第6頁共6頁公司裝修合同簡易版委托方（甲方）：承接方（乙方）：甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。第一條：工程概況1.工程地址：2.居室規格：房型類型為磚混框架3層，總計施工面積平方米。3.施工內容：內墻磚、地板磚、木地板鋪設，內墻白灰掛灰，門窗燈飾安裝，衛生間潔具安裝，廚房、衣柜安裝。詳見施工圖。4.委托方式：包工包料5.工程開工日期：6.工程竣工日期：工程總天數：第二條：工程價款工程價款（金額大寫）元，詳見本合同附件《家庭裝潢工程材料預算表》。1、材料款元;2、工時費元;3、施工清運費元;4、搬卸費元。第三條：質量要求1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。2.工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。4.凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。5.甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。第四條：材料供應1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。3.甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。第五條：付款方式1.合同一經簽訂，甲方即應付%工程材料款和施工工費的%;當工期進度過半（____年____月____日），甲方即第二次付施工工費的%.剩余%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。2.工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的%支付給乙方。4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件（復印件）交給乙方。第六條：工程工期1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。3.在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。5.施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。第七條：工程驗收工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。第八條：其他事項1.甲方責任必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。2.乙方責任負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。第九條：違約責任合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。第十條：爭議解決本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。當事人不愿通過協商解決，或協商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。第十一條：合同的變更和終止合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的%交付違約金，并辦理終止合同手續。第十二條：合同生效1.本合同經雙方蓋章，簽字后生效。一式二份，甲乙雙方各執一份。甲方（業主）：（簽章）電話：乙方：（簽章）電話：____年____月____日公司裝修合同簡易版（二）甲方（房主）：乙方（施工方）：按照《中華人民共和國經濟合同法》和《河南省建筑市場管理條例》的規定，結合家庭裝飾工程交易規則及本工程具體情況，雙方達成如下協議：一、合同主要內容：1、甲方將自己位于區（縣）小區（街道）樓門號室廳住宅的室內裝飾工程以形式交給乙方承做。2、工程總造價（大寫）：其中設計費（大寫）：3、工期天，自____年____月____日起至____年____月____日止。4、工程款付款方式列下表：5、工程保修期：一年6、甲方代表：7、乙方代表：8、工程內容詳見施工圖紙及報價單，并以報價單為準（附表一）。9、甲方提供主要材料及設備情況詳見材料設備表（附表二）。10、工藝做法詳見工藝質量說明（附表三）。11、本合同簽訂生效后，甲、乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款，不得擅自變更或解除合同、否則違約方將付給對方工程預算總造價10%的違約金，并承擔因此造成的其它經濟損失。二、合同細節說明：1、甲方工作（1）開工前，向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明1份，并向乙方進行現場交底。全部騰或部分騰出房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰出的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施，并與乙方簽定協議。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。（2）甲方代表對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續。甲方其他家庭成員對工程及乙方的意見均需通過甲方代表與乙方接觸。（3）負責協調鄰里關系，保證乙方施工時間。2、乙方工作：（1）組織施工圖交底，擬定施工方案和進度計劃，必要時與甲方審定并簽字認可。（2）嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。（3）遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保護工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位（住戶）的關系。（4）施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。（5）工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。3、工期：（1）甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，支付乙方趕工費并簽訂工期變更協議。（2）因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延，對乙方造成誤工的，應付誤工費。（3）因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。（4）因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工4小時以上（一周內累計計算），工期相應順延。因此造成乙方的誤工損失費用雙方協商解決。4、工程質量及驗收（1）工程以施工圖紙、作法說明、設計變更的內容為依據，以《河南省家庭居家裝飾裝修施工工藝及驗收標準（YJG32_97）》為質量評定合格標準。（2）甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予以承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工、工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用同乙方承擔，但工期也予順延。（3）由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。5、變更如在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方代表聯系，在簽定變更單后方能進行該項目施工。凡私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方還應賠償。6、結算工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料3天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在3天內，結清尾數。7、材料供應（1）本工程甲方負責采購供應的材料、設備必須有材料設備表，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。（2）凡由乙方采購的主要材料、設備必須在材料設備表中注明品牌、規格或質量標準并經甲方簽字認可，如與材料設備表不符，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。8、安全生產和防火（1）甲方或乙方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。（2）乙方在施工期內應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規范》。（3）由于甲方提供的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。（4）由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。9、獎勵和違約責任（1）由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方停工、誤工所造成的損失，每停工或誤工一天，甲方支付乙方工程總價款的1‰;甲方不按合同的約定撥付款，每拖延一天，按工程總價款的1‰支付滯納金。（2）由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方付款額1‰的違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工費用外，每提前一天，甲方支付乙方工程總價款的1‰，作為獎勵。（3）甲方未辦理任何手續，擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發生損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失。（4）未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失。（5）未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。（6）因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。10、爭議或糾紛處理（1）本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或有關部門進行調解。（2）當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，可向人民法院起訴。11、其它約定12、附則（1）本合同一式兩份，甲、乙方各執一份。（2）本合同履行完成后自動終止。簽字（章）生效。甲方：_____乙方：_____公司裝修合同簡易版（三）發包方（以下簡稱甲方）：委托代理人：統一社會信用代碼：住所地址：聯系電話：承包方（以下簡稱乙方）：統一社會信用代碼：法定代表人：委托代理人：注冊地址：聯系電話：依照《_____》及其它有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，為保證工程順利進行，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程地點：____市____區（縣）____路____號____樓____室。1.2住房結構：_____房型_____房_____廳_____套，施工面積____平方米。1.3工程承包方式，雙方商定采取下列第_____種承包方式：（1）乙方包工、包全部材料（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（3）乙方包工、甲方包全部材料1.4總價款：____元，大寫（人民幣）：_____。其中：材料費：_____，人工費：_____，管理費：_____，設計費：_____，垃圾清運費：_____，稅金：_____，其他費用：_____。（詳見附表：家庭居室裝飾裝修工程報價單）。經雙方簽字確認，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。1.5工程期限____天;開工日期____天____月____日;竣工日期____天____月____日;1.6工程內容及做法（見附表：裝飾裝修工程施工項目確認表、裝飾裝修工程內容和做法一覽表）。第二條施工單位資格乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業法人，通過最近一次企業年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方同意立即返還甲方已支付的費用，并賠償乙方損失。第三條材料供應3.1按合同約定由甲方提供的材料、設備（見附表：甲方提供裝飾裝修材料明細表），甲方應在材料到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續，以雙方代表簽字為準;3.2按合同約定由乙方提供的材料、設備（見附表：乙方提供裝飾裝修材料明細表），乙方應在材料到施工現場前通知甲方，雙方共同驗收，以雙方代表簽字為準。第四條工程質量4.1本工程執行_____（填建筑裝飾工程技術規程）、_____（填裝飾裝修驗收標準）和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準）。4.2本工程由____方設計施工方案。4.3甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。4.4由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。4.5在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系。在簽訂《工程項目變更單》（詳見附件見）后，方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定并簽字確認。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，由甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。4.6施工過程中雙方對工程質量發生爭議，申請由_____部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由乙方負責，經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由甲方負責。第五條工程驗收5.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：_____。乙方應提前____天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單（見附表：工程驗收單）;5.2工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單（見附表：工程驗收單）。在工程款結清后，辦理移交手續（見附表：工程結算單）;5.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____年。驗收合格簽字后，填寫工程保修單（見附表：工程保修單）。第六條工程款支付方式6.1雙方約定按下列第_____種方式支付工程款：（1）本合同簽訂后，開工前_____至____日，甲方支付相當于總價款____%的工程款;（2）完成____%的工程量之日后的____日內，甲方支付相當于總價款____%的工程款;（3）竣工驗收后____日內，甲方支付相當于總價款____%的工程款。（4）竣工驗收合格____年后或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當于總價款____%的工程款。甲方支付工程款，乙方的業務員或施工人員收取的，視為乙方收取。6.2因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。6.3雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發票。6.4竣工驗收合格后，甲方有權留取相當于工程總價款的____%的保修基金。竣工驗收合格后____年內沒有發生工程質量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。第七條有關安全生產和防火約定第八條工程監理8.1本工程甲方委托監理，應與監理單位簽訂監理合同。并在本合同協議條款內明確監理單位、總監理工程師及其應履行的職責。8.2本合同中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經甲方同意，總監理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。合同履行中，發生影響甲、乙雙方權利和義務的事件時，總監理工程師應作出公正的處理。8.3為保證施工正常進行，甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時，按協議條款的約定處理。總監理工程師易人，甲方接到監理單位通知后應同時通知乙方，后任繼續履行賦予前任的權利和義務。第九條施工圖紙雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供：9.1甲方在開工日期____天之前按協議條款約定的日期和份數，向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協議條款雙方約定的圖紙份數，甲方應代為復制，復制費用由乙方承擔。9.2甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式____份，甲方、乙方、施工隊各執一份（見附表六：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙），設計費____元由甲方支付（此費用不在工程價款內）。9.3使用境外圖紙，不能滿足施工需要時，雙方應在協議條款內約定復制、重新繪制、翻譯、購買標準圖紙等事項。第十條乙方駐工地代表乙方任命駐工地負責人，按以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的義務：10.1乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表，甲方代表在回執行上簽署姓名及收到時間后生效。10.2乙方代表按甲方代表批準的施工組織設計（或施工方案）和依據合同發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯系的情況下，可采取保護人員生命和工程、財產安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發生的追加合同價款，相應順延工期;責任在乙方，由乙方承擔費用。10.3乙方代表易人，乙方應于易人前____天通知甲方，后任繼續履行合同文件約定的前任的權利和義務。第十一條甲方工作11.1甲方應在開工前____天，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明____份，并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。11.2做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。11.3如確實需要拆改原建筑結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，并承擔有關費用。11.4不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;11.5施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;11.6參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、工程竣工驗收。第十二條乙方工作12.1施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;12.2嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;12.3保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通;12.4保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。12.5參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。12.6指派_____為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。如更換人員，乙方應及時書面通知甲方。12.7乙方應當提交說明書、保修單、環保說明書和購貨發票復印件，甲方要求與原件核對的，乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。第十三條工程變更工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期（見附表：裝飾裝修工程變更單）。第十四條工期延誤14.1對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：（1）工程量變化或設計變更;（2）不可抗力;（3）甲方同意工期順延的其他情況。14.2因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。14.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。14.4因乙方責任不能按期完工，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。第十五條違約責任15.1合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失;15.2未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責;15.3因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失;15.4由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方____元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的____%支付違約金。15.5由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延;15.6由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的____%向甲方支付違約金。15.7甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責并擔責任。15.8乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔責任。第十六條合同的變更和解除17.1合同經雙方簽字（在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證）生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款____%支付違約金，并辦理終止合同手續。17.2施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。第十七條垃圾清運因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的_____地點，甲方負責支付垃圾清運費用（人民幣）____元（此費用不在工程價款內）。第十八條聲明及保證甲方：18.1甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。18.2甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。18.3在簽署本合同時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。18.4甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。乙方：18.1乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。18.2乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。18.3在簽署本合同時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。18.4乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。第十九條保密第二十條不可抗力本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、_____、政府行為等。如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在____天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。第二十一條通知21.1根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_____（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。21.2各方通訊地址如下：甲方：_____________________________________________。甲方：_____甲方甲方：_____乙方：___________________________________。21.3一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。第二十二條爭議的處理22.1本合同受_____國法律管轄并按其進行解釋。22.2本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_____種方式解決：（1）提交_____委員會_____;（2）依法向人民法院起訴。第二十