向人民法院起訴。

第十二條合同的生效與終止(

一、本合同一式____份,合同附件____份。甲乙雙方各執(zhí)正本一份。其余副本由發(fā)包方報送機關、建設主管部門備案。

(二)本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章即生效日起生效;工程竣工驗收符合要求,結清工程款后終止。

1、承包事項:

2、承包方式:平米包干,元2,總建筑面積為:2,總價款為:元。大寫:。

3、承包范圍:工程技術資料的填寫、編寫、整理、組卷、歸檔、備案,直至竣工。

4、辦公用品歸屬:電腦、打印機、復印機、紙張、辦公桌椅、資料柜、筆、釘書機、釘書釘、尺、壁紙刀、膠水、資料盒由甲方提供,資料軟件由乙方承擔。

5、工作分工乙方要保證資料填寫、整理與工程進度同步,工程竣工驗收前做好組卷和預驗收工作。

①檢驗試驗:甲方按乙方的要求負責原材料、試樣、試件的取樣及制作,乙方負責相關資料的填寫并送試驗室承辦檢驗試驗工作。

②資料編制填寫:施工組織設計、施工方案、各種圖、安全資料中有技術要求和方案要求的由甲方工程師編制,所有報驗表、檢驗批表、驗收表、統(tǒng)表等均由乙方負責填寫。

③資料簽字由乙方找相關人員簽字,要求與工程同步。

④分包工程技術資料:乙方負責編寫檢查驗收所有分包工程技術資料,并整理歸檔。

6、結算地下室頂板結構封頂后付全部資料費的30%,主體結構封頂后付全部資料費的40%,竣工驗收備案后付全部資料費的30%。

7、資料整理要保證驗收合格。

8、乙方進入現場要遵守甲方的各項規(guī)定。合同履行期間,乙方進入施工現場要戴好安全帽并按規(guī)劃的路線行走,防止出現人身傷亡事故。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________________年____月____日________年____月____日表達工程資料承包合同發(fā)包方:(以下簡稱甲方)承包方:(以下簡稱乙方)根據《民法典》、《建筑法》、《勞動法》和建筑工程承包條例相關內容,結合有關規(guī)定及本工程的具體情況,經雙方協商同意簽定本建筑工程資料承包合同。

一、乙方承包工程,建筑面積平方米。

1、承包范圍:乙方承包該工程的土建、裝飾、安裝、管網、鋼結構(其中:鋼結構、道路等為甲方分包項目,資料由分包單位編制,乙方有督促檢查、編寫歸檔的義務)。該工程包括的工作內容:乙方負責該工程的土建、裝飾、安裝、管網、鋼結構、安全、經濟資料編制工作,按照現行施工規(guī)范和城建檔案館及《____省建筑工程竣工驗收技術資料統(tǒng)一用表》版的要求進行編寫、編制、整理。

2、合同工期60天。

二、甲乙雙方責任

1、甲方責任

(1)負責提供電腦及打印、復印設備(及耗材)、工程所在地城建檔案館制定的工程資料表格、紙張等相關辦公用品供乙方使用。

(2)負責提供乙方駐施工現場人員的食宿及辦公地點。

(3)負責提供工程送檢材料、試件和全部檢測費用。

(4)負責重要資料的蓋章簽字的協調工作和費用。

(5)負責編制并提供竣工結算資料。

(6)甲方負責組織現場收方及驗收。

(7)甲方負責出竣工圖及竣工資料組卷費用。

(8)負責提供用于制作竣工圖紙的藍圖。

(9)負責提供材料的合格證、出廠證明文件、材料報驗資料等。

(10)負責提供相關報審報建資料。

2、乙方責任

(1)負責工程建設過程中土建、裝飾、安裝、管網、安全資料的編寫、編制和整理及現場的經濟資料的編寫。

(2)乙方提供質監(jiān)站、安監(jiān)站對工程建設過程中檢查的資料。

(3)乙方負責安排人員在施工現場打印工程所需資料及文件,工程資料的報審工作、并協助甲方完成相關資料與相關單位的蓋章工作。

(4)乙方協助施工過程中原材料及試件的送檢(材料、試件和運費、檢測費用由甲方承擔)。

(5)乙方協助甲方組織現場收方,并完成相關資料編寫整理并報送工作。

(6)乙方負責現場經濟資料的編寫整理,負責編制工程結算所需的經濟資料。

(7)負責敦促分包單位編制竣工資料及竣工圖,若分包單位不能按時完成需乙方編制時,費用另行計取。金額由甲、乙雙方另行協商。

(8)負責編寫材料的合格證及檢驗報告,編寫整理有出圖章、審圖章的施工藍圖、變更圖及編制竣工圖和完整的報建資料(復印件)及前期的相關資料等。

(9)具體負責內、外協調及相關的蓋章簽字工作。

三、合同價款及付款方式

1、合同價款:合同總價10萬元整(拾萬元整)。

2、付款方式:

(1)甲乙雙方簽定合同之日起____日內,甲方支付30%的合同預付款給乙方。

(2)乙方把前期資料補齊,甲方支付乙方20%的合同價款。

(3)甲方承包范圍內的工程竣工驗收合格、經濟簽證編制完成,甲方支付乙方合同價款的30%。

(4)竣工驗收合格后,質監(jiān)站出竣工驗收備案表和甲方結算資料整理完成(如:設計變更、工程聯系函、鑒證索賠依據、監(jiān)理通知回復等相關結算資料整理完成移交甲方)之日起5個工作日內,甲方支付20%的余款給乙方。

四、違約責任

1、如因乙方人員及技術原因導致承包范圍內的相關資料未按合同規(guī)定的時間節(jié)點完成編制和整理完整及移交,甲方有權解除本合同,后期款項甲方有權不支付給乙方。

第三條相關條款支付乙方勞務費。

第三條第3款支付乙方勞務費。

4、如因乙方的原因導致資料不能按時交付或資料不合格,乙方須組織人員重新做資料,直到本工程資料合格為止,甲方不承擔相關費用。

五、糾紛解決方法:任何一方違反本合同規(guī)定,雙方協商不成,按以下任一方式解決:向款經濟合同仲裁機關申請仲裁。

工程資料承包合同判決書篇四乙方:

一、承包方式

甲方以單價計價(建筑面積)的方式將本工程技術資料交由乙方編制和整理。

二、承包內容

包括但不限于以下內容:

三、承包價格

以該工程建筑面積(平方米)每平方米1.5元計算(稅后價),已包含乙方編制資料人工工資及乙方應當依法繳納的相關稅費。

四、付款方式

經雙方協商一致,乙方同意甲方按工程進度分期付款如下:

5、竣工驗收資料備案完成(包括編寫各專業(yè)分包單位的資料匯總整理、備案)且所有資料進入檔案館后一個月內一次性付清乙方剩余資料費,如由于建設單位或其他各專業(yè)配套單位資料不齊全等原因無法及時備案,則甲方在竣工驗收四個月內付清余款,但乙方有義務在資料備齊后完成備案歸檔。

6、本工程施工工期為15個月,如工期延期,由甲方另行支付現場資料員工資計每月元。

五、甲方義務

1、為乙方配備電腦及打印機設備、紙張、及其它辦公耗材等;

2、為乙方現場資料員提供中餐伙食;

3、乙方外出送檢材料時,為乙方提供交通方便,并支付送檢材料運輸費。

4、溝通協調乙方與監(jiān)理、建設單位之間的關系。

六、乙方義務

七、合同變更和終止

2、乙方應當及時整改甲方在監(jiān)督管理過程中提出的整改要求,若乙方未在甲方要求的合理期限內有效整改,甲方有權單方解除本協議。

3、工程竣工驗收、資料備案完善,付清工程資料費用后,本合同書自動終止。

八、不可抗力

因不可預見、不可避免、不可克服的事由致本協議任何一方不能全面、適當履行本協議的,該方在履行合理通知義務后,可依法主張免責。

十、爭議解決

本合同未盡事宜由雙方協商解決,協商不成,任何一方均有權向工程所在地法院提起訴訟。

十一、合同生效

本協議一式兩份,甲,乙雙方各執(zhí)一份,經雙方簽字或蓋章后生效。

甲方(簽字):

乙方(簽字)

年月日

工程資料承包合同判決書篇五乙方:身份證號碼:

一、承包方式

甲方以包干(工程量單價計價)的方式將石首一中遷址新建工程技術資料交由乙方編制和整理。

二、承包內容

包括但不限于以下內容:

2、各部門及專業(yè)施工單位之間的技術文件、工作指令、相關資料的傳遞與落實、回復。

4、匯總整理各專業(yè)分包單位(樁基礎、預應力、水電、弱電、消防、電梯)的資料,與建設主管的各職能部門銜接、資料備案等所有事項。

三、承包價格

以該工程建筑面積(共58937.73平方米)每平方米元計算,合同總價共¥元(大寫:人民幣),該費用為稅后價,已包含乙方編制資料人工工資及乙方應當依法繳納的相關稅費。

四、付款方式

經雙方協商一致,乙方同意甲方按工程進度分期付款如下:

4、竣工驗收資料備案完成(包括編寫各專業(yè)分包單位的資料匯總整理、備案)且所有資料進入檔案館后一個月內一次性付清乙方剩余資料費,如由于建設單位或其他各專業(yè)配套單位資料不齊全等原因無法及時備案,則甲方在竣工驗收四個月內付清余款,但乙方有義務在資料備齊后完成備案歸檔。

五、甲方義務

1、為乙方配備腦及打印機設備、紙張、及其它辦公耗材等。

2、為乙方現場資料員提供住宿。

3、乙方外出到相關單位辦事或者送檢材料時,為乙方提供交通方便。

六、乙方義務

6、按時參加甲方、建設方、監(jiān)理單位召開的各種例會、技術方案、施工方案會,并整理好會議紀要,轉發(fā)給各建設參與單位。

8、乙方工作人員應服從甲方管理,因乙方原因發(fā)生的所有事故,由乙方承當責任,與甲方無關。

9、乙方有對工程資料進行保密的義務。

七、違約責任

5、乙方應對所有資料的時效性、準確性、完整性負責。由于乙方資料不準確、及時、完整,影響甲方工程進度或者工程驗收,甲方有權要求乙方支付萬元違約金,若該違約金不足以彌補由此給甲方造成的損失,乙方還應當賠償由此給甲方造成的全部損失。

八、合同變更和終止

2、乙方應當及時整改甲方在監(jiān)督管理過程中提出的整改要求,若乙方未在甲方要求的合理期限內有效整改,甲方有權單方解除本協議。

3、工程竣工驗收、資料備案完善,付清工程資料費用后,本合同書自動終止。

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論